《设备监理合同管理》近年考试真题题库（200题）

PAGEPAGE1《设备监理合同管理》近年考试真题题库汇总（200题）一、单选题1.根据《招标投标法》，下列项目必须进行招标采购的是()。A、某新式武器的设计B、地震灾区道路抢修C、部分使用国有投资项目的施工D、全部国有投资的项目前期咨询答案：C解析：根据《招标投标法》第二条规定，适用本法的招标投标活动包括政府采购、土地使用权出让、国有土地上房屋征收与补偿、建设工程、货物和服务等领域。因此，选项A的新式武器设计不属于招标投标法适用范围内；选项B的地震灾区道路抢修属于紧急情况下的采购，可以采用其他采购方式；选项D的前期咨询也不属于招标采购范畴。只有选项C的部分使用国有投资项目的施工，符合招标采购的条件，因此是必须进行招标采购的项目。因此，答案为C。2.根据我国《招标投标法》，评标委员会应当按照()确定评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。A、合同法B、招标人意见C、招标文件D、招标内容答案：C解析：《招标投标法》规定，评标委员会对投标文件进行评审、比较的唯一标准和方法，是招标文件中已载明的评标标准和方法。3.甲建筑设计研究院与乙单位签订了一份设备工程设计合同。该合同法律关系的客体是()。A、物B、行为C、图纸D、智力成果答案：D解析：注意区分B选项，“行为”重在过程，是人的有意识的活动；而“智力成果”重在结果。4.下列文件均属于设备工程监理服务合同的组成部分，如果在运用时发生矛盾，应优先适用()。A、监理投标书B、中标通知书C、专用条件D、协议书及附件答案：D解析：以上文件均为设备工程监理服务合同的组成部分(适用时按顺序进行解释)：①协议书及附件(A、B、C)；②中标通知书(适用时)；③监理投标书(适用时)；④专用条件；⑤通用条件。5.根据我国《招标投标法》的规定，必须实行招标的项目是()。A、外商投资工业项目B、涉及国家安全工程C、关系社会公共利益的大型基础设施D、抢险救灾工程答案：C解析：涉及国家安全、国家秘密的工程，抢险救灾工程均可以不进行招标。6.地处北京的甲公司就购买某一专用设备于2010年4月1日向地处广州的乙公司发出要求，要约书规定乙公司承诺的截止日期为4月30日，22日乙公司发出承诺书，通常可以于4月27日前到达甲公司，但4月23日京广线突遇洪水，承诺于5月5日到达，甲公司也未通知乙公司该承诺因迟到无效。乙公司于6月15日将该设备托运给甲公司，甲拒收，为此给乙造成损失，诉至法院，法院判决应由()承担该损失。A、乙公司B、甲公司C、邮电部门D、双方各一半答案：B解析：《合同法》第29条规定：“受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。”7.依据《合同法》的规定，出现()订立的合同时，当事人可以向仲裁机构请求撤销合同。A、违反法律法规规定B、当事人恶意串通损害第三人利益C、以合法形式掩盖非法目的D、对方当事人采用欺诈手段答案：D解析：与无效合同对比记忆，只有概念记清，才能对具体事例的判断不混淆。此处单选、多选都能出题，要注意。8.下列关于投标保证金的说法，符合《招标投标法实施条例》规定的是()。A、投标保证金不得超过投标总价的2%B、招标人不得挪用投标保证金C、投标保证金不得以支票形式提交D、投标保证金有效期应超出投标有效期15天答案：B解析：A选项：根据《招标投标法实施条例》第三十六条规定，投标人应当按照招标文件的规定缴纳投标保证金，投标保证金的数额不得超过投标价的百分之三。因此，A选项不符合规定。B选项：根据《招标投标法实施条例》第三十七条规定，招标人应当将投标保证金存入专用账户，不得挪作他用。因此，B选项符合规定。C选项：根据《招标投标法实施条例》第三十六条规定，投标保证金应当以银行汇票或者保函的形式提交。因此，C选项不符合规定。D选项：根据《招标投标法实施条例》第三十六条规定，投标保证金的有效期应当与投标文件规定的投标有效期相同。因此，D选项不符合规定。综上所述，符合《招标投标法实施条例》规定的是B选项。9.保险合同订立后，投保人向保险人支付一定保险费，在()遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金的责任。A、投保人B、受益人C、被保险人D、保险人答案：C解析：保险合同的概念：保险合同订立后，投保人向保险人交付一定保险费，在被保险人遭遇特定灾害事故造成其财产损毁或人身伤亡之后，由保险人承担经济补偿或给付保险金责任。10.根据《行政诉讼法》，复议机关应当在收到复议申请书之日起()个月内作出复议决定，申请人不服复议决定的，可以在收到复议决定之日起15日内向人民法院提起诉讼。A、1B、2C、3D、6答案：B解析：根据《行政诉讼法》第二十二条规定，复议机关应当在收到复议申请书之日起2个月内作出复议决定。因此，本题答案为B。如果复议机关超过2个月仍未作出复议决定，申请人可以直接向人民法院提起诉讼。11.根据《招标投标法》《招标投标法实施条例》和《评标委员会和评标方法暂行规定》，下列人员中，不得担任评标委员会成员的是()。A、投标单位董事长的父亲B、投标单位总经理的同学C、因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人D、招标项目所在地统计局局长答案：A解析：根据《招标投标法》第二十四条规定，评标委员会成员应当具有独立、公正、专业的素质，不得有利益冲突。根据《招标投标法实施条例》第三十六条规定，评标委员会成员应当遵守法律法规，不得有违法违规行为。根据《评标委员会和评标方法暂行规定》第四条规定，评标委员会成员应当遵守法律法规，不得有利益冲突，不得有违法违规行为。因此，选项C中因交通肇事犯罪受过刑事处罚的人不符合评标委员会成员的资格要求。选项A中投标单位董事长的父亲存在利益冲突，也不符合评标委员会成员的资格要求。选项B和D中没有明显的利益冲突或违法违规行为，可以担任评标委员会成员。因此，本题答案为A。12.2012年5月8日，王某骑车回家经过一个工地，掉入没有设置明显标志和采取安全措施的坑中，当时未予注意，5月29日去医院检查才发现骨折。王某于6月10日出院找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿。二单位相互推委。次日，王某前往法院起诉，突遭台风袭击，中途返回。下列说法正确的是()。A、本案诉讼时效应于2013年5月29日届满B、本案诉讼时效应于2013年6月10日届满C、王某6月11日的行为适用诉讼时效中止D、王某6月11日的行为适用诉讼时效中断答案：B解析：本案为侵权责任纠纷案件，适用《中华人民共和国侵权责任法》的规定。根据该法第四十条规定，侵权行为应当承担侵权责任的期间为两年。根据题目描述，王某于6月10日出院后找到建设项目的发包人和承包人要求赔偿，因此起诉时效应于2013年6月10日届满，故选B。选项A错误，因为从王某掉入坑中到发现骨折的时间为21天，未超过诉讼时效期限。选项C和D涉及到诉讼时效中止和中断的概念，但是题目中并未提到相关情况，因此无法判断。13.买受人在合同内错填到货地点或接货人，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果由()承担。A、出卖人B、承运人C、买受人D、出卖人与买受人答案：C解析：不论是由于买受人在合同内错填到货地点或接货人，还是未在合同约定的时限内及时将变更的到货地点或接货人通知对方，导致出卖人送货或代运过程中不能顺利交接货物，所产生的后果均由买受人承担。14.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商因不可抗力索赔工期的，应在不可抗力发生后的()天，向工程师发出通知。A、7B、14C、28D、42答案：C解析：本题考查FIDIC合同条件下承包商因不可抗力索赔工期的通知期限。根据FIDIC合同条件，承包商应在不可抗力发生后的28天内向工程师发出通知，故选C。15.甲、乙订立合同后，甲以重大误解为由向人民法院提出撤销合同请求。人民法院依法撤销了该合同。该合同自()时起无效。A、合同订立B、甲提出撤销请求C、人民法院受理撤销请求D、人民法院判决撤销答案：A解析：根据题干中的信息，甲、乙订立合同后，甲提出撤销请求并且人民法院依法撤销了该合同。因此，该合同自合同订立时起无效，即选项A为正确答案。选项B、C、D都是合同订立后的事件，不是该合同无效的起始时间点。16.