建设工程施工承包合同书_第1页
建设工程施工承包合同书_第2页
建设工程施工承包合同书_第3页
建设工程施工承包合同书_第4页
建设工程施工承包合同书_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程施工承包合同书(以下简称“甲方”)(以下简称“乙方”)甲方为实施建设工程,乙方具有相应的施工能力,双方经友好协商,自愿签订本合同,共同遵照执行。一、工程概况1.1工程名称:(填写工程名称)1.2工程地点:(填写工程地点)1.3工程内容:(填写工程内容)1.4工程规模:(填写工程规模)1.5工程价款:(填写工程价款)二、合同主体2.1甲方名称:(填写甲方名称)2.2甲方地址:(填写甲方地址)2.3乙方名称:(填写乙方名称)2.4乙方地址:(填写乙方地址)三、合同内容3.1乙方承担本工程的施工任务,按合同约定的工期、质量、安全等要求完成施工。3.2乙方应按照甲方的要求,提供施工进度、质量、安全等方面的报告。3.3甲方应按照合同约定的付款方式、付款时间支付工程价款。3.4甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源、道路等基础设施。3.5甲方应协助乙方解决施工过程中的有关问题,确保工程的顺利进行。四、合同价款及支付4.1本工程合同价款为人民币(大写):(填写合同价款大写金额)。4.2甲方按照工程进度,分阶段支付工程价款。具体支付方式、支付时间为:(填写支付方式、支付时间)。4.3乙方完成工程,经验收合格后,甲方一次性支付剩余工程价款。五、工期5.1本工程合同工期为:(填写合同工期)。5.2乙方如因特殊情况不能按期完成工程,应提前向甲方提出延期申请,经甲方同意后,方可延期。5.3乙方未按合同约定的工期完成工程,应按照逾期交付工程的规定承担违约责任。六、质量及保修6.1乙方应按照合同约定的质量标准完成施工,确保工程质量。6.2工程验收合格后,乙方应按照合同约定的保修期限和保修范围承担保修责任。6.3乙方未按照约定的质量标准完成施工,甲方有权要求乙方返工、维修,并承担相应费用。七、安全7.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方有关安全生产的要求,加强施工现场的安全管理。7.2乙方应定期进行安全生产教育培训,提高施工人员的安全意识。7.3乙方在施工过程中发生安全事故,应立即报告甲方,并按照有关规定处理。八、违约责任8.1乙方未按照约定完成工程,甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。8.2甲方未按照约定支付工程价款,乙方有权解除合同,并要求甲方承担违约责任。8.3双方因履行合同发生纠纷,应友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且剩余工程价款支付完毕之日终止。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:年月日请注意,本合同文档仅为示例,实际合同内容应根据具体项目、双方实际情况及法律法规进行调整。在签订合同时,请务必仔细阅读合同条款,确保双方权益。如有需要,请咨询专业律师。###特殊应用场合及增加条款涉外工程条款增加:适用法律:明确合同适用的法律(如国际商会仲裁规则、联合国国际货物销售合同公约等)。货币条款:规定合同货币及汇率波动的处理方式。争议解决:指定争议解决机构(如国际仲裁机构)及适用语言。税务条款:明确税收问题及税务合规的责任。环保要求高的工程条款增加:环保责任:规定乙方必须遵守的环保标准和措施。环保审查:要求乙方在施工前提交环境影响评估报告。违规处罚:明确违反环保规定所应承担的责任和处罚。历史文化保护工程条款增加:保护责任:规定乙方在施工中保护历史文化遗产的责任。文物保护:要求乙方遵循的文物保护措施和应急预案。专家咨询:要求乙方在关键环节聘请历史文化保护专家。高风险工程条款增加:安全教育:要求乙方进行特殊的安全教育和培训。保险要求:规定乙方必须购买的保险类型及保额。应急预案:要求乙方制定并提交紧急情况应对预案。长期工程条款增加:长期服务承诺:规定乙方在工程保修期内的服务义务。价格调整:规定长期工程价格调整机制。变更管理:明确工程变更的程序和责任分配。附件列表及要求设计图纸:详细的工程设计图纸,包括所有的平面图、立面图、剖面图等。技术规范:详细的技术规范和要求,包括材料标准、施工工艺等。施工计划:详细的施工进度计划,包括时间表、关键节点等。质量检测标准:质量检测的标准和方法,包括验收流程和质量保证体系。安全施工方案:详细的安全施工方案,包括安全措施、应急预案等。实际操作过程中的问题及解决办法工程进度延误解决办法:建立定期沟通机制,提前识别延误风险,并根据合同条款约定延误的责任和赔偿。材料质量问题解决办法:明确材料检验标准和流程,对材料进行严格的检验,不合格的材料不得使用。变更管理解决办法:建立变更管理流程,任何变更都需要双方协商一致,并记录在案。合同争议解决办法:按照合同约定的争议解决方式(如协商、调解、仲裁或诉讼)来解决。安全事故解决办法:立即启动应急预案,及时报告,并按照合同约定处理安全事故的后果。###特殊应用场合及增加条款(续)分包工程条款增加:分包管理:明确分包商的资质要求、管理责任和质量控制。分包付款:规定分包商的付款流程和时间点。分包协调:要求分包商与主包商之间的协调和沟通机制。高科技含量的工程条款增加:技术保密:规定双方对技术资料和商业秘密的保护义务。知识产权:明确工程中所使用技术的知识产权归属和使用权。技术支持:要求供应商提供必要的技术培训和后续支持。季节性影响的工程条款增加:季节性调整:规定因季节变化导致的施工调整和延期处理。备用计划:要求乙方制定应对极端天气的备用施工计划。风险评估:要求乙方对季节性风险进行评估并提供应对措施。涉及居民利益的工程条款增加:社区沟通:要求乙方建立与社区居民的沟通机制,处理居民关切。噪音控制:明确施工过程中的噪音控制标准和措施。施工垃圾处理:规定垃圾处理的方式和责任。紧急救援工程条款增加:紧急响应:要求乙方建立紧急救援机制,包括紧急联系人、救援设备等。临时变更:因应紧急情况,允许对合同内容进行临时变更。优先权:在紧急情况下,乙方有权优先处理救援工作。附件列表及要求(续)分包商资质证明:分包商的资质证书、营业执照复印件等。技术资料:包括设计图纸、技术规范、操作手册等。知识产权证明:涉及知识产权的文件,如专利证书、著作权证明等。安全培训记录:施工人员的安全培训记录和资质证明。环境评估报告:工程所在区域的环境评估报告和相关批准文件。实际操作过程中的问题及解决办法(续)分包商管理解决办法:定期对分包商进行评估,确保其符合合同要求,并在合同中明确分包商的责任。技术保密和知识产权解决办法:签订保密协议,明确保密内容和期限,同时在合同中强调知识产权的

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论