建筑抗震工程分包合同范本

建筑抗震工程分包合同范本（收藏）甲方（承包方）：________________乙方（分包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建筑抗震工程分包事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：________________1.4工程面积：________________1.5工程抗震设防烈度：________________二、分包范围及内容2.1乙方按照甲方提供的施工图纸、设计文件、施工方案及抗震设防要求，承担本工程抗震加固施工任务。2.2乙方负责抗震加固工程所需的材料采购、运输、施工、验收、售后服务等工作。2.3乙方应严格按照国家有关抗震设防标准、规范进行施工，确保工程质量。三、合同工期3.1本工程合同工期为：______天，自乙方收到甲方开工通知之日起计算。3.2如遇下列情况，工期相应顺延：（1）不可抗力因素；（2）甲方原因导致的停工、窝工；（3）设计变更导致的工程量增加。四、合同价款及支付方式4.1本工程合同价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。4.2乙方按照工程进度，分阶段向甲方申请支付工程款。甲方在收到乙方支付申请后15个工作日内进行审核，审核无误后支付相应工程款。4.3工程竣工结算后，甲乙双方按照实际完成工程量进行结算，多退少补。五、质量标准及验收5.1乙方应按照国家有关抗震设防标准、规范进行施工，确保工程质量。5.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括施工记录、验收报告等。5.3甲方应在收到乙方提交的竣工资料后15个工作日内组织验收。验收合格后，双方签订验收证书。六、安全生产及环境保护6.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，采取有效措施确保施工安全。6.2乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取措施减少施工过程中的环境污染。七、违约责任7.1甲方未按合同约定支付工程款的，应按照逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。7.2乙方未按合同约定完成工程任务的，应按照逾期竣工天数的万分之五向甲方支付违约金。八、争议解决8.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。九、合同效力9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至合同约定的义务履行完毕之日止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________签订日期：________________请注意，本合同范本仅供参考，具体合同内容需根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的有效性和合法性。2024带目录带附件详细版-建筑抗震工程分包合同范本（收藏）目录一、合同双方基本信息二、工程概况三、分包范围及内容四、合同工期五、合同价款及支付方式六、质量标准及验收七、安全生产及环境保护八、违约责任九、争议解决十、合同效力附件一：工程量清单附件二：施工图纸及技术文件附件三：质量保证及售后服务承诺正文一、合同双方基本信息甲方（承包方）：________________乙方（分包方）：________________二、工程概况2.1工程名称：________________2.2工程地点：________________2.3工程内容：________________2.4工程面积：________________2.5工程抗震设防烈度：________________三、分包范围及内容3.1乙方按照甲方提供的施工图纸、设计文件、施工方案及抗震设防要求，承担本工程抗震加固施工任务。3.2乙方负责抗震加固工程所需的材料采购、运输、施工、验收、售后服务等工作。3.3乙方应严格按照国家有关抗震设防标准、规范进行施工，确保工程质量。四、合同工期4.1本工程合同工期为：______天，自乙方收到甲方开工通知之日起计算。4.2如遇下列情况，工期相应顺延：（1）不可抗力因素；（2）甲方原因导致的停工、窝工；（3）设计变更导致的工程量增加。五、合同价款及支付方式5.1本工程合同价款为人民币（大写）：________________元整（小写）：________________元。5.2乙方按照工程进度，分阶段向甲方申请支付工程款。甲方在收到乙方支付申请后15个工作日内进行审核，审核无误后支付相应工程款。5.3工程竣工结算后，甲乙双方按照实际完成工程量进行结算，多退少补。六、质量标准及验收6.1乙方应按照国家有关抗震设防标准、规范进行施工，确保工程质量。6.2工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，包括施工记录、验收报告等。6.3甲方应在收到乙方提交的竣工资料后15个工作日内组织验收。验收合格后，双方签订验收证书。七、安全生产及环境保护7.1乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，采取有效措施确保施工安全。7.2乙方应遵守国家有关环境保护的法律、法规，采取措施减少施工过程中的环境污染。八、违约责任8.1甲方未按合同约定支付工程款的，应按照逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。8.2乙方未按合同约定完成工程任务的，应按照逾期竣工天数的万分之五向甲方支付违约金。九、争议解决9.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。十、合同效力10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，至合同约定的义务履行完毕之日止。附件一：工程量清单附件二：施工图纸及技术文件附件三：质量保证及售后服务承诺请注意，本合同范本仅供参考，具体合同内容需根据实际情况进行调整。在签订合同前，请务必咨询专业律师意见，以确保合同的有效性和合法性。附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工图纸及技术文件3.附件三：质量保证及售后服务承诺违约行为罗列及认定：1.甲方未按合同约定支付工程款。2.乙方未按合同约定完成工程任务。3.乙方施工质量不符合国家有关抗震设防标准、规范。4.乙方未按规定采取安全生产措施。5.乙方未遵守国家有关环境保护的法律、法规。法律名词及解释：1.抗震设防烈度：指建筑抗震设计所采用的地震烈度等级。2.违约金：违约方因违反合同约定而向守约方支付的一定金额的赔偿金。3.争议解决：双方因合同履行产生的纠纷，通过友好协商或法律途径解决的过程。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：注意合同中关于工期顺延的条件，避免因不可抗力等因素导致的违约。2.工程质量：严格按照国家有关抗震设防标准、规范进行施工，确保工程质量。3.安全生产：加强施工现场安全管理，遵守相关法律法规，预防安全事故的发生。4.环境保护：采取措施减少施工过程中的环境污染，遵守国家有关环境保护的法律、法规。5.合同履行：确保按照合同约定的内容和时间履行各自的义务。解决方法：1.工期延误：及时与甲方沟通，说明原因，按照合同约定的条件办理工期顺延手续。2.工程质量：加强施工过程中的质量监督，及时整改不合格工程，确保工程质量。3.安全生产：加强现场安全管理，定期进行安全生产培训，提高员工安全意识。4.环境保护：采取有效措施减少施工过程中的环境污染，合规处