桥梁施工电气工程合同样本

第一篇范文：合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟对桥梁施工电气工程进行施工，承包商愿意承担该工程的施工任务，根据《合同法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：桥梁施工电气工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于电气设备的安装、调试、验收及售后服务等。1.4工程范围：承包商应按照业主提供的施工图纸、技术规范及工程量清单完成本合同约定的工程内容。二、合同价格及支付2.1合同价格：本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2支付方式：双方同意按照以下付款计划进行支付：（1）预付款：合同签订后，业主向承包商支付合同总价款的__________%作为预付款。（2）进度款：承包商按照工程实际进度，每月向业主提交工程进度报告，业主根据实际完成的工程量支付相应进度款。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，业主向承包商支付至合同总价款的__________%。（4）质保金：工程竣工验收合格并办理完竣工结算手续后，业主保留合同总价款的__________%作为质保金，质保期结束后无质量问题或质量问题已妥善解决的情况下，业主无息退还质保金。三、工期及延期3.1工期：本工程的总工期为__________天，自合同签订之日起计算。3.2延期：如因不可抗力等原因导致工期延误，双方应协商确定延期时间，并签订书面补充协议。四、质量标准及验收4.1质量标准：承包商应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。4.2验收：工程完成后，承包商应向业主提交竣工资料，双方按照国家及行业相关标准和规范进行验收。五、违约责任5.1业主违约：业主未能按照合同约定支付款项，应向承包商支付违约金，违约金的计算方式为：迟延支付金额×迟延天数×__________%。5.2承包商违约：承包商未能按照合同约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金的计算方式为：迟延完成工程金额×迟延天数×__________%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、合同解除7.1在合同履行期间，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方均有权解除合同。八、其他约定8.1本合同未尽事宜，双方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。九、附件9.1附件1：施工图纸及技术规范9.2附件2：工程量清单9.3附件3：付款计划本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：第三方（以下简称“监理单位”）：鉴于业主拟对桥梁施工电气工程进行施工，承包商愿意承担该工程的施工任务，监理单位愿意负责对工程进行监理，根据《合同法》等相关法律法规的规定，经三方友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：桥梁施工电气工程1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于电气设备的安装、调试、验收及售后服务等。1.4工程范围：承包商应按照业主提供的施工图纸、技术规范及工程量清单完成本合同约定的工程内容。二、合同价格及支付2.1合同价格：本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2支付方式：业主应按照以下付款计划进行支付：（1）预付款：合同签订后，业主向承包商支付合同总价款的__________%作为预付款。（2）进度款：监理单位根据工程实际进度，每月向业主提交工程进度报告，业主根据实际完成的工程量支付相应进度款。（3）竣工结算款：工程竣工验收合格后，业主向承包商支付至合同总价款的__________%。（4）质保金：工程竣工验收合格并办理完竣工结算手续后，业主保留合同总价款的__________%作为质保金，质保期结束后无质量问题或质量问题已妥善解决的情况下，业主无息退还质保金。三、工期及延期3.1工期：本工程的总工期为__________天，自合同签订之日起计算。3.2延期：如因不可抗力等原因导致工期延误，三方应协商确定延期时间，并签订书面补充协议。四、质量标准及验收4.1质量标准：承包商应按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量和安全。4.2验收：工程完成后，承包商应向监理单位提交竣工资料，监理单位按照国家及行业相关标准和规范进行验收。五、违约责任5.1业主违约：业主未能按照合同约定支付款项，应向承包商支付违约金，违约金的计算方式为：迟延支付金额×迟延天数×__________%。