2024年专业版新建筑工程合同（二篇）

第2页共2页2024年专业版新建筑工程合同甲方:_____(以下简称甲方)乙方:_____(以下简称乙方)依照《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款:1、工程名称:_____2、工程地点:_____3、工程项目:总建筑面积约____平方米(栋楼)。4、进场时间:定于____年____月底前(以进场通知书为准)。5、承包方式:包工包料、包质量、包安全、包工期(图纸以内的全部内容)本工程不得分包、转包。6、承包内容:土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。建筑工程施工合同范本。7、施工工期:自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为____天。8、工程质量:执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。9、工程造价:本工程投资额约____亿元人民币。10、结算方式和计价标准:11、付款办式:12、协议履约金的支付与返还13、甲方责任及义务14、乙方责任及义务15、违约责任(1)、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向临沂市人民法院起诉。(2)乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工一月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。(3)本协议与正签合同具有同等法律效力。16、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。甲方:_____乙方:_____法定代表人:_____法定代表人:_____地址:_____地址:_________年____月____日2024年专业版新建筑工程合同（二）合同编号：[合同编号]甲方：[甲方名称]地址：[甲方地址]联系电话：[甲方联系电话]乙方：[乙方名称]地址：[乙方地址]联系电话：[乙方联系电话]鉴于甲乙双方就新建筑工程事宜达成一致意见，现根据中华人民共和国相关法律法规的规定，特订立本合同，共同遵守并履行以下条款：第一条合同标的（一）项目名称：[项目名称]（二）工程地点：[工程地点]（三）工程概况：[工程概况]（四）工程总造价：[工程总造价]第二条工程内容及质量标准（一）甲方要求乙方按照相关法律法规及建设规范要求进行设计、施工，并保证工程质量符合国家标准。（二）具体工程内容及质量标准详见附件一《工程内容及质量标准》。第三条工期安排（一）工程开工日期：[工程开工日期]（二）工程竣工日期：[工程竣工日期]（三）具体工期安排详见附件二《工程工期安排》。第四条工程款支付方式（一）工程款总额为：[工程款总额]。（二）工程款支付方式及分期支付详见附件三《工程款支付方式及分期支付计划》。第五条终止合同（一）本合同根据以下情况可以解除：1.甲方提前30天书面通知乙方解除合同的；2.乙方未按合同约定承担义务的；3.因不可抗力等不能实现合同目的的。第六条违约责任（一）乙方如未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此所遭受的损失。第七条保密条款（一）甲乙双方对本合同及合同履行过程中所涉及的商业秘密、技术数据等保密，不得向第三方泄露。第八条争议解决（一）本合同在履行中如发生争议，甲乙双方应协商解决，协商不成的，可向相关法院提起诉讼。第九条其他（一）本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。（二）本合同的有效期自双方签字盖章之日起至工程竣工验收合格之日。（三）未尽事宜，双方可另行协商解决。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（签字）：__________法定代表人（签字）：_______