对于下列无效的施工合同，人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的是()。A、承包人越级承揽工程B、承包人超越范围承揽工程C、承包人向评标委员行贿中标D、承包人将主体结构的施工进行分包答案：D解析：本题考查的是人民法院可以收缴当事人已经取得的非法所得的情况。根据题干所述，选项D中的承包人将主体结构的施工进行分包是无效的施工合同，因此人民法院可以收缴承包人已经取得的非法所得。选项A、B、C中的越级承揽工程、超越范围承揽工程、向评标委员行贿中标也都是违法行为，但并没有明确说明人民法院可以收缴非法所得，因此不是本题的正确答案。综上所述，本题的正确答案是D。17.诉讼时效的中止，只能发生在诉讼时效期间的()。A、最后4个月B、最后6个月C、最后3个月D、最后2个月答案：B解析：根据《民法通则》的规定，诉讼时效中止的发生，只能发生在时效期间的最后6个月。18.设备工程合同履行过程中，合同实施情况跟踪的对象不包括()。A、具体合同事件B、设备工程进度情况C、工程资金使用情况D、合同管理人员管理情况答案：D解析：合同跟踪的对象包括对具体的合同事件的跟踪、对工程项目的实施状况进行跟踪：施工环境、进度、质量、资金使用情况等内容的跟踪。19.对于业主按照合同规定免费提供的材料，承包商在接收时，应进行()，并将结果通知工程师。A、目视检查B、化学试验C、物理实验D、性能检查答案：A解析：本题考查承包商在接收业主提供的免费材料时应该进行的检查方式。根据常识和实际情况，承包商在接收材料时应该进行目视检查，以确保材料的完好无损、符合要求。化学试验、物理实验和性能检查都需要专业的实验设备和技术，不适用于承包商在接收材料时进行的检查。因此，本题的正确答案是A。20.设备采购评标结束后，由评标委员会编写评标报告。评标报告的内容不应当包括()。A、争议的解决方式B、评标委员会的人员组成C、主要技术性能数据D、推荐的中标候选人答案：A解析：争议的解决方式属于双方签订的合同的主要内容之一。21.FIDIC合同条件引入的解决争端机制，要求业主和承包商的任何争端首先书面交由()解决。A、工程师B、争端评判委员会C、仲裁机构D、人民法院答案：B解析：本题考查FIDIC合同条件中解决争端的机制。根据FIDIC合同条件，任何争端首先应该交由争端评判委员会解决，因此本题的答案为B。其他选项中，工程师是负责监督工程进展和质量的，不是解决争端的机构；仲裁机构和人民法院是在争端无法通过其他方式解决时才会介入的，不是首选的解决机构。22.承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同的，业主应提前()天通知承包商。A、10B、14C、20D、28答案：B解析：根据题意，当承包商未遵守对履约保证的相关要求而导致业主终止合同时，业主应提前通知承包商。根据《建设工程质量管理条例》第三十六条规定，业主应当在终止合同前十四天书面通知承包商。因此，本题答案为B。23.建设单位因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期，经延期，建筑工程施工许可证的有效期限最长可达到()。A、三个月B、六个月C、九个月D、一年答案：C解析：建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过3个月。24.生产设备在运输过程中涉及的各类保险，应由()负责办理投保手续。A、承包商B、业主C、承运人D、设备供应商答案：A解析：本题考查的是生产设备在运输过程中涉及的保险责任。根据常规的保险投保流程，承包商作为生产设备的使用方，应该负责办理投保手续，以保障设备在运输过程中的安全。因此，本题的正确答案为A。其他选项的解释如下：B.业主：虽然业主在设备的购买和使用过程中扮演着重要的角色，但是在设备运输过程中，业主并不是直接的责任方，因此不应该负责办理保险投保手续。C.承运人：承运人是指承担设备运输任务的物流公司或个人，虽然承运人在运输过程中需要承担一定的保险责任，但是投保手续应该由设备使用方承包商来办理。D.设备供应商：设备供应商在设备的生产和销售过程中扮演着重要的角色，但是在设备运输过程中，设备供应商并不是直接的责任方，因此不应该负责办理保险投保手续。25.由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，应在缺陷通知期内进行竣工试验的，工程师应按提前()天通知承包商进行竣工试验的日期。A、7B、14C、21D、28答案：B解析：根据题意，由于业主原因造成未经竣工试验而接收工程，因此工程师应在缺陷通知期内进行竣工试验。根据《建设工程质量管理条例》的规定，竣工试验应在工程竣工后30日内完成。因此，工程师应提前通知承包商进行竣工试验的日期，即在工程竣工后的前14天内通知，故选B。26.债务人将合同的部分义务转让给第三人的，应当()。A、通知债权人B、经债权人同意C、与第三人约定且经主管部门批准D、通知债权人并在合同管理机关备案答案：B解析：债务人将合同的义务全部或者部分转移给第三人的，应当经债权人同意。债权人同意时转让生效。注意：只是“通知”不行，必须“同意”。27.某工程施工合同争议经一审人民法院审理作出判决后，建设单位不服，提起上诉，二审人民法院经审理，认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，应作出的判决为()。A、驳回上诉，维持原判决B、撤销原判决，发回重审C、裁定一审人民法院再审D、依法改判答案：A解析：本题考查的是民事诉讼程序中的二审判决结果。根据题干中的描述，二审人民法院认为一审判决认定事实清楚，适用法律错误，因此应该维持原判决，即驳回上诉。因此，本题答案为A。其他选项的解释如下：B选项表示撤销原判决，发回重审，但是根据题干中的描述，二审人民法院认为一审判决认定事实清楚，因此不需要发回重审；C选项表示裁定一审人民法院再审，但是根据题干中的描述，一审已经作出了判决，因此不需要再审；D选项表示依法改判，但是题干中没有提到需要改判的具体内容，因此不确定是否需要改判。28.如果业主不合理地拖延竣工后试验，由此产生的损失，承包商有权索赔()。A、竣工时间及相关费用B、相关费用并加合理利润C、竣工时间、相关费用并加合理利润D、缺陷通知期及相关费用答案：B解析：本题考查的是承包商在业主不合理地拖延竣工后试验所产生的损失的索赔权利。根据常识和相关法律法规，承包商在此情况下有权要求业主支付相关费用，并且还可以加上合理的利润。因此，选项B“相关费用并加合理利润”是正确的答案。选项A“竣工时间及相关费用”只考虑了时间和费用，没有考虑利润；选项C“竣工时间、相关费用并加合理利润”与B选项意思相同，但是多余了“竣工时间”的重复；选项D“缺陷通知期及相关费用”与题干无关，是干扰项。29.发包方在与承包方结算工程款时，发包方的财务人员误将核定的工程结算额190.5万元看成196.5万元，因此多付6万元。后来，在复核中发现该错误，发包方随后向承包方索要6万元。该债务关系属于()之债。A、合同B、侵权行为C、不当得利D、无因管理答案：C解析：本题考查的是债权法中的不当得利。根据题意，发包方误将核定的工程结算额看成了更高的金额，因此多付了6万元，这是承包方无法合法获得的利益，属于不当得利。因此，发包方有权向承包方追回这6万元。选项A合同、B侵权行为、D无因管理都与本题无关，故选C不当得利。30.在买卖合同中，买受人的义务有()。A、对标的物提供质量保证B、受领标的物C、对标的物提供权利担保D、提供有关单证和资料答案：B解析：本题考查买受人在买卖合同中的义务。根据《中华人民共和国合同法》的规定，买受人的主要义务是受领标的物并支付货款。因此，选项B正确，其他选项均不是买受人的主要义务。选项A是卖方的义务，选项C是权利人的义务，选项D是双方共同的义务。因此，本题的正确答案是B。31.2006年10月20日甲与某农村小学签订一份赠与合同，内容是将其父亲的一辆汽车赠予小学。12月4日甲的父亲死亡，无其他法定继承人。根据题义，下列表述正确的是()。A、赠与合同无效B、赠与合同可撤销C、赠与合同效力待定D、赠与合同有效答案：D解析：这属于无处分权人订立的合同，是无处分权行为。因无处分权行为而订立的合同，经过权利人追认或者无处分权人在订立合同后取得处分权的，该合同有效。甲父亲死后，无其他继承人，所以甲继承即取得处分权，合同有效。32.根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给()。