2024-建筑工程总包合同范本

建筑工程总包合同范本合同编号：__________第一章：合同双方1.1.1名称：________________1.1.2地址：________________1.1.3联系人：________________1.1.4电话：________________1.1.5电子：________________1.2.1名称：________________1.2.2地址：________________1.2.3联系人：________________1.2.4电话：________________1.2.5电子：________________第二章：工程范围2.1工程名称：________________2.2工程地点：________________2.3工程内容：________________2.4工程规模：________________2.5工程质量标准：________________第三章：合同价格与支付3.1合同总价：________________3.1.1合同金额：________________3.1.2税率：________________3.1.3税额：________________3.1.4含税合同金额：________________3.2预付款：________________3.2.1预付款金额：________________3.2.2预付款支付时间：________________3.3进度款：________________3.3.1进度款支付条件：________________3.3.2进度款支付时间：________________3.4竣工结算款：________________3.4.1竣工结算款支付条件：________________3.4.2竣工结算款支付时间：________________3.5质保金：________________3.5.1质保金金额：________________3.5.2质保金支付时间：________________第四章：工期与验收4.1工期：________________4.1.1工程开始时间：________________4.1.2工程结束时间：________________4.2工期延误：________________4.2.1工期延误原因：________________4.2.2工期延误责任：________________4.3验收：________________4.3.1验收标准：________________4.3.2验收时间：________________4.3.3验收结果处理：________________第五章：违约责任与争议解决5.1违约责任：________________5.1.1甲方违约责任：________________5.1.2乙方违约责任：________________5.2争议解决：________________5.2.1争议解决方式：________________5.2.2争议解决地点：________________5.2.3争议解决费用：________________第六章：变更与调整6.1变更程序6.1.1变更申请：任何一方如需对工程范围、设计、施工方案等进行变更，应提前以书面形式向对方提出变更申请。6.1.2变更评估：收到变更申请后，双方应共同对变更的必要性、可能影响、成本及工期等进行评估。6.1.3变更批准：变更经双方书面同意后生效，并作为合同的补充文件。6.2变更费用6.2.1费用承担：因非乙方原因导致的变更，增加的费用由甲方承担；因乙方原因导致的变更，增加的费用由乙方承担。6.2.2费用减少：因变更导致合同总价减少的，减少的部分由双方协商确定。6.3工期调整6.3.1工期延长：因非乙方原因导致的变更，合同工期应相应延长。6.3.2工期缩短：因乙方原因导致的变更，合同工期不得缩短。第七章：材料与设备7.1材料供应7.1.1材料质量：乙方应按照约定的质量标准提供材料，并对其质量负责。7.1.2材料检验：甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如不合格，乙方应及时更换。7.2设备提供7.2.1设备性能：乙方提供的设备应符合工程需要，并保证其正常运行。7.2.2设备维护：乙方负责设备的日常维护，确保设备处于良好状态。第八章：安全生产与环境保护8.1安全生产8.1.1安全责任：乙方应制定安全生产规章制度，并严格执行，确保施工安全。8.1.2安全事故处理：发生安全事故时，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并及时报告甲方。8.2环境保护8.2.1环保措施：乙方应采取有效措施保护施工现场环境，防止污染。8.2.2环保违规处理：如乙方违反环保规定，应承担相应的法律责任。第九章：知识产权与保密9.1知识产权9.1.1权利归属：除非双方另有约定，工程相关的知识产权归甲方所有。9.1.2使用许可：乙方需使用甲方的知识产权时，应获得甲方的书面许可。9.2保密9.2.1保密义务：双方对在合同履行过程中获得的对方商业秘密应予以保密。9.2.2泄密责任：违反保密义务的一方应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。第十章：不可抗力10.1不可抗力定义10.1.1不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。10.2不可抗力处理10.2.1影响通知：遭遇不可抗力的一方应尽快通知对方，并在合理时间内提供相关证明。10.2.2责任免除：因不可抗力导致合同无法履行时，受影响的一方不承担违约责任。第十一章：保险11.1保险责任11.1.1乙方应按照国家有关规定为施工人员办理工伤保险。11.1.2乙方应办理建筑工程一切险，保险期限应涵盖工程建设的全过程。11.2保险索赔11.2.1发生保险事故后，乙方应及时通知保险公司，并按照保险公司的要求提供相关资料。11.2.2乙方应协助甲方办理保险索赔事宜，甲方有权获得保险赔偿。第十二章：分包与转让12.1分包12.1.1未经甲方书面同意，乙方不得将工程分包给第三方。12.1.2乙方分包的，应对分包方的行为向甲方承担责任。12.2转让12.2.1未经甲方书面同意，乙方不得将合同全部或部分转让给第三方。12.2.2乙方转让合同的，应保证转让方具有履行合同的能力，并经甲方同意。第十三章：合同解除13.1合同解除条件13.1.1一方违约严重，经另一方书面通知后仍不改正的，对方有权解除合同。13.1.2因不可抗力导致合同无法履行，双方均有权解除合同。13.2合同解除后果13.2.1合同解除后，乙方应按照甲方要求撤出施工现场。13.2.2合同解除后，双方应按照合同约定结算已完成的工程款项。第十四章：争议的解决14.1协商解决14.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。14.1.2协商不成的，可以选择仲裁或诉讼解决。14.2仲裁14.2.1双方同意将争议提交约定的仲裁机构进行仲裁。14.2.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。14.3诉讼14.3.1双方同意将争议提交甲方所在地的人民法院诉讼解决。14.3.2诉讼过程中，双方应遵守法院的诉讼程序和裁决。第十五章：其他条款15.1合同效力15.1.1合同自双方签字盖章之日起生效。15.1.2合同的变更、解除应采用书面形式，并经双方签字盖章确认。15.2合同附件15.2.1本合同附件包括但不限于工程量清单、设计图纸等，与本合同具有同等法律效力。15.2.2双方确认附