2024年建设工程合同对第三人的效力

2024年建设工程合同对第三人的效力-PAGE2024年建设工程合同对第三人的效力-PAGE建设工程合同对第三人的效力合同编号：__________第一章定义与术语1.1定义"合同"指本合同及其附件、附录和所有补充协议。"项目"指甲方委托乙方进行的设计、施工、监理和咨询等服务项目。"工程"指合同项下的具体建设内容。"合同价格"指乙方为履行合同义务而应获得的报酬。"合同工期"指乙方完成合同约定的工程所需的时间。"甲方"指甲方（全称）。"乙方"指乙方（全称）。1.2术语解释第二章合同主体2.1甲方甲方为具有完全民事行为能力的法人或其他组织，有权签订和履行本合同。2.2乙方乙方为具有相应资质的法人或其他组织，有能力履行本合同约定的义务。2.3授权代表甲乙双方应指定授权代表，负责合同履行过程中的沟通与协调。授权代表应具备相应的授权权限，并在授权范围内行事。第三章合同价格与支付3.1合同价格合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2价格调整在合同履行过程中，如遇政策调整、市场价格波动等因素影响，双方可根据实际情况协商调整合同价格。3.3支付方式甲方应按照合同约定的进度和比例向乙方支付合同款项。乙方收款后应向甲方出具合法有效的发票。3.4预付款甲方应在合同签订后__个工作日内向乙方支付预付款，预付款金额为合同价格的__%。第四章合同工期与验收4.1合同工期乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因不可抗力等原因导致工期延误，双方可根据实际情况协商延长工期。4.2工期延误如乙方未按约定工期完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方法如下：____。4.3验收工程完工后，乙方应向甲方提交竣工验收申请。甲方应在收到申请后__个工作日内组织验收。验收合格后，双方签署竣工验收证书。第五章争议解决5.1协商解决在合同履行过程中，如发生争议，双方应通过友好协商解决。5.2仲裁如协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。5.3继续履行在争议解决期间，除争议事项外，双方应继续履行合同约定的其他义务。第六章保修与服务6.1保修期限乙方应自工程竣工验收合格之日起提供__年的质量保修服务。6.2保修责任在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应无偿修复。如因乙方原因导致修复不成功，甲方有权扣除相应的保修费用。6.3保养与维护乙方应向甲方提供工程保养与维护方案，并指导甲方正确使用和维护工程设施。6.4响应时间在保修期内，乙方应在收到甲方维修通知后__小时内响应，并在合理时间内完成维修工作。第七章违约责任7.1甲方违约如甲方未按合同约定支付合同款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。违约金计算方法如下：____。7.2乙方违约如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金计算方法如下：____。7.3第三方违约如因第三方原因导致合同无法履行，双方应友好协商解决，并根据实际情况免除相应责任。第八章变更与解除8.1变更在合同履行过程中，如甲方要求变更工程内容，双方应签订书面变更协议。乙方应按照变更协议完成工程。8.2解除在合同履行过程中，如双方协商一致，可解除合同。解除合同的一方应赔偿对方因此造成的损失。8.3法定解除在合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除情形，受影响的一方有权解除合同。解除合同的一方应赔偿对方因此造成的损失。第九章保密条款9.1保密义务双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和机密信息予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露。9.2保密期限双方保密义务不因合同终止而终止，应持续有效至保密信息成为公开信息。9.3违约责任如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第十章其他条款10.1完整协议本合同及其附件、附录和所有补充协议构成双方的完整协议，取代所有以前的口头或书面协议。10.2可分割性如本合同任何条款被认定为无效或不可执行，不影响其他条款的效力。10.3法律适用与争议解决本合同适用法律。如发生争议，双方应通过友好协商解决；协商无果，任何一方均有权将争议提交至甲方所在地的人民法院诉讼解决。10.4通知与送达本合同项下的所有通知和书面函件，应通过挂号邮件、快递或专人递送等方式送达对方。送达以邮戳或签收日期为准。10.5权利与义务转让未经对方书面同意，任何一方不得将其在本合同项下的权利和义务转让给第三方。10.6合同修改与补充本合同的修改和补充，应以书面形式作出，并经双方签署生效。10.7语言本合同以中文为准，一式两份，甲乙双方各执一份。第十一章保险11.1保险责任乙方应按照国家有关规定为工程投保建筑工程一切险，并承担保险费用。11.2保险期限保险期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。11.3保险赔偿如工程发生保险责任范围内的损失，乙方应在保险事故发生后立即通知保险公司，并协助保险公司进行理赔。第十二章知识产权12.1知识产权归属工程涉及的所有知识产权，包括但不限于专利权、著作权、商标权等，归甲方所有。12.2使用许可乙方在履行合同过程中，如需使用第三方的知识产权，应获得第三方的书面许可，并向甲方披露。12.3知识产权保护乙方应保证其提供的服务不侵犯任何第三方的知识产权。如因此导致甲方遭受损失，乙方应承担相应的赔偿责任。第十三章不可抗力13.1不可抗力定义不可抗力指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、战争、罢工等。13.2不可抗力影响如因不可抗力导致合同无法履行，受影响的一方有权要求延长履行期限或解除合同。13.3不可抗力通知受不可抗力影响的一方应在不可抗力发生后立即通知对方，并在合理时间内提供不可抗力的证明。第十四章违约责任14.1甲方违约如甲方未按合同约定支付合同款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。违约金计算方法如下：____。14.2乙方违约如乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金。违约金计算方法如下：____。14.3第三方违约如因第三方原因导致合同无法履行，双方应友好协商解决，并根据实际情况免除相应责任。第十五章合同的生效、终止与解除15.1合同生效本合同自双方签署之日起生效。15.2合同终止本合同因履