2024-产品模具委托加工合同模板

产品模具委托加工合同模板合同编号：__________第一章：合同双方基本信息1.1合同甲方（委托方）信息：甲方名称：__________甲方地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子：__________1.2合同乙方（受托方）信息：乙方名称：__________乙方地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________电子：__________第二章：产品模具委托加工范围2.1甲方委托乙方加工的产品模具为：__________2.2产品模具的规格型号、技术要求等详细参数见附件一《产品模具委托加工任务书》。2.3乙方应按照甲方提供的《产品模具委托加工任务书》进行加工，并保证产品模具的质量符合甲方要求。第三章：产品模具委托加工期限及交付3.1乙方应在合同签订之日起____个工作日内完成产品模具的加工。3.2加工完成后，乙方应按照甲方的要求将产品模具送达甲方指定地点。3.3甲方应在收到产品模具后____个工作日内进行验收，并签署《产品模具验收报告》。第四章：产品模具委托加工费用及支付方式4.1产品模具委托加工费用为人民币____元（大写：__________元整）。4.2甲方支付产品模具委托加工费用的方式为：____期支付。4.3甲方应在合同签订之日起____个工作日内支付首期加工费用，金额为人民币____元（大写：__________元整）。4.4甲方应在产品模具验收合格后____个工作日内支付剩余加工费用，金额为人民币____元（大写：__________元整）。第五章：产品模具质量保证及售后服务5.1乙方应保证产品模具的质量符合甲方要求，如甲方在使用过程中发现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____个工作日内提供售后服务，直至问题得到解决。5.2乙方提供的售后服务包括但不限于：产品模具的维修、更换、退货等。5.3甲方在使用产品模具过程中，如因操作不当或其他非乙方原因导致产品模具损坏，乙方不承担赔偿责任。第六章：技术资料与知识产权6.1甲方应向乙方提供完整、准确的产品模具设计图纸、技术规范等必要的技术资料，以便乙方进行加工。6.1.1甲方提供的技术资料应包括但不限于产品三维模型、二维图纸、材料要求、加工工艺、表面处理等。6.1.2乙方应严格保密甲方提供的技术资料，未经甲方书面同意，不得向第三方披露或用于其他目的。6.2乙方完成的产品模具及其相关技术成果，归甲方所有，乙方不得以任何形式侵犯甲方的知识产权。6.2.1乙方在加工过程中产生的技术改进或创新，应立即通知甲方，并归属甲方所有。6.2.2乙方不得将甲方委托加工的产品模具用于任何非合同目的，包括但不限于复制、销售或提供技术服务给第三方。第七章：变更与终止7.1合同的变更必须经甲乙双方书面同意，并以书面形式确认。7.1.1任何一方提出变更请求时，应详细说明变更的内容及理由，并承担因变更导致的费用增加或工期延误。7.1.2变更内容涉及合同价格、交付期限等实质性条款的，双方应协商一致，并签订书面补充协议。7.2在合同履行期间，如因不可抗力导致合同无法继续履行，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明，双方应协商解决。7.2.1不可抗力包括但不限于自然灾害、战争、政策变化等不可预见且不可避免的事件。7.2.2在不可抗力事件持续期间，受影响的一方不承担违约责任，合同期限相应延长。7.3甲方有权在合同规定的期限内，以书面形式通知乙方终止合同。7.3.1甲方终止合同时，乙方应根据已完成的加工工作量与甲方结算相应费用。7.3.2乙方未按合同约定完成加工任务，甲方有权终止合同，并要求乙方退还已支付的费用。第八章：违约责任8.1任何一方违反合同的约定，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。8.1.1违约金的具体数额为合同总金额的____%。8.1.2守约方有权选择要求违约方支付违约金或赔偿实际损失。8.2乙方未按合同约定的期限完成产品模具加工，每逾期一天，应向甲方支付逾期违约金，逾期违约金为合同总金额的____%。8.2.1逾期超过____天，甲方有权终止合同，并要求乙方支付逾期违约金和赔偿损失。8.3甲方未按合同约定的期限支付加工费用，每逾期一天，应向乙方支付逾期违约金，逾期违约金为未支付金额的____%。8.3.1逾期超过____天，乙方有权暂停加工，并要求甲方支付逾期违约金和赔偿损失。第九章：争议解决9.1双方在合同履行过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决。9.1.1争议协商应在发生争议后____个工作日内开始，双方应尽力达成一致。9.1.2协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2诉讼过程中，除争议部分外，合同的其他条款应继续履行。9.2.1双方应遵守法院的判决或裁定，并执行生效的法律文书。9.2.2诉讼费用由败诉方承担，除非法院另有判决。第十章：其他条款10.1本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，有效期为____年，自合同生效之日起计算。10.1.1合同期满后，如双方无异议，可续签同等期限的合同。10.1.2任何一方提前终止合同的，应书面通知对方，并按照合同约定处理相关事宜。10.2本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商，签订补充协议。10.2.1补充协议与本合同具有同等法律效力。10.2.2补充协议不得与本合同的任何条款相抵触。10.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。10.3.1任何复印件、件或电子文档与正本合同具有同等效力。10.3.2本合同涂改、添加无效，除非经甲乙双方书面同意。第十一章：验收标准及程序11.1甲方应依据合同及附件一《产品模具委托加工任务书》中约定的技术规范和验收标准对产品模具进行验收。11.1.1验收标准包括但不限于产品模具的尺寸精度、表面质量、功能性能等。11.1.2甲方应在验收合格后向乙方出具《产品模具验收报告》。11.2若产品模具未能达到验收标准，甲方有权要求乙方在指定期限内进行修复或重新加工，直至达到验收标准。11.2.1乙方应在接到甲方通知后立即采取整改措施，并确保在指定期限内完成。11.2.2若乙方未能按时完成整改，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十二章：运输及包装12.1乙方应按照甲方的要求对产品模具进行适当的包装，以确保运输安全。12.1.1包装材料应符合相关环保要求，且足以保护产品模具不受损害。12.1.2包装上应清晰标注产品模具的型号、数量、甲方名称等信息。12.2乙方应选择合适的运输方式，确保产品模具按时送达甲方指定地点。12.2.1乙方应承担运输过程中的风险，直至产品模具交付给甲方为止。12.2.2若运输途中发生损坏或丢失，乙方应及时通知甲方，并负责处理相关事宜。第十三章：保险13.1乙方应为其加工的产品模具投保适当的保险，以覆盖在加工、运输直至交付给甲方期间可能发生的风险。13.1.1保险金额应不低于合同总金额。13.1.2乙方应向甲方提供保险单副本作为合同附件。13.2若产品模具在交付给甲方之前发生保险范围内的损失或损坏，乙方应在收到保险公司的理赔款项后，及时转交给甲方。第十四章：保密条款14.1双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密和技术秘密承担保密义务。14.1.1保密信息包括但不限于产品设计、加工工艺、商业计划等。14.1.2保密义务在本合同终止后仍继续有效，直至相关信息成为公开信息。14.2双方不得将对方的保密信息用于任何非合同目的，也不得披露给任何第三方。14.2.1若一方违反保密义务，另一方有权要求违约方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。第十五章：适用法律及管辖15.1本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决等均适用中华人民共和国法律。15.1.1双方应遵守中国的法律法规，不得违反国家利益和社会公共利益。15.1.2本合同的任何条款如与中国法律相抵触，应按照中国法律规定执行。15.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。附件部分：附件一：《产品模具委托加工任务书》附件二：《产品模具验收报告》