A、工程师B、监理公司C、业主D、安全生产主管部门答案：A解析：根据FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》的规定，承包商应提前21天发出其可进行每项竣工试验的日期通知。该通知应发给工程师。因此，本题的正确答案为A。监理公司、业主和安全生产主管部门都不是承包商通知竣工试验日期的对象。33.如果业主未能按合同约定的时间和方式给予承包商进入和占用现场的权利，承包商有权获得()的补偿。A、工期延长B、相应费用C、合理利润D、工期延长和相应费用加合理利润答案：D解析：本题考查的是承包商在业主未能按合同约定的时间和方式给予进入和占用现场权利时的权利和补偿。根据常规合同条款，业主未能按时提供现场给承包商使用，会导致承包商的工期延长，同时也会增加承包商的成本，因此承包商有权获得工期延长和相应费用的补偿。此外，承包商也应该获得合理的利润，因为他们在等待业主提供现场的期间也需要承担一定的成本和风险。因此，本题的正确答案是D，即工期延长和相应费用加合理利润。34.缺陷通知期的起始日期是()。A、工程通过竣工试验的日期B、工程师颁发接收证书的日期C、承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期D、接收证书上标明的竣工日期答案：D解析：缺陷通知期是指承包商在竣工验收后，接收证书签发之日起的一定期限内，对工程中发现的缺陷进行整改的时间。因此，缺陷通知期的起始日期应该是接收证书上标明的竣工日期，即选项D。其他选项中，工程通过竣工试验的日期、工程师颁发接收证书的日期、承包商竣工试验申请书中注册的竣工日期都不能作为缺陷通知期的起始日期。35.投标人参加投标的，应当在()送达投标文件。A、投标有效期内B、评标开始之前C、开标时间之前D、中标通知书发出之前答案：C解析：本题考查的是投标人应当在何时送达投标文件。根据招标文件的规定，投标人应当在开标时间之前将投标文件送达招标人指定的地点。因此，选项C“开标时间之前”是正确答案。选项A“投标有效期内”不准确，因为投标有效期内只是投标人可以提交投标文件的时间范围，并不是送达的时间要求；选项B“评标开始之前”也不准确，因为评标开始之前投标文件已经送达，评标工作才能开始；选项D“中标通知书发出之前”更不准确，因为中标通知书发出是在评标工作完成后，而投标文件送达是在评标工作开始前。因此，本题答案为C。36.按照国际惯例，如果承包商没有在合同规定的支付时间内收到付款，有权向业主收取延误期的融资费用，计算融资费用的费率是()。A、以银行贷款年利率计算B、以高出银行贷款利率的1个百分点的年利率计算C、以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算D、以高出银行贷款利率的5个百分点的年利率计算答案：C解析：根据题意，承包商在合同规定的支付时间内没有收到付款，需要向业主收取延误期的融资费用。按照国际惯例，融资费用的费率通常是高于银行贷款利率的。因此，选项A显然不正确。选项B可能过于保守，不符合实际情况。选项D则可能过于高，不太合理。因此，正确答案应该是选项C，即以高出银行贷款利率的2～3个百分点的年利率计算。37.根据《担保法》，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人承担保证责任的方式是()。A、一般保证B、保证人要求的方式C、债权人要求的方式D、连带责任保证答案：D解析：根据《担保法》第二十三条规定，债权人和保证人对保证方式没有约定或约定不明确的，保证人应当承担连带责任保证。因此，本题答案为D。38.甲给乙发的要约中表明：“本要约9月10日前答复有效”，乙在9月5日以电报的方式作出承诺，但由于邮局的原因，直到9月13日甲才收到电报，甲立即给乙打电话称不接受该承诺。根据题义，下列表述正确的是()。A、承诺迟延但有效B、承诺迟延且无效C、承诺超期但有效D、承诺超期且无效答案：B解析：乙及时作出承诺，不属于承诺超期，所以CD不对。受要约人在承诺期限内发出承诺，按照通常情形能够及时到达要约人，但因其他原因承诺到达要约人时超过承诺期限的，除要约人及时通知受要约人因承诺超过期限不接受该承诺的以外，该承诺有效。39.某建筑设计院超越资质等级承揽设计任务，且设计中未按照工程建设强制性标准进行设计，建设行政主管部门查证后对其作出吊销资质证书的处罚，设计院欲对该处罚提起行政诉讼。对此，下列说法正确的是()。A、作出具体行政处罚的工作人员是本案的被告B、设计院应在知道处罚之日起2个月内提起诉讼C、人民法院可就此争议在判决前对原告和被告进行调解D、人民法院对该案件应当公开宣告判决答案：D解析：本题考查行政诉讼的相关知识点。A选项错误。作出具体行政处罚的工作人员不是本案的被告，而是行政主管部门。B选项错误。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第三十二条规定，行政诉讼应当自收到行政行为通知书之日起六个月内提起。因此，设计院应在知道处罚之日起六个月内提起诉讼。C选项错误。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第二十六条规定，人民法院在审理行政诉讼案件时，可以进行调解，但调解不得违反法律、行政法规的规定，不得损害国家利益、社会公共利益和当事人合法权益。但是，本题并没有提到人民法院进行调解的情况。D选项正确。根据《中华人民共和国行政诉讼法》第五十六条规定，人民法院对行政诉讼案件应当公开宣告判决。因此，D选项正确。40.按照《安全生产法》规定：特别重大事故是指造成()的事故。A、30人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失B、20人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失C、30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失D、20人以上死亡，或者50人以上重伤，或者5000万元以上直接经济损失答案：C解析：根据《安全生产法》规定：安全生产事故类型中特大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故。41.因业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，承包商根据索赔程序提出了要求，()应对补偿金额作出公正的决定。A、业主B、项目经理C、工程师D、工程师代表答案：C解析：本题考查的是在工程建设中，当业主提前占用部分工程导致承包商增加费用时，谁应该对补偿金额作出公正的决定。根据工程建设的常规流程，项目经理负责工程的全面管理和协调，工程师则是负责工程技术方面的管理和监督，因此，当承包商提出索赔要求时，应该由工程师根据实际情况作出公正的决定。因此，本题的正确答案为C。42.甲与乙订立合同，合同约定：甲向乙购买600m3木材，在600m3木材中，乙向甲供货500m3，另100m3由丙向甲供货。合同履行期限届满，乙如期供货履行，但丙没能如期供货。在此合同中应由()承担违约责任。A、丙向甲B、丙和乙共同向甲C、乙向甲D、丙和乙向甲连带答案：C解析：这种情况属于合同内的债务转移，在甲乙的合同中应由乙向甲承担违约责任，乙可以依据乙丙之间的合同追究丙的责任。43.下列选项中，属于合同收尾阶段工作内容的是()。A、修补质量缺陷B、结算预付款C、设计交底D、裁决合同争端答案：A解析：合同收尾阶段是指工程项目完工后的阶段，主要工作内容包括验收、结算、保修等。选项中，只有修补质量缺陷属于保修范畴，因此答案为A。B选项结算预付款属于结算阶段工作内容，C选项设计交底属于施工阶段工作内容，D选项裁决合同争端属于合同履行阶段工作内容。44.由于业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿是()。A、竣工时间B、费用C、费用和利润D、竣工时间、费用和利润答案：C解析：本题考查的是承包商在竣工试验延误时的补偿权利。根据常规的合同条款，业主原因造成竣工试验的延误，承包商有权获得的补偿应该是费用和利润。因此，本题的正确答案是C。选项A和D都只涉及到时间因素，不全面；选项B只涉及到费用，没有考虑到利润。45.流程图法的使用条件是()。A、-项工作通过一个行为即可完成B、完成工作只需一个步骤C、描述一个事件从发生到终止的全过程，并存在逻辑分支D、描述多个事件之间的时间间隔答案：C解析：流程图法是一种用图形符号表示工作流程的方法，它可以清晰地描述一个事件从发生到终止的全过程，并存在逻辑分支。