光伏项目劳务施工合同模板

户用光伏项目联合劳务施工合同户用光伏项目联合劳务施工合同甲方：乙方：甲方同意乙方承包区域内户用分布式光伏系统工程的施工，依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲方同意委托乙方，并且乙方同意接受甲方的委托，经双方协商一致，签订本合同如下。第一条工程概况工程名称：户用光伏发电项目施工。工程期限：自合同签订之日起之至工程结束。施工区域：XX市范围内第二条甲方责任:1.前期用户开发和用户资料的收集，包括详细地址，联系人，电表号，身份证，户口本，房屋产权证明，委托书以及相应手持证件的证明照片等资料。最终促成甲方与农户签订《销售合同》。负责为农户办理所需银行卡及提交并网申请材料。2.乙方进场施工甲方提供每村每户安装名单联系方式并且配合负责对接。3.前期施工现场的基础数据勘测，包括现场房屋照片，经纬度，组件排布，配电箱位置、图纸等信息；4.材料采购、系统调试、并网手续办理及各项验收。5.甲方应在乙方进场施工前作好前期工作，并为乙方进场作好场地准备工作。6.乙方进场时，甲方应协调好业主方，并对乙方做好安全施工提示。7.甲方指派技术人员为代表，对工程质量、进度进行检查验收、办理变更登记、竣工结算手续及签证工作等。8.建设期施工方面的保险由甲方购买。9.工人住宿由甲方负责。第三条乙方责任：1.依据甲方确认的施工方案安装户用分布式光伏系统。2.乙方严格按照甲方图纸以及施工标准进行施工。3.乙方按照甲方工期要求完成施工量（如遇到雨天、雾天、大雪、大风、自然灾害、战争等不可抗拒因素工期顺延）。4.乙方协助甲方电站调试保证正常运转。5.乙方人员进场时，应提供身份证，乙方办理施工区工人有关资料，提交甲方。6.乙方的工人在施工期间发生的一切安全事故应立刻报甲方并报保险公司。7.乙方自带必备的施工工具和用具。8.乙方施工工程竣工后现场清理（包括临时生产和生活设施）工程竣工后应在3日内撤离场地，恢复临时占施工地。第四条承包方式1.承包方式：甲方提供户用光伏电站设备（组件、逆变器、配电箱）包含运输到施工地点。第五条工期条款1.甲方负责审核资料，乙方在接到设计、施工图纸、进场施工，如有异议提出书面通知（或其它正式方式）通知甲方。2.乙方必须按甲方的设计、施工计划要求，按工期计划执行（如遇到雨天、大雪、大风、地质灾害、战争等不可抗拒原因，工期顺延）。第六条承包单价、支付方式1.施工承包单价为（550）光伏板215元/片，承包单价包含屋顶支架安装，光伏板安装，组件安装、组串连接等，另外甲方补贴乙方高温费20元/片，为期3个月。2.合同工程总数量1万片光伏板。3.支付方式：甲方材料进场后，乙方前期做好安全生产工作，准备施工工具、设备及施工防护工作、工人。乙方管理人员及施工人员进场施工，甲方5个工作日内支付乙方合同工程总数量的15%（工人运送工具，伙食，安装设备工具），乙方月未上报当月工程量，次月5号支付已完成工程量的82%，超出劳务总造价部分可签证。余总价款的3%作为质保金，并网发电满一年无息付清。4.因甲方造成的停工或变更资料误工，以乙方上报工人数量补偿每个工人350元(天)5.因不可抗拒的天气造成停工甲方补偿每个工人180元(天)补偿不超过一周。第七条质量要求1.乙方承包项目的设计和施工质量以甲、乙双方确认的正式设计方案和施工图及说明，施工方案、设计变更、技术交底、现行电力专业施工与验收规范，作为检查、抽检或验收的依据和标准。2.乙方必须服从甲方管理人员指挥，严格做好对工人技术交底，严格按照以上约定的标准进行施工。3.若乙方施工质量不符合要求，甲方有权责令乙方返工并承担返工费用的责任。第八条安全文明约定1.人员进场必须做好安全教育工作，及时做好书面安全交底及安全措施工作，严格按照现行有关安全操作规程施工。2.做好安全自检与整改工作。3.乙方自行负责工人的劳保用品、劳保福利。第九条工程设计变更1.