2024年建设工程承包合同范文(三篇)_第1页
2024年建设工程承包合同范文(三篇)_第2页
2024年建设工程承包合同范文(三篇)_第3页
2024年建设工程承包合同范文(三篇)_第4页
2024年建设工程承包合同范文(三篇)_第5页
已阅读5页,还剩8页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

第3页共3页2024年建设工程承包合同范文发包方(以下简称甲方):代表人:承包方(以下简称乙方):责任人:风险提示:发包人的相对义务购根据法律规定发包人应办理法律规定由其办理的许可、批准或备案,包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。且发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。若发包人因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。依照《中华人民共和国合同法》及相关法规的有关规定,甲方就_____工程的承包事宜与乙方协商,约定把该项目交由乙方承包,经双方协商,签订本合同,遵照执行。一、工程项目1、工程名称:2、工程编号:3、工程地点:4、工程范围:本工程建筑面积共计____平方米。5、工程造价:本合同全部工程施工图预算造价为人民币____元。二、工程期限风险提示:关于实际竣工日期的规定当因实际竣工日期的确认发生纠纷时,可以以相关规定参照具体情形:工程经竣工验收合格的,以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期,并在工程接收证书中载明;因发包人原因,未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收,或完成竣工验收不予签发工程接收证书的,以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期;工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有工程之日为实际竣工日期。1、工程总工期为____天(日历天),自____年____月____日开工至____年____月____日竣工验收。2、开工前____天,乙方向甲方发出开工通知书。三、工期顺延1、因天灾或人力不能抗拒的原因被迫停工;2、因甲方提出变更计划或变更施工图而不能继续施工;3、按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源,道路未能畅通,障碍物未能清除,影响进场施工;风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。4、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求,被迫停工或不能顺利施工。5、在施工中如因停电、停水____小时以上或连续间歇性停水、停电____天以上,影响正常施工;6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工。四、双方职责甲方职责1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件,申请领取建筑执照;2、清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物;3、解决施工用水源、电源和运输道路的畅通;4、应于____年____月____日向乙方提供所有工程设计图纸____份;5、组织设计、施工单位进行工程设计交底;6、工程竣工时,及时组织人员验收,按时支付工程款。乙方职责1、乙方在开工前应组织有关人员研究和熟悉图纸,参与设计交底;2、负责编制施工组织设计或施工方案;3、安全、文明施工,酒后不得作业;4、工程完工时,积极配合甲方完成验收工作。风险提示:工程质量未符合标准的归责因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由发包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付承包人合理的利润。因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。五、工程质量1、本工程质量经双方研究要求达到:_____2、乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工,并接受甲方派驻代表的监督。六、工程价款的支付与结算1、本合同签订后____日内,甲方支付不少于合同总价的____%备料款给乙方,计人民币____万元;2、甲方收到乙方的工程进度月报后必须在____日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的____%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。3、工程价款支付达到合同总价款的____%时,不再按进度付款,办完交工验收后,余款一次性支付给乙方。七、安全施工1、乙方有责任教育工人严格执行操作规程,安全施工,防火防盗。在施工中因乙方责任发生的伤亡事故和乙方管理不善造成的其他损失,均由乙方负责。2、发生重大伤亡事故,乙方应按有关规定立即上报有关部门并通知甲方代表。同时按政府有关部门要求处理。甲方为抢救提供必要条件。发生的费用由事故责任方承担。3、非乙方责任造成的伤亡事故,由责任方承担责任和有关费用。风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。