因此，选项C是正确的。选项A和B都过于简单，不足以使用流程图法进行描述；选项D描述的是时间间隔，与流程图法无关。因此，答案为C。46.根据《物权法》的规定，下列关于质权的说法，正确的是()。A、质物可以是正在建造的建筑物B、质权分为动产质权和不动产质权C、质权人对质物孳息享有收取权D、质权人有权使用质物答案：C解析：根据《物权法》的规定，质权是指债务人将动产或者不动产交付给债权人占有，债权人因债务人不履行到期债务的约定，有权优先受偿的权利。因此，选项B是错误的，因为质权并不是分为动产质权和不动产质权，而是根据质物的不同性质分为动产质权和不动产质权两种。选项A是错误的，因为根据《物权法》的规定，质物应当是已经存在的动产或者不动产，而不是正在建造的建筑物。选项D也是错误的，因为质权人只有占有权，而没有使用权。选项C是正确的，因为质权人对质物孳息享有收取权，即质物所产生的利息、股息、红利等收益归质权人所有。因此，本题答案为C。47.承包商按照合同要求编制的竣工文件，应保存在现场，并在()，提交工程师两套副本。A、移交工程时B、竣工试验开始前C、通过竣工试验后D、申请签发接收证书时答案：B解析：本题考查的是承包商在编制竣工文件时应该遵循的程序。根据题干中的“应保存在现场，并在()，提交工程师两套副本”，可以推断出答案应该是在竣工试验开始前。因为竣工试验是工程验收的重要环节，承包商需要在竣工试验前将竣工文件提交给工程师，以便工程师对竣工文件进行审核和验收。因此，正确答案为B。48.如果工程未能通过竣工试验导致工程价值降低，但合同价格应予减少的扣减金额的方法在合同中没有说明，经双方协商确定后，承包商应在()前将扣减金额支付给业主，或根据业主的索赔约定支付。A、重新试验B、承包商提交试验报告C、工程师认可试验结果D、签发接收证书答案：D解析：本题考查的是工程竣工试验后扣减金额的支付方式。根据题干中的“经双方协商确定后”，可以确定扣减金额的支付方式已经确定，只需要根据合同约定签发接收证书即可。因此，答案为D。其他选项与本题无关。49.根据《建设工程质量管理条例》，设备安装工程的最低保修期限为()。A、设计文件规定的合理使用年限B、双方约定的合理使用年限C、2年D、5年答案：C解析：根据《建设工程质量管理条例》第三十六条规定：“设备安装工程的最低保修期限，应当按照国家有关规定执行，不得低于2年。”因此，选项C为正确答案。选项A和B是不准确的，因为设备安装工程的最低保修期限是有明确规定的，不是由设计文件或双方约定决定的。选项D也不正确，因为设备安装工程的最低保修期限不得低于2年，而不是5年。50.根据《合同法》的规定，下列关于代位权行使的表述，错误的是()。A、债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权B、专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权C、代位权的行使范围以债务人的债权为限D、债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担答案：C解析：根据《合同法》第一百四十八条规定，债权人可以向人民法院请求以自己的名义代为行使债务人的债权，但是专属于债务人自身的债权，债权人不得行使代位权。因此，选项A和B都是正确的表述。而选项C中的“代位权的行使范围以债务人的债权为限”是错误的。实际上，代位权的行使范围应该以债务人的债务为限，即债权人只能代为行使债务人应付的债务，而不能代为行使债务人的债权。选项D中的“债权人行使代位权的必要费用，由债务人承担”是正确的表述。债权人行使代位权所产生的必要费用，应由债务人承担。51.在()后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。A、工程竣工B、业主接收工程C、签发工程接收证书D、签发履约证书答案：C解析：本题考查的是承包商在工程结束后的清理工作。正确答案为C，即签发工程接收证书后，承包商应清除并运走所有承包商的设备、剩余材料以及残物、垃圾和临时工程，使现场和工程处于清洁、安全的状态。选项A工程竣工不一定代表工程已经交付使用，因此不是正确答案。选项B业主接收工程只是工程交付的一种方式，但并不代表承包商可以结束清理工作，因此也不是正确答案。选项D签发履约证书是确认承包商已经完成合同约定的工作，并支付相应的费用，但并不涉及清理工作，因此也不是正确答案。综上所述，本题正确答案为C。52.根据《合同法》规定，招标公告属于()。A、要约邀请B、要约C、再要约D、承诺答案：A解析：招标公告属于要约邀请，投标文件属于要约。53.2006年5月10日，甲公司向乙公司发出要约，要约中说明乙公司在5月16日前答复有效。甲公司发出要约后后悔，遂于5月11日发出取消要约的通知。要约于5月12日到达乙公司，取消要约的通知于5月13日到达乙公司。乙公司于5月14日做出承诺，该承诺于5月15日到达甲公司。根据题义，下列表述正确的是()。A、要约被撤销B、承诺生效C、要约失效D、要约被撤回答案：A解析：要约12日到达受要约人，要约即生效，不可以被撤回，取消要约的通知5月13日到达，此时承诺没有发出，所以要约可以被撤销。54.根据《民法通则》的规定，下列情形中，诉讼时效期间为4年的是()。A、张某因工伤要求损害赔偿B、某设备厂商因租用仓库而拒付租金C、甲厂购买的机床存在质量缺陷D、某项目部进口日本的数控设备与合同不符，提起仲裁答案：D解析：因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为4年。55.下列关于联营体的说法，错误的是()。A、联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任B、联营体的牵头方应由联营体各方认可C、如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方D、未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位答案：C解析：A.联营体的各成员在履行合同上对业主负有连带责任，这是联营体的基本特点之一，因此该说法正确。B.联营体的牵头方应由联营体各方认可，这是联营体的组建原则之一，因此该说法正确。C.如果承包商是依法组建的联营体，应向工程师通知谁是联营体的牵头方，这是联营体的管理规定之一，因此该说法错误。D.未经业主的同意，承包商不得改变其联营体的法律地位，这是联营体的基本原则之一，因此该说法正确。综上所述，选项C错误，是本题的答案。56.交付设备的规格、质量等不符合合同规定，当采购方不同意接收时，由供货方负责()。A、包换B、保修C、包修D、包修或包换答案：D解析：交付设备的品种、型号、规格、质量不符合合同规定，如果买受人同意利用，应当按质论价；买受人不同意利用时，由出卖人负责包换或包修。不能修理或调换的，买受人可以解除合同，要求出卖人赔偿损失。因设备质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受设备或者解除合同。57.采用数据电文形式订立合同的，合同成立的地点是()。A、发件人的主营业地B、发件人的经常居住地C、收件人的主营业地D、收件人的经常居住地答案：C解析：采用数据电文形式订立合同的，收件人的主营业地为合同成立的地点；没有主营业地的其经营居住地为合同成立的地点。当事人另有约定的，按照其约定。58.设备承揽合同中，承揽人可将部分工作交由第三人完成，下列有关“第三人完成的工作”的叙述，正确的是()。A、该部分工作如符合合同约定，由定作人向第三人支付报酬B、该部分工作如不符合合同约定，由第三人对定作人负责C、承揽人应就该部分工作对定作人负责D、该部分工作既可是辅助性工作，也可以是对工作成果质量起关键性的工作答案：C解析：《合同法》有关“承揽合同”的规定为：承揽人将其承揽的工作交由第三人完成，应当就该第三人完成的工作向定作人负责。59.投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。A、投标文件的密封不符合招标文件的要求B、投标文件中附有招标人不能接受的条件C、购买招标文件后不递交投标文件D、中标人未能在规定期限内提交履约保证金答案：D解析：在发生下列情形时，招标人有权没收投标保证金：(1)投标人在投标有效期内撤回其投标文件；(2)中标人未能在规定期限内提交履约保证金或签署合同协议。