施工中甲方需对原工程设计进行变更，应以书面形式（或其它正式方式）向乙方发出变更通知。乙方应按照甲方发出的变更通知及有关要求进行变更。2.施工中因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延第十条合同解除终止与违约责任1.在执行合同期间，乙方对所有发生工程量签证依据的数量、承包范围、工作内容必须属实，如发现签证单内容有虚假记录等行为，则按虚假工程价款的100%作为违约金支付给甲方;甲方有权终止合同，责令乙方退场，另选施工单位;情节严重者，送司法机关追究法律责任。2.乙方将承包范围内的工程转包给他人，须得到甲方同意。3.乙方中途退场，乙方结算的工程量及结算总价由甲方自行决定。4.其他违约行为以相应条款责任规范。5.甲方开具进场通知书后，乙方方可进场施工。第十三条附则1.本合同一式两份，甲方乙方各执壹份，每份均具同等法律效力。合同自双方盖章之日起生效，至结清余款后自行终止。2.因本合同发生争议，由双方友好协商解决，协商不成时，双方同意向甲乙方所在地人民法院起诉，对双方具有约束力。3.合同履行过程中一切往来文件:下发通知、有效签证及补发附件等均属合同内容，与合同本身具同等法律效力。4.乙方若拒绝按公司管理流程进行开展施工，,经指出后拒不改正则甲方可单方面终止合同、该项目工程款、施工费全额扣除，并追究相关法律责任。5.未尽事宜，双方另行商议补充6.甲乙双方各自履行合同要求。(以下无正文)甲方（盖章）：乙方：日期：日期：附件1：安全文明施工承诺书为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》、住房城乡建设部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》住房和城乡建设部令第17号)以及其他国家、地方承包工程有关安全管理规定，乙方承诺:1.按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》(国务院393号令)的有关规定，接受甲方对乙方安全健康和环境管理工作负有监督和指导。2.提供有关本项目的安全生产规章制度并接受甲方的审核。3.无条件接受甲方对乙方施工过程进行监督管理,对于不服从甲方管理，造成现场安全防护措施不到位，管理混乱者，乙方无条件更换管理人员。4.乙方法定代表人或委托代理人)是承包工程项目的安全第一负责人，保证安全生产和文明施工，采取有效安全措施，防止人身伤亡事故或其他安全事故的发生。5.遵守甲方有关安全健康与环境管理的有关规定、制度、办法、措施认真履行安全生产、文明施工和环境管理的责任。6.对新员工进行安全教育，并进行安全考试，确保合格后上岗。7.在施工前要认真勘察施工现场，拟订施工方案和安全技术措施，根据工程项目内容、特点进行全面的安全技术交底。负责编制施工组织设计、安全技术措施、安全技术交底(作业指导书)。为防止环境污染，保护和改善生活环境，保障人身健康和公共利益，乙方在作业现场承诺做到以下几点:(1)对恶劣环境和危害人身健康的工作，制定相应的保护措施，并配备满足要求的防护用品、用具。(2)工作业现场的废弃物和有害物不得随便堆放，要放到指定地点并有专人负责清理。(3)杜绝随便倾倒建筑垃圾。8.甲方依法为所辖员工参加工伤保险，缴纳工伤保险费。9.乙方按国家规定为施工人员配备符合国家标准或行业标准的劳动防护用品、用具，并按有关标准或规定进行定期检验、试验。10.乙方在施工期间所使用的各种施工机械及工器具等由乙方自备，乙方操作人员严格执行安全操作规程，在使用过程中，由于设备、工器具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由乙方负责。11.乙方施工范围内的临时安全设施自行负责。12.乙方发生事故后，应立即报告甲方相关部门，严禁弄虚作假或隐瞒不报、谎报或拖延