东莞市高级技工学校校内改造招标文件模板

SIHC深圳市国信招标政府采购招标文件项目名称:东莞市高级技工学校校内改造项目工程地点:东莞市高级技工学校采购编号：东采公〔〕246号采购代理机构:深圳市国信招标采购人认可：东莞市高级技工学校6月目录TOC\o"1-3"\h\z第一章投标须知 4第一节 前附表 4第二节 总则 6工程清单说明： 62 资金起源 103 合格投标人 104 招标时间及地点 105 投标费用 106 现场踏勘（本项目不组织现场踏勘） 117 地质勘察汇报(本项目无此项) 118 其它补充要求 11第三节 招标文件 119 招标文件组成 1110 招标文件澄清 1211 招标文件修改 12第四节 投标文件编制 1212 投标文件语言及度量衡 1213 投标文件组成 1214 投标文件格式 1415 投标价格 1416 投标货币 1617 投标使用期 1618 投标担保 1619 标前会议（本项目无此项） 1720 投标文件份数和签署 1721 投标人替换方案 18第五节 投标文件递交 1822 投标文件密封和标识 1823 投标地点及截止时间 1824 投标文件修改和撤回 1825 迟交投标文件 19第六节 开标评标 1926 开标 1927 投标文件有效性 1928 过程保密 2029 投标文件澄清 2030 投标文件评审 2031 投标文件计算错误修正 2132 中标标准 21第七节 授予协议 2133 协议授予标准 2134 接收和拒绝任何或全部投标权力 2135 中标通知书 2136 协议签署 2237 履约担保 2238 工程保修 23第八节 工程款支付 2339 工程款支付 23第九节 其它费用 2340 采购代理服务费 23第一节 施工协议格式 24第二节 银行履约保函格式 36第三章工程范围及要求 37第一节 工程范围 37第二节 工程要求 37第三节 承包单位责任及费用 38第四节 工程建设标准 38第五节 协议文件组成及解释次序 39第四章投标文件格式 40一、 投标文件格式 40第一章投标须知前附表栏号条款号内容说明和要求11.1项目名称东莞市高级技工学校校内改造项目21.1建设地点东莞市高级技工学校31.1承包方法√总承包1、包工、包料、包质量、包工期、包安全、包税收；2、按此次招标范围及中标价（含安全生产文明施工费单列部分）一次包干。3、采取总承包方法，由中标人负担总承包义务和责任。41.1质量标准合格以上51.1招标方法√公开招标61.1招标场所√东莞市政府采购招投标服务大厅会议室地点：东莞市体育路2号鸿禧中心三楼B区东莞市政府采购招投标服务大厅会议室71.2招标范围包含：1.东莞市高级技工学校校内改造项目（电气、给排水）2.工程量清单所含内容；81.2工期要求总工期:协议签署后40个日历天日92资金起源市财政安排资金103.3资格审查方法资格后审1115.1投标人合格条件（1）有能力提供招标文件要求服务中中国地企业法人；（2）含有房屋建筑施工三级或以上资质；（3）在东莞市有分支机构（提供营业执照复印件）。（注）：如投标单位提供证件不真实或提供假证，其投标将是无效投标。1217投标使用期90日历天（自开标之日起90个日历日）1318.1投标担保人民币6000元(人民币陆仟元整)144.1答疑会时间地点本项目不举行答疑会154.1答疑纪要公布时间地点本项目不举行答疑会164.1招标文件补充通知公布时间地点招标文件修改、补充通知将在东莞市政府采购网上公布，请各投标人亲密留心。176.1踏勘现场投标人自行前往（如有需要）1819.1投标文件份数一套正本.五套副本及一份电子文件1921.1投标替换方案√不接收□接收2023.1投标文件提交地点及截止时间投标文件提交地点：东莞市体育路2号鸿禧中心三楼B区东莞市政府采购招投标服务大厅会议室。截标时间：07月22日9时30分2126.1开标开标时间：年07月22日9时30分开标地点：东莞市体育路2号鸿禧中心三楼B区东莞市政府采购招投标服务大厅会议室。2232.2中标标准详见附件一具体评标措施。2315.9最高限价东莞市财政投资审核中心审核限价，超出此限价作废标处理。2415.14安全生产及文明施工费用依据《相关试行建筑工程安全生产、文明施工方法费用单列通知》（东建[]62号）及《相关建筑工程安全防护、文明施工方法管理要求》（东建[]3号）要求，投标报价不包含单列部分安全生产、文明施工方法费。安全方法费不参与施工投标竞价，实施单列支付、专款专用。施工企业必需将安全方法费用于保障建筑工程安全防护和文明施工，不得挪作她用。2537.1履约担保金额中标人提供协议价款20%作为履约担保。履约担保形式为银行保函。26质保期1年总则工程清单说明：工程名称；（1）校门口道路修缮序号项目名称计量单位工程数量金额（元）建筑工程单价总价砌筑工程１沙查井Φ9001.井盖、井箅安装检验井铸铁井盖、座座2.000２沙查井1430*10001.井盖、井箅安装雨水井铸铁平篦座1.000３沙查井1550*5301.井盖、井箅安装雨水井铸铁平篦座1.000装饰装修工程楼地面工程１石材楼地面600*600*40凹凸面花岗岩１.花岗岩楼地面（每块周长mm）2400以内2.找平层楼地面水泥砂浆混凝土或硬基层上３０m㎡677.00分部小计［楼地面工程］墙柱面工程１石材墙面立面进口印度红Ａ级(1100*1200*20)1.镶贴花岗岩(水泥砂浆)墙面㎡25.000２块料墙面烧蚀面外墙砖1.墙面镶贴陶瓷面砖密缝水泥膏块料周长1300内2.底层抹灰多种墙面15mm㎡26.000分部小计［墙柱面工程］其它工程１石板面雕刻字1000*10001.阴刻字15mm深个9.000分部小计［其它工程］分部小计［装饰装修工程］（2）工程清单说明2.1工程名称：房屋粉刷、修缮序号项目名称计量单位工程数量建筑工程土石方工程１回填陶粒1.陶粒干铺m317.5分部小计［土石方工程］砌筑工程１实心砖墙１.混水砖内墙墙体厚度1/2砖m30.720分部小计