60.按照《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向()投诉。A、有关行政监督部门B、仲裁机构C、人民法院D、行业协会答案：A解析：根据《招标投标法实施条例》的规定，投标人认为招标活动不符合法律规定进行投诉的，应当在自知道或者应当知道之日起10日内，向有关行政监督部门投诉。因此，本题答案为A。61.下列关于设备采购合同中出卖人逾期交货的叙述，正确的是()。A、出卖人支付违约金或赔偿金后，即免除提供设备的义务B、出卖人支付违约金或赔偿金后，买受人表示仍需要时，出卖人应继续履行供货义务C、出卖人支付违约金或赔偿金后，还应继续履行供货义务D、出卖人应支付违约金，违约金不足以弥补买受人的损失时，买受人还可要求其支付定金答案：B解析：设备采购合同中出卖人逾期交货的，出卖人支付违约金或赔偿金后，并不解除提供设备的责任，买受人表示仍需要时，出卖人应继续履行供货义务；如果继续履行合同已经不能实现买受人的订约目的，则买受人有权通知出卖人解除合同。62.依法必须进行招标的项目，招标人公示中标候选人的公示期不得少于()日。A、lB、2C、3D、5答案：C解析：根据《中华人民共和国招标投标法》第四十三条规定：“招标人应当在评标委员会确定中标候选人后，公示中标候选人名单，并在公示期内不得更改。公示期不得少于3日。”因此，本题答案为C。63.按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在招标文件中载明的投标有效期，起算时间是()之日。A、投标人发出投标文件B、招标人收到投标文件C、提交投标文件截止D、提交投标保证答案：C解析：根据《招标投标法实施条例》第三十六条规定，招标人在招标文件中应当载明投标有效期，投标有效期自提交投标文件截止之日起计算。因此，本题答案为C。选项A和B都不正确，因为投标人发出投标文件或招标人收到投标文件并不是投标有效期的起算时间。选项D也不正确，因为提交投标保证并不是投标有效期的起算时间。64.根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为()。A、竣工验收合格后B、提交竣工验收报告时C、竣工验收时D、交付使用时答案：B解析：根据《建设工程质量管理条例》第三十六条规定，建设工程总承包单位应当在提交竣工验收报告时向建设单位出具质量保修书。因此，选项B为正确答案。其他选项均不符合法律规定。65.根据《仲裁法》，一方当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定()裁决。A、执行B、撤销C、中止执行D、不予执行答案：C解析：根据《仲裁法》第五十五条规定，当事人向人民法院申请执行仲裁裁决，另一方当事人向人民法院申请撤销仲裁裁决的，人民法院应当裁定中止执行裁决。因此，本题答案为C。66.劳动争议仲裁时效期间为()。A、60天B、6个月C、1年D、2年答案：C解析：劳动争议仲裁时效期间是指从劳动者知道或者应当知道自己的权益受到侵害之日起，到向劳动争议仲裁机构申请仲裁的期限。根据《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议仲裁时效期间为1年。因此，本题答案为C。67.在设备采购合同中，设备所有权自()时起转移。A、支付定金B、支付价款C、交付设备所有权凭证D、交付设备答案：D解析：一般认为：设备的所有权自标的物交付时起转移，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。68.下列单位可以作保证人的是()。A、教育部直属高校B、医科大学附属医院C、社会团体D、企业法人的子公司答案：D解析：《担保法》对保证人资格进行了限制：①国家机关不得为保证人，但经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外。②学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不得为保证人。③企业法人的分支机构、职能部门不得为保证人。企业法人的分支机构有法人的书面授权的，可以在授权范围内提供保证。69.《合同法》规定，商业广告的内容()，视为要约。A、包含价格内容的B、符合要约规定的C、详细介绍商品的D、附加了期限的答案：B解析：《合同法》第15条规定：“要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。寄送价目表、拍卖公告、招标公告、招股说明书、商业广告等为要约邀请。商业广告的内容符合要约规定的，视为要约。”70.收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，()应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。A、业主B、评标委员会C、监理工程师D、监理工程师代表答案：A解析：收到承包商的履约保函并签署合同协议书后，业主应尽快将投标保函退还承包商和其他未中标的投标者。履约保函是投标时，投标人交给业主的，所以订立合同后，业主应退回履约保函。71.根据《产品质量法》，下列情形中，属于“产品缺陷”的是()。A、不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明B、产品不符合注明采用的推荐性行业标准C、产品的结构、配方等方面存在不合理的危险D、产品不符合以实物样品等方式表明的质量状况答案：C解析：根据《产品质量法》第十二条规定，产品缺陷是指产品在正常或者合理使用情况下，不符合保障人身、财产安全的要求，或者不符合国家强制性标准、行业标准的规定，或者不符合生产者所作出的承诺的情形。因此，选项A、B、D都是不符合标准或承诺的情形，不属于产品缺陷。而选项C中的“不合理的危险”则是指产品存在设计或制造上的缺陷，可能导致人身、财产安全受到威胁，属于产品缺陷的范畴。因此，答案为C。72.隐蔽工程在隐蔽前，施工单位应当通知建设单位和()。A、监理单位B、设计单位C、建设工程质量监督机构D、建设行政主管部门答案：C解析：本题考查的是隐蔽工程施工前的通知事项。隐蔽工程是指在建筑物内部或地下，不易被发现或观察到的部位进行的工程。在隐蔽工程施工前，施工单位应当通知建设单位和建设工程质量监督机构，以便监督和检查施工质量。因此，本题的正确答案为C。其他选项中，监理单位和设计单位在施工前也需要参与，但不是必须通知的对象；建设行政主管部门则不是直接参与施工的单位，也不需要在隐蔽工程施工前进行通知。73.保险作为风险转移的手段之一，其功能在于()。A、避免风险事件的发生B、避免风险事件对保险标的的损害C、发生风险事件后得到经济补偿D、发生风险事件后转移责任答案：C解析：本题考查保险的功能。保险作为风险转移的手段之一，其主要功能在于在发生风险事件后得到经济补偿，即保险公司向被保险人支付一定的赔偿金，以减轻被保险人因风险事件而遭受的经济损失。因此，本题的正确答案为C。选项A和B都是不正确的，因为保险并不能避免风险事件的发生或对保险标的的损害。选项D也不正确，因为保险并不能转移责任，只是转移风险。74.FIDIC“新黄皮书”中业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是()。A、中标合同金额B、合同价格C、承包商的报价金额D、评标价格答案：A解析：FIDIC“新黄皮书”是国际工程承包领域中广泛使用的标准合同文本，其中规定了业主和承包商在签订合同时需要遵守的各种条款和规定。根据题目所述，业主和承包商在签订合同时，中标函和协议书中对实施、完成和修补设备工程所列明的金额是指中标合同金额。因此，答案为A。其他选项中，合同价格和承包商的报价金额可能会与中标合同金额不同，而评标价格则是评标过程中确定的价格，与签订合同时所列明的金额无关。75.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工现场的楼梯口、电梯井口，设置明显的()。A、安全设施B、安全警示标志C、安全疏散标志D、安全报警装置答案：B解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第三十六条规定，施工单位应当在施工现场设置明显的安全警示标志，标明危险区域、禁止通行区域、安全通道、安全出口等。因此，本题答案为B，安全警示标志。