地下工程计量与计价-第9章-建设工程索赔管理(单选多选题库)

第9章建设工程合同索赔管理一、单选题1.下列承包人的施工索赔，按索赔目的分类的是（）。A工期索赔B.工程变更索赔C.合同中默示的索赔D.意外风险索赔解析-按索赔的目的分为工期索赔和费用索赔2．根据《施工合同(示范文本)》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（）。A．承包人应向业主提交索赔意向通知B．承包人应向监理人提交索赔意向通知C．承包人提交索赔意向通知没有期限限制D．承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失3．下列事项中，承包方要求的费用索赔不成立的是（）。A.建设单位未及时供应施工图纸B.施工单位施工机械损坏C.业主原因要求暂停全部项目施工D.因设计变更而导致工程内容增加解析-承包人原因不能索赔4．某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（）。A．应赔偿承包人的损失，相应顺延工期B．应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延C．不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期D．不赔偿承包人的损失，工期不予顺延解析-发包人原因可以索赔5．下列关于判断承包人索赔成立条件的说法中错误的是（）。A．与合同相对照，事件已经造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B．造成费用增加或工期延误的原因不属于承包人应承担的责任C．承包人按合同规定提交了索赔意向通知和索赔报告D．以上条件必须具备两项或两项以上解析-见P211索赔成立条件6．由于异常恶劣的气候条件造成的停工是（）。A．不可原谅延期不给补偿费用B．不可原谅延期但给补偿费用C．可原谅延期且给补偿费用D．可原谅延期但不给补偿费用解析-类似不可抗力7.监理人对索赔处理的决定()。A．是终局性的，具有强制约束力B．不是终局性的，不具有强制约束力C．是终局性的，不具有强制约束力D．不是终局性的，具有强制约束力解析-承包人接受最终的索赔处理决定，索赔事件的处理即告结束。如果承包人不同意，就会导致合同争议。通过协商双方达到互谅互让的解决方案，是处理争议的最理想方式。如达不成谅解，承包人有权提交仲裁或诉讼解决。8.依据施工合同示范文本的规定，下列关于承包商索赔的说法，错误的是()。A．只能向有合同关系的对方提出索赔（对，有合同关系才能索赔）B．监理人可以对证据不充分的索赔报告不予理睬（要求完善）C．监理人的索赔处理决定不具有强制性的约束力D．索赔处理应尽可能协商达成一致解析-见上题9.某施工合同工期为300天，合同价为1500万元，在施工过程中，由于进行设计变更，造成增加的工程量价格为10万元，则监理人应()。A．不批准顺延工期B．应批准顺延工期C．应批准顺延工期2天D．应批准顺延工期3天[解析]根据公式可得，已知额外增加工程量的价格：工期索赔值=额外增加的工程量的价格/原合同总价×原合同总工期，代入公式可得2天。10.《施工合同（示范文本）》规定，承包商递交索赔报告28天后，监理人未对此索赔要求作出任何表示，则应视为()。A．监理人已拒绝索赔要求B．承包人需提交现场记录和补充证据资料C．承包人的索赔要求已经认可D．需等待发包人批准11.索赔是指在合同的实施过程中，（）因对方不履行或未能正确履行合同所规定的义务或未能保证承诺的合同条件实现而遭受损失后，向对方提出的补偿要求。A.业主方B.第三方C.承包商D.合同中的一方解析-有合同关系才能索赔12.某建筑工程，在地基基础土方回填过程中，承包人未通知发包人验收情况下即进行了土方回填。事后，发包人要求对已经隐藏的部位重新进行剥离检查，检查发现质量合格要求，在该情况下，所发生的费用应由（）承担，并应承担工期延误的责任。A.发包人B.承包人C.发包人和承包人共同D.监理单位解析-私自覆盖，无论结果如何承包人负责13.因设计图纸存在严重缺陷而导致工程质量事故，则承包人就工程损失应向（）提出索赔要求。A.设计单位B.发包人C.发包人和设计单位D.发包人或设计单位解析-有合同关系才能索赔14.由于业主提供的设计图纸错误导致分包人返工，为此分包人向承包商提出索赔。承包商(

)。

A.因不属于自己的原因拒绝索赔要求

B.认为索赔成立，先行支付后再向业主索赔

C.不予支付，以自己的名义向监理人提交索赔通知

D.不予支付,以分包人的名义向监理人提交索赔报告

解析-有合同关系才能索赔二、多选题

1．监理人依据施工现场的下列情况向承包人发布暂停施工指令时，其中应顺延合同工期的情况有（ABDE）。A．地基开挖遇到勘察资料未标明的断层，需要重新确定基础处理方案B．发包人订购的设备未能按时到货C．施工作业方法存在重大安全隐患D．后续施工现场未能按时完成移民拆迁工作E．施工中遇到有考古价值的文物需要采取保护措施予以保护解析-发包人（监理人）责任或风险可以顺延工期2．在建设工程施工索赔中，监理人判定承包人索赔成立的条件包括（ABDE）。A．事件造成了承包人施工成本的额外支出或总工期延误B．造成费用增加或工期延误的原因，不属于承包人应承担的责任C．造成费用增加或工期延误的原因，属于分包人的过错D．按合同约定的程序，承包人提交了索赔意向通知E．按合同约定的程序，承包人提交了索赔报告解析-见P211索赔成立条件3.下列在施工过程中因不可抗力事件导致的损失，应由发包人承担的有(ACE)。A.施工现场待安装的设备损坏B.承包人的人员伤亡C.在现场的第三方人员伤亡D.承包人设备损失E.清理费用解析-P177不可抗力后果承担4.下列在施工过程发生的事件中，可以顺延工期的情况包括(ACDE)。A.不可抗力事件的影响B.承包人采购的施工材料未按时交货C.施工许可证没有及时颁发D.不具备合同约定的开工条件E.监理人未按合同约定提供所需指令解析-发包人（监理人）责任或风险可以顺延工期5.以下对索赔的表述中，正确的是(AD)。A.索赔要求的提出不需经对方同意B.索赔依据应在合同中有明确根据C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔报告（28天内递交索赔意向通知）D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定（监理人决定不是最终的）6.下列对