八、违约责任1、甲方的责任:(1)未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿乙方由此造成的实际损失。(2)工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿乙方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。(3)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。(4)乙方验收通知书送达____日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。(5)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日____%偿付乙方赔偿金。2、乙方的责任:(1)工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。(2)工程不能按合同规定的工期交付使用的,按本合同关于建设工期延迟的规定偿付逾期罚款。九、纠纷解决办法建筑工程承包合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时,任何一方均可申请各级城乡建设委员会或双方上级业务主管部门,进行调解;解决不了的,可选择下述第(_____)项处理:(1)向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁,(2)直接向工程所在地人民法院起诉。十、合同的生效与终止1、本合同一式____份,甲乙双方各执____份。2、本合同自双方代表签字,加盖公章起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。3、本合同签订后,承、发包双方如需要提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。甲方:住址:代表人:联系方式:____年____月____日乙方:住址:责任人:联系方式:____年____月____日2024年建设工程承包合同范文(二)建设工程承包合同甲方:(委托人)地址:联系人:电话:传真:乙方:(承包人)地址:联系人:电话:传真:根据中华人民共和国相关法律法规及甲乙双方的协商一致,就甲方的建设工程项目进行承包事宜,达成如下合同:第一条合同目的及范围1.1甲方委托乙方承包甲方的建设工程项目。具体项目为:项目名称:项目地点:项目规模:工程内容:工程预算:工程进度要求:1.2本合同的目的是明确双方的权利和义务,规范双方的合作行为,保障工程的顺利进行。第二条合同价格及支付方式2.1本工程承包的总价为人民币(大写)____________(小写:_万元),包括工程的设计、施工、设备采购、材料采购、人力资源、管理费用等所有费用。2.2工程款项支付方式如下:(1)合同签订后,甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款;(2)工程分阶段验收合格后,甲方按照下发的支付计划支付相应款项。第三条工程质量要求3.1乙方承包的工程应符合国家有关法律法规的要求,以及甲方的相关规定和要求。3.2工程的质量由甲方负责监督,乙方应配合甲方进行工程质量的检测和验收。第四条违约责任4.1如因甲方原因导致工程进度延误或工程质量不达标,甲方应向乙方支付相应的违约金,并承担由此产生的其他损失。4.2如因乙方原因导致工程进度延误或工程质量不达标,乙方应向甲方支付相应的违约金,并承担由此产生的其他损失。第五条保密义务5.1甲、乙双方对双方签订的合同内容应予以保密,未经对方同意不得向第三方透露。5.2合同履行期间,甲、乙双方互不侵犯对方的商业秘密和技术秘密。第六条合同解除和终止6.1合同解除:本合同自双方无异议签署合同解除协议之日起解除。6.2合同终止:本合同因不可抗力或其他无法预见且不可克服的情况,致使合同无法履行的,双方可协商解除合同。第七条争议解决7.1本合同的解释和执行应依据中华人民共和国相关法律法规。7.2本合同如发生争议,甲乙双方应通过友好协商解决;如协商不成,则提交有管辖权的人民法院诉讼解决。第八条附则8.1本合同一式两份,甲乙双方各持一份,具有同等法律效力。8.2本合同自双方签字盖章之日起生效。(以下无正文)甲方(盖章):乙方(盖章):日期:日期:2024年建设工程承包合同范文(三)建设方:(甲方)承包方:(乙方)甲乙双方经过协商,本着自主经营,自负盈亏的原则,乙方在认可并执行合同各项条款的基础上,结合本工程具体情况,双方在平等自愿、协商一致的情况下,达成下列协议:一、工程名称:二、承包范围:三、质量:按甲乙双方同意的图纸的各项事项施工,乙方应按甲方双方协商同意的要求按质量完成。四、工期:天。五、工程造价及付款方式:1、工程造价:元/吨,共计吨,共计____元。2、付款方式:完工后一次性付清。六、甲乙双方责任及义务:1、若甲方不按合同付款,乙方有权停止施工,乙方所造成的误工及一切经济损失,由甲方赔偿一切经济损失。2、乙方在施工前,甲方必须保证乙方施工中的水、电、路三通,水电必须到施工现场。3、在施工期间,工地所出现的工伤事故由乙方自己承担。4、乙方若没按设计要求施工和出现质量问题所给甲方造成的一切损失,由乙方全部承担。5、在施工期间个别天气和个别情况,工期可以顺延,因乙方原因,不按合同交工,甲方有权罚乙方工程总造价的2%罚款。七、甲乙双方发生争议时协商解决,若协商不成,由寿光市人民法院裁决。八、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。九、本合同

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论