其他选项虽然也是施工现场必备的安全设施，但是本题明确要求的是在楼梯口、电梯井口设置的设施，因此排除A、D两个选项。C选项中的安全疏散标志虽然也是必备的，但是本题要求的是在楼梯口、电梯井口设置的设施，因此也不是本题的答案。76.下列有关合同解除的叙述，错误的是()。A、合同解除包括约定解除和法定解除B、合同解除后，不影响合同中结算和清理条款的效力C、当事人协商一致，可以解除合同D、当事人单方行使解除权的，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，解除权消灭答案：D解析：当事人一方行使解除权的，应当通知对方，合同自通知到达对方时解除，对方有异议的，可以请求人民法院或仲裁机构确认解除合同的效力。77.在生产安全事故中受到伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还依法有权向()提出赔偿要求。A、本单位安全生产管理人员B、政府安全生产监管部门C、本单位D、本单位上级主管部门答案：C解析：本题考查的是从业人员在生产安全事故中受到伤害后的赔偿权利。根据《中华人民共和国安全生产法》的规定，受到生产安全事故伤害的从业人员，除依法享有工伤社会保险外，还有权向本单位提出赔偿要求。因此，本题的正确答案为C。选项A、B、D都不符合法律规定。78.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，对承包商的设备进行投保时，保险有效期限是()。A、设备起运日起，至设备离开现场B、设备运抵现场起，至使用该设备的工程竣工C、开工之日起，至颁发接收证书D、开工之日起，至竣工时间届满答案：A解析：本题考查FIDIC合同条件下设备工程合同中的保险条款。根据FIDIC合同条件下的保险条款，承包商应对其设备进行投保，并保证保险有效期限至设备离开现场。因此，本题答案为A。79.下列关于承包商暂停工作权利的说法，错误的是()。A、如果业主未能按照合同规定的时间支付进度款，承包商即可暂停工作B、暂停工作不影响承包商对延迟付款获得融资费用和终止合同的权利用C、如果承包商暂停工作致使工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿D、如果承包商因放慢工作进度致使工期和费用受到影响，可以提出工期延长及补偿费用和利润的要求答案：A解析：本题考查承包商暂停工作的权利。根据《建设工程施工合同》的规定，承包商有权暂停工作，但必须提前通知业主，并说明暂停工作的原因和时间。同时，暂停工作不得影响工程的安全和质量，也不得影响其他承包商的施工进度。因此，选项A错误，其他选项均正确。选项B指出暂停工作不影响承包商的其他权利，如获得融资费用和终止合同的权利，符合实际情况。选项C指出如果承包商暂停工作导致工期和费用受到影响，工程师应公正确定对承包商的补偿，也符合合同规定。选项D则是对承包商放慢工作进度的情况进行了说明，但并不是本题考查的内容。因此，本题的正确答案是A。80.设备工程安装中，如果由采购方负责设备安装调试，则供货方的现场服务内容不应包括()。A、提供现场的地下管线资料B、派出必要的现场服务人员C、重要工序须经供货方现场技术人员签字确定D、整个安装调试过程应在供货方现场人员指导下进行答案：A解析：安装调试过程中，若采购方未依照供货方的技术资料规定和现场服务人员的指导、未经现场供货技术服务人员签字确认出现的问题，采购方自行负责(设备质量问题除外)。81.如果规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训，则完成培训是()的构成条件之一。A、进行工程竣工试验B、工程接收C、进行工程竣工后试验D、签发履约证书答案：B解析：本题考查的是在工程操作和维修方面的培训完成后，哪个环节是必须完成的。根据题干中的“规定必须在工程接收之前完成对业主的人员进行工程操作和维修方面的培训”，可以得出完成培训是为了让业主的人员能够熟练掌握工程操作和维修技能，以便在工程接收后能够正常使用和维护工程设施。因此，答案为B，即工程接收。选项A、C、D都是在工程接收之后才进行的环节，不符合题意。82.设备安装合同应约定具体的设备保证期限。保证期从()之日起开始计算。A、签发初步验收证书B、启动试车C、性能验收试验D、签发最终验收证书答案：A解析：合同内应约定具体的设备保证期限。保证期从签发初步验收证书之日起开始计算。83.下列关于分包商的说法，正确的是()。A、承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意B、承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师C、承包商应当对指定分包商的行为负责D、承包商可将整个工程分包给他人答案：C解析：A选项：承包商选择的材料供应商应取得工程师的事先同意。这个说法不正确。承包商选择材料供应商的事宜，应当由承包商自行决定，工程师无权干涉。B选项：承包商拟分包工程，应提前28天通知工程师。这个说法也不正确。根据《建设工程质量管理条例》的规定，承包商拟分包工程，应当在分包前向建设单位报告，并经建设单位同意后方可分包。并没有规定需要提前28天通知工程师。C选项：承包商应当对指定分包商的行为负责。这个说法是正确的。承包商在分包工程时，应当对分包商的行为负责。如果分包商在工程中出现质量问题，承包商应当承担相应的责任。D选项：承包商可将整个工程分包给他人。这个说法也不正确。根据《建设工程质量管理条例》的规定，承包商不得将整个工程分包给他人。只有在特殊情况下，经建设单位同意，才可以将整个工程分包给他人。综上所述，选项C是正确的。84.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，无论工程师采取何种方式提出变更，应在()之前。A、开工日期B、签发付款证书C、签发接收证书D、签发履约证书答案：C解析：FIDIC合同条件是国际上广泛采用的工程合同标准之一，其中规定了变更管理的相关条款。根据FIDIC合同条件，无论工程师采取何种方式提出变更，都应在签发接收证书之前进行。因此，本题的答案为C。其他选项均不符合FIDIC合同条件的规定。开工日期是确定工程开始时间的重要节点，与变更管理无关；签发付款证书和签发履约证书是工程完成后的结算和验收环节，也与变更管理无关。85.设备工程合同的计价方式不同，双方当事人的风险分担不同，承包商承担风险最多的合同计价方式是()。A、工程量清单合同B、固定总价合同C、成本加固定费用D、混合合同答案：B解析：设备工程合同的计价方式有多种，不同的计价方式会导致双方当事人的风险分担不同。承包商承担风险最多的合同计价方式是固定总价合同。因为在固定总价合同中，承包商需要承担工程成本超出预算的风险，而其他计价方式中，这种风险可能会由业主承担。因此，答案为B。86.基于安全施工的保障，在()前，承包商应提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施。A、进入施工现场B、工程开工C、工程竣工移交D、获得履约证书答案：C解析：本题考查的是承包商在进行施工时应该提供哪些安全保障设施。根据常识和安全施工的要求，承包商应该在工程开工前就提供围栏、照明设施、保卫器材等安全保障设施，以确保施工过程中的安全。因此，选项A和B都不正确。而在工程竣工移交时，承包商需要对整个工程进行清理、整理和检查，以确保工程质量和安全，因此在此时提供安全保障设施是必要的。因此，选项C是正确答案。选项D获得履约证书与安全保障设施无关，因此也不正确。综上所述，本题答案为C。87.某建设工程施工总承包单位经建设单位认可，将电气线路安装进行了分包。工程竣工验收中，发现电气线路安装质量不符合工程设计要求，存在安全隐患，导致工程未能通过竣工验收。对此，下列说法正确的是()。A、建设单位认可了总承包单位的分包，总承包单位对电气线路安装质量不承担责任B、电气线路安装不符合工程设计要求导致工程竣工延误，应由分包人向建设单位承担工程竣工延误的责任C、分包人应当向建设单位承担电气线路安装的返修、保修责任D、总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任答案：D解析：本题考察建设工程中分包责任的问题。根据建设工程分包合同的规定，分包人对其分包的工程质量负责，应当承担返修、保修责任。但是，总承包单位作为建设工程的总包方，应当对分包工程进行监督和管理，对分包人的工作质量进行检查和验收。