5.2承包商违约：承包商未能按照合同约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金的计算方式为：迟延完成工程金额×迟延天数×__________%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、合同解除7.1在合同履行期间，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，三方均有权解除合同。八、其他约定8.1本合同未尽事宜，三方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。九、附件9.1附件1：施工图纸及技术规范9.2附件2：工程量清单9.3附件3：付款计划十、第三方监理单位的责权利10.1监理单位应对工程的质量、进度、安全等进行全面监理，确保工程按照合同约定完成。10.2监理单位有权对承包商的施工过程进行监督和检查，对不符合合同约定的施工行为提出整改要求。10.3监理单位应定期向业主报告工程进展情况，及时通知业主工程中的重大问题。10.4监理单位有权对承包商的施工人员进行考核，对不符合要求的人员提出更换要求。10.5监理单位应确保自身的监理行为不受承包商的影响，保持独立、客观、公正的态度。十一、甲方（业主）的权利条款11.1业主有权对工程的质量、进度、安全等进行监督和检查，对不符合合同约定的施工行为提出整改要求。11.2业主有权要求监理单位提供工程进展情况的报告，对工程中的重大问题进行及时了解和处理。11.3业主有权对承包商的施工人员进行考核，对不符合要求的人员提出更换要求。11.4业主有权对监理单位的监理行为进行监督和评价，对不符合要求的监理行为提出整改要求。十二、乙方的违约及限制条款12.1承包商未能按照合同约定完成工程，应向业主支付违约金，违约金的计算方式为：迟延完成工程金额×迟延天数×__________%。12.2承包商未能按照合同约定保证工程质量，应承担修复费用，第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同各方：甲方（以下简称“委托人”）：乙方（以下简称“设计单位”）：第三方（以下简称“监理单位”）：鉴于委托人拟对某工程项目进行设计，设计单位愿意承担该工程的设计任务，监理单位愿意负责对设计过程进行监理，根据《合同法》等相关法律法规的规定，经三方友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1.1工程名称：某工程项目1.2工程地点：__________1.3工程内容：包括但不限于工程设计、施工图纸编制、技术规范编制等。1.4工程范围：设计单位应按照委托人提供的工程需求，完成本合同约定的设计内容。二、合同价格及支付2.1合同价格：本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2支付方式：委托人应按照以下付款计划进行支付：（1）预付款：合同签订后，委托人向设计单位支付合同总价款的__________%作为预付款。（2）进度款：监理单位根据设计单位提交的设计进度报告，委托人根据实际完成的设计阶段支付相应进度款。（3）竣工结算款：设计单位完成全部设计工作并经委托人确认后，委托人向设计单位支付至合同总价款的__________%。（4）质保金：设计单位完成全部设计工作并经委托人确认后，委托人保留合同总价款的__________%作为质保金，质保期结束后无质量问题或质量问题已妥善解决的情况下，委托人无息退还质保金。三、设计期限及延期3.1设计期限：本设计项目的总设计期限为__________天，自合同签订之日起计算。3.2延期：如因不可抗力等原因导致设计期限延误，三方应协商确定延期时间，并签订书面补充协议。四、设计标准及验收4.1设计标准：设计单位应按照国家及行业相关标准和规范进行设计，确保设计质量和安全。4.2验收：设计单位完成设计后，应向监理单位提交设计成果，监理单位按照国家及行业相关标准和规范进行验收。五、违约责任5.1委托人违约：委托人未能按照合同约定支付款项，应向设计单位支付违约金，违约金的计算方式为：迟延支付金额×迟延天数×__________%。5.2设计单位违约：设计单位未能按照合同约定完成设计，应向委托人支付违约金，违约金的计算方式为：迟延完成设计金额×迟延天数×__________%。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。七、合同解除7.1在合同履行期间，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，三方均有权解除合同。八、其他约定8.1本合同未尽事宜，三方可签订书面补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。九、附件9.1附件1：设计任务书及技术规范9.2附件2：设计进度计划9.3附件3：付款计划十、第三方监理单位的责权利10.1监理单位应对设计过程进行全程监理，确保设计质量和安全。10.2监理单位有权对设计单位的设计成果进行审查和验收，对不符合合同约定的设计提出整改要求。10.3监理单位应定期向委托人报告设计进展情况，及时通知委托人设计中的重大问题。10.4监理单位有权对设计单位的设计人员进行考核，对不符合要求的人员提出更换要求。10.5监理单位应确保自身的监理行为不受设计单位的影响，保持独立、客观、公正的态度。十一、乙方（设计单位）的权利条款11.1设计单位有权要求委托人提供完整、准确的设计任务书及技术规范，确保设计工作的顺利进行。11.2设计单位有权要求监理单