关于建设工程承包的合同范本

关于建设工程承包的合同范本第一部分：协议书一、工程概况工程名称：XXXX建设工程工程地点：XXXX地区工程内容：包括但不限于土建、安装、装修等工程工程立项批准文号：XXXX资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：本工程的所有施工任务，包括但不限于土建、安装、装修等工程。三、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：XX天四、质量标准工程质量标准：按照国家现行相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程质量达到优良等级。五、合同价款金额（大写）：人民币玖佰玖拾玖万元整（￥9990000.00）六、组成合同的文件本合同协议书中标通知书投标书及其附件本合同专用条款本合同通用条款标准、规范及有关技术文件工程量清单工程报价单或其他有关文件第二部分：合同条款一、甲方（发包人）的权利和义务甲方应按照合同约定提供施工场地，确保施工条件的满足。甲方应按照合同约定支付合同价款，不得拖欠。甲方应协助乙方办理相关施工手续，确保工程顺利实施。二、乙方（承包人）的权利和义务乙方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。乙方应按照合同约定支付合同价款，不得拖欠。乙方应承担自身施工过程中的安全责任，确保施工现场的安全。三、违约责任甲方违约：甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方造成的损失。乙方违约：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方造成的损失。四、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、其他本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（发包人）：乙方（承包人）：签订日期：XXXX年XX月XX日以上为关于建设工程承包的合同范本，仅供参考。在实际使用时，请根据具体情况进行调整和补充。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导第一部分：协议书一、工程概况工程名称：XXXX建设工程工程地点：XXXX地区工程内容：包括但不限于土建、安装、装修等工程工程立项批准文号：XXXX资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：本工程的所有施工任务，包括但不限于土建、安装、装修等工程。三、合同工期开工日期：XXXX年XX月XX日竣工日期：XXXX年XX月XX日合同工期总日历天数：XX天四、质量标准工程质量标准：按照国家现行相关法律法规、规范和标准进行施工，确保工程质量达到优良等级。五、合同价款金额（大写）：人民币玖佰玖拾玖万元整（￥9990000.00）六、组成合同的文件本合同协议书中标通知书投标书及其附件本合同专用条款本合同通用条款标准、规范及有关技术文件工程量清单工程报价单或其他有关文件第二部分：合同条款一、甲方（发包人）的权利和义务甲方应按照合同约定提供施工场地，确保施工条件的满足。甲方应按照合同约定支付合同价款，不得拖欠。甲方应协助乙方办理相关施工手续，确保工程顺利实施。甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查。二、乙方（承包人）的权利和义务乙方应按照合同约定完成施工任务，确保工程质量、安全、进度等方面的要求。乙方应按照合同约定支付合同价款，不得拖欠。乙方应承担自身施工过程中的安全责任，确保施工现场的安全。乙方在合同约定的范围内，有权对工程进行设计和调整。三、第三方主体（监理单位）的责权利第三方主体应按照合同约定对工程的进度、质量、安全等方面进行监督和检查。第三方主体有权要求乙方对不符合合同约定的工程进行整改。第三方主体应按照合同约定向甲方提供监理报告。第三方主体应承担因自身原因导致的工程损失的责任。四、甲方对乙方的违约及限制条款乙方逾期交付工程，甲方有权按照逾期天数要求乙方支付违约金。乙方工程质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方拆除不合格工程，并重新施工。乙方违反合同约定的其他条款，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权解除合同。五、争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。六、其他本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方主体执一份。本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（发包人）：乙方（承包人）：第三方主体（监理单位）：签订日期：XXXX年XX月XX日第三方介入的意义和目的第三方主体的介入，旨在保证工程的顺利进行，确保工程质量、安全、进度等方面的要求得到满足。第三方主体作为独立的监理单位，可以对乙方的施工进行全面的监督和检查，确保乙方按照合同约定完成施工任务。同时，第三方主体也可以在甲乙双方之间起到沟通和协调的作用，解决合同履行过程中的争议和问题。甲方为主导的目的和意义甲方作为工程的发包人，主导合同的制定和履行，旨在确保工程的顺利进行，保护自身的合法权益。甲方有权对乙方的施工进度、质量进行监督和检查，确保工程按照合同约定完成。同时，甲方也有权要求乙方承担违约责任，维护自身的利益。甲方为主导的目的和意义在于确保工程的质量和进度，保护甲方的投资和利益。第三部分：合同履行一、工程变更甲方根据工程实际需要，有权对工程进行变更。乙方应按照甲方的变更要求，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。甲方变更工程应提前通知乙方，并在合同约定的时间内提供变更图纸和工程量清单。二、工程暂停和复工甲方因故需要暂停工程的，应提前通知乙方，并协商解决暂停期间的工程保护和保险等问题。甲方暂停工程后，应尽快恢复施工。暂停时间超过合同约定的，甲方应承担相应的违约责任。三、工程验收工程竣工后，甲方应组织验收。乙方应按照合同约定提供相关资料，并协助甲方进行验收。工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，并重新提交验收。四、工程保修乙方应按照合同约定对工程进行保修，确保工程质量达到合同约定的标准。保修期内，乙方应负责维修和更换工程中出现的质量问题。五、价款支付甲方按照合同约定支付合同价款，支付时间和方法详见合同专用条款。乙方应按照合同约定提供发票，并保证发票的真实性和合法性。六、违约责任甲方违约：甲方应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因违约造成的损失。乙方违约：乙方应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因违约造成的损失。第四部分：合同的解除和终止一、合同解除甲方有权解除合同，但应提前通知乙方，并协商解决解除合同后的相关问题。乙方有权解除合同，但应提前通知甲方，并协商解决解除合同后的相关问题。二、合同终止工程竣工验收合格后，合同自行终止。合同终止后，乙方应按照甲方的要求进行工程移交，并办理相关手续。第五部分：争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第六部分