因此，总承包单位不仅对电气线路承担维修责任，还应承担由此导致的工期延误的责任。选项A和B都存在偏差，选项C只涉及到分包人的责任，不全面。因此，选项D为正确答案。88.《担保法》规定，在留置权的实现过程中，债权人留置财产后，应当确定债务人履行债务的期限不少于()个月。A、1B、2C、3D、4答案：B解析：债权人于债务人应当在合同中约定，债权人留置财产后，债务人应当在不少于2个月的期限内履行债务。89.按照FIDIC《生产设备和设计一施工合同条件》规定，竣工时间是指()中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间。A、投标书附录B、中标函C、合同协议书D、承包商建议书答案：A解析：竣工时间也称竣工期限，是指投标书附录中写明的，从开工日期算起至工程或者某分项工程根据合同规定的要求竣工的全部时间，包括根据合同规定给予的任何延长期。90.代理人在代理权限内作出的意思表示应该是()。A、被代理人的意思表示B、和第三人协商后的意思表示C、代理人独立的意思表示D、代理人和被代理人的共同意思表示答案：C解析：被授权的代理人在授权人赋予他的权利范围内，可以随意表达自己的观点看法见解，做出符合授权范围的决定，不受授权人或其他第三方的干涉。91.甲乙在其订立的设备买卖合同中约定：甲向乙支付货款100万元；一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元；甲向乙支付定金20万元。后乙不交货，给甲造成了30万元的损失。如甲向法院起诉，能最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是()。A、请求乙双倍返还定金40万元B、请求乙支付违约金30万元C、请求乙支付违约金30万元，并双倍返还定金40万元D、请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元答案：D解析：根据题目中的约定，甲向乙支付货款100万元，乙未交货给甲造成了30万元的损失，因此甲有权请求乙支付违约金30万元。同时，甲向乙支付了定金20万元，乙未履行合同，甲有权请求返还定金。但是，根据合同约定，一方不履行合同，应向对方支付违约金30万元，因此甲只能请求返还定金20万元，而不是双倍返还定金40万元。因此，最大限度保护自己合法权益又能得到法院支持的诉求是请求乙支付违约金30万元，并返还定金20万元，即选项D。92.设备工程合同履行过程中合同调整的技术措施是()。A、增加人员投入B、变更工程设计C、加大资金收入D、调整合同计划答案：B解析：技术措施一般是指在施工过程中采取先进的施工方法，或变更设计方案，对设计方案进行优化，使用先进的设备，改变施工工艺等来实现进度和质量目标的措施。93.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，给承包商在履约过程中可能造成的人员伤亡或物质财产损失办理责任险时，保险的有效期的终止日是()。A、工程竣工之日B、竣工时间届满之日C、签发接收证书日D、签发履约证书日答案：D解析：本题考查FIDIC合同条件下责任险的有效期终止日。根据FIDIC合同条件，履约证书是确认工程已经完工并符合合同要求的证明文件，因此在签发履约证书日，承包商的责任也就结束了，保险的有效期也就到期了。因此，本题的答案为D。94.承包商向工程师提交承包商在履行合同过程中的各类人员的数量以及每类施工设备的数量的时间周期是()。A、1周B、2周C、1个月D、2个月答案：C解析：本题考查的是工程合同管理中的时间周期问题。承包商需要向工程师提交各类人员和施工设备的数量，这是履行合同的必要步骤。根据常规经验，这种信息的提交需要一定的时间，一周的时间可能过于紧张，两个月的时间又过于长，因此选项A和D可以排除。一般来说，一个月的时间比较合适，因此选项C是正确答案。95.承包商应在设备工程或单位工程的()之前，按照业主要求完成所有的缺陷或损坏部分的修补。A、竣工时间B、缺陷通知期期满C、颁发接收证书D、保留金返还答案：B解析：本题考查的是承包商在设备工程或单位工程中的责任。根据题干中的关键词“缺陷或损坏部分的修补”，可以推断出该题考查的是承包商在工程建设过程中的质量控制和质量保证。根据常识和相关法规，承包商应在工程建设过程中及时发现和修复工程中的缺陷和损坏，确保工程质量符合业主的要求和标准。因此，正确答案应为B，即承包商应在缺陷通知期期满之前完成所有的缺陷或损坏部分的修补。其他选项均与题干不符，可以排除。96.根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》，下列投标文件中，开标时应当作为废标处理的是()。A、逾期送达的投标文件B、没有送到指定地点的投标文件C、关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件D、未通过资格预审的申请人提交的投标文件答案：C解析：根据《招标投标法》及《招标投标法实施条例》的规定，投标文件应当在规定的时间、地点送达招标人，否则应当作为废标处理。因此，选项A和B都是逾期送达或未送达指定地点的情况，应当作为废标处理。选项D是未通过资格预审的申请人提交的投标文件，也应当作为废标处理。而选项C是指关键内容字迹模糊、无法辨认的投标文件，这种情况下无法确认投标人的真实意图和承诺，因此也应当作为废标处理。因此，本题答案为C。97.《产品质量法》规定产品质量责任包括()。A、企业赔偿责任、商家赔偿责任B、民事责任、行政责任、刑事责任C、一切责任D、产品责任、缺陷责任答案：B解析：产品质量责任是一种综合法律责任，包括民事责任、行政责任和刑事责任。民事责任中又具体包括产品责任(侵权责任)和产品合同责任(瑕疵担保责任)两种。98.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，实施工程的费用发生波动，根据合同的价格调整规定，对因市场价格变化不能完全得到补偿时，()。A、工程师应确定一个费用指数，重新价格调整的数额B、获得现行费用指数后，重新计算价格调整的数额C、应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费D、应被认为已经按照合同中规定的调价公式予以了调整答案：C解析：本题考查FIDIC合同条件下的价格调整规定。根据FIDIC合同条件，当市场价格变化导致工程费用发生波动时，应按照合同中的价格调整规定进行调整。其中，如果因市场价格变化不能完全得到补偿，则应被认为在中标合同金额中已经包含了这一部分物价波动的风险费，因此答案选C。选项A和B都是错误的，因为重新确定费用指数或重新计算价格调整的数额并不能解决因市场价格变化不能完全得到补偿的问题。选项D也是错误的，因为合同中规定的调价公式只能在市场价格变化时进行调整，不能解决因市场价格变化不能完全得到补偿的问题。99.下列关于承包人的工程价款优先权的说法，正确的是()。A、承包人行使优先权的期限为1年B、行使优先权的建筑工程价款包括承包人因发包人违约造成的损失C、承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者D、抵押权人优先于承包人的工程价款受偿答案：C解析：A.错误。承包人行使优先权的期限为2年，根据《建设工程质量保证书管理办法》第十二条规定。B.错误。行使优先权的建筑工程价款不包括承包人因发包人违约造成的损失，根据《建设工程质量保证书管理办法》第十二条规定。C.正确。承包人就商品房享有的工程价款优先权不得对抗交付该商品房全部价款的消费者，根据《商品房销售管理办法》第二十三条规定。D.错误。抵押权人优先于承包人的工程价款受偿，但是这个选项并没有涉及到抵押权人的问题，因此不是正确答案。100.大中型工程从发出中标通知书后的()天内，双方应按照招投标文件订立书面合同。A、30B、28C、20D、15答案：A解析：《招标投标法》规定，中标通知发出后的30天内，双方应按照招标文件和投标文件订立书面合同，不得做实质性修改。没有区分大、中、小型工程。101.FIDIC新黄皮书规定，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款额，付款时间在()天内。A、工程师签发期中付款证书后的28B、工程师完成工程量计量后的56C、工程师收到报表和证明文件后的56D、工程师签发期中付款证书后的56答案：C解析：本题考查FIDIC新黄皮书中关于期中付款的规定。根据FIDIC新黄皮书第14.8条款，业主应向承包商支付期中付款证书确认的款项，付款时间应在工程师收到报表和证明文件后的56天内。因此，本题答案为C。102.下列关于权利与义务对等性的说法，正确的是()。A、合同当事人享有的权利与履行的义务应对等，并与合同的预期目的相匹配B、合同当事人相互享有同等的权利C、合同当事人相互承担同等的义务D、合同当事人一方享有的权利等同对方承担的义务答案：A解析：本题考查的是权利与义务对等性的概念。权利与义务对等性是指合同当事人在合同中所享有的权利应当与其履行的义务相对等，即权利与义务应当相互匹配。因此，选项A正确，其他选项都与权利与义务对等性的概念不符。选项B错误，因为合同当事人的权利和义务是根据合同内容和法律规定而确定的，不一定相互平等。选项C错误，因为合同当事人的义务是根据合同内容和法律规定而确定的，不一定相互平等。选项D错误，因为合同当事人的权利和义务是根据合同内容和法律规定而确定的，不一定相互平等。因此，本题的正确答案是A。103.9月10日，甲公司与乙公司签订一份货物买卖合同。合同约定，乙公司于9月20日到甲公司的库房提取所购全部货物。乙公司由于自身原因至9月30日才去提取该批货物，但9月25日甲公司的库房因洪水致使乙公司应提取的部分货物毁损。根据《合同法》的规定，乙公司承担该批货物毁损、灭失风险的起始时间是()。A、9月10日B、9月20日C、9月25日D、9月30日答案：B解析：根据《合同法》的规定，出卖人按照约定或者将标的物置于交付地点的，买受人违反约定没有收到的，标的物毁损、灭失的风险自违反约定之日起由买受人承担。本题乙公司自身的原因在约定之日(9月20日)没有提取标的物，根据该规定，自9月20日起，乙公司对货物毁损、灭失的风险承担责任。104.下列关于设备采购合同中出卖人义务的陈述，错误的是()。A、交付设备B、交付设备所有权凭证和其他凭证C、移交设备中体现的知识产权D、接受设备检验答案：C解析：设备所有权转让不包含设备中体现的知识产权。105.承包商应从现场撤走所有属于承包商的货物的时限是()。A、工程通过竣工试验后B、业主接收工程前C、承包商收到履约证书后D、缺陷通知期届满前答案：C解析：本题考查承包商撤离现场的时限。根据常规合同约定，承包商应在工程竣工后，经验收合格并交付业主后，方可撤离现场。因此，选项A和B都不正确。选项D提到的缺陷通知期届满前，是指业主在验收过程中发现工程存在缺陷，通知承包商进行整改的期限，与撤离现场无关。正确答案为C，即承包商收到履约证书后，方可撤离现场。履约证书是业主对承包商履行合同的确认和认可，是承包商完成工程后的重要证明文件。106.甲与乙在订立合同过程中，甲违反保密义务，给乙造成了损失，根据《合同法》规定，甲应承担的法律责任是()。A、违约责任B、行政责任C、经济责任D、缔约过失责任答案：D解析：当事人在订立合同过程中知悉的商业秘密，无论合同是否成立，都不得泄露或者不正当的使用。泄露或者不正当地使用该商业秘密给对方造成损失的，应当承担损害赔偿责任，因为在合同订立过程中，所以承担缔约过失责任。107.FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是()。A、进度款B、结算款C、合同价格D、保留金答案：C解析：FIDIC“新黄皮书”中，按合同规定的计量方法，实际支付给承包商的金额是合同价格。进度款是按照工程进度支付的款项，结算款是在工程完成后进行的最终结算款项，保留金是为了保证工程质量而暂时扣留的一部分款项。因此，选项C为正确答案。108.承包商的设计、承包商文件、工程的实施和完成，均应遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本，这些版本是指在()时正在使用的。A、基准日期B、投标截止日期C、中标通知到达承包商D、开工日期答案：A解析：本题考查的是在承包商设计、承包商文件、工程实施和完成过程中需要遵守的相关法律法规、技术标准和规范的版本。这些版本是指在哪个时间正在使用的呢？根据常识和实际情况，这个时间应该是一个固定的时间点，而不是一个流动的时间点。因此，选项B、C、D都不太可能是正确答案。那么，这个时间点应该是什么时候呢？根据常识和实际情况，这个时间点应该是一个固定的基准日期，也就是一个确定的时间点，而不是一个流动的时间点。因此，正确答案应该是A，即基准日期。109.某住宅工程竣工1年后，房地产开发商尚欠施工企业一笔工程款，并以资金紧张为由拒不付款。同时，购房者也拖欠房地产开发商的购房款，且已到该支付的时间。此时，施工企业应()。A、以自己的名义向人民法院主张该购房款B、以房地产开发商名义向人民法院主张该购房款C、以自己的名义直接向购房者主张该购房款D、以房地产开发商名义直接向购房者主张该购房款答案：A解析：债权人的代位权。它是指债权人为了保障其债权不受损害，而以自己的名义代替债务人行使其债权的权利。110.根据《建筑法》，除国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程外，建筑工程开工前，建设单位应当依法向()申请领取施工许可证。A、建设单位所在地县级以上人民政府建设行政主管部门B、工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门C、建设单位所在地省级以上人民政府建设行政主管部门D、工程所在地省级以上人民政府建设行政主管部门答案：B解析：根据《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当依法向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。因此，本题答案为B。选项A、C、D都不符合法律规定。111.建设单位将自己开发的房地产项目抵押给银行，订立了抵押合同，后来又办理了抵押登记。则()。A、项目转移给银行占有，抵押合同自签订之日起生效B、项目转移给银行占有，抵押合同自登记之日起生效C、项目不转移占有，抵押合同自签订之日起生效D、项目不转移占有，抵押合同自登记之日起生效答案：D解析：附生效条件的合同，自条件成就时生效，所以应当办理抵押物登记的，抵押合同自登记之日起生效。112.根据FIDIC《设计采购施工(EPC)／交钥匙工程合同》的规定，在颁发工程接收证书前的任何时间，()可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。A、工程师B、工程师助手C、雇主D、雇主代表答案：C解析：这属于雇主的变更权。在颁发工程接收证书前的任何时间，雇主可通过发布指示或要求承包商提交建议书的方式，提出变更。113.采用FIDIC合同条件的设备工程合同，承包商根据价值工程原理，向业主提出变更建议书时，编制建议书的费用由()承担。A、业主B、工程师C、承包商D、业主和承包商共同答案：C解析：根据FIDIC合同条件，承包商提出变更建议书时，编制建议书的费用由承包商承担。因为变更建议书是承包商主动提出的，属于其自身的商业行为，因此费用应由其自己承担。业主和工程师也不应该承担这一费用。因此，本题的正确答案为C。114.买卖合同中标的物毁损、灭失的风险，不属于买受人承担的是()。A、因买受人的原因致使标的物不能按照约定的期限交付的B、交由承运人运输的在途标的物C、因标的物质量不符合要求，买受人拒受或解除合同的D、出卖人完成了标的物交付，但未按约定交付有关单证资料的答案：C解析：A、B情况都应由买受人承担，C由出卖人承担，D已经完成了标的物交付，不存在标的物损毁、灭失风险。115.质量技术监督部门对许可证获准企业进行监督检查的方式不包括()。A、日常监督检查B、定期监督检查C、产品质量监督抽查D、产品自查自检答案：D解析：获证企业的监督检查的方式有：(1)日常监督检查(2)定期监督检查(3)不定期监督检查(4)产品质量监督抽查。116.行为人对行为内容有重大误解而实施的民事行为，违背了民事法律行为生效要件中的()，属于可变更或可撤销的民事行为。A、意思表示真实B、行为不得违反法律C、行为人具有相应的行为能力D、行为不得违反社会公共利益答案：A解析：本题考查的是民事法律行为的生效要件。根据民法总则第十二条规定，民事法律行为应当具备以下要件：意思表示真实、有民事行为能力、客体、形式等。而本题中所述的行为人对行为内容有重大误解，违背了意思表示真实的要求，因此属于可变更或可撤销的民事行为。选项A为正确答案。选项B、C、D均为民事法律行为的生效要件，但与本题所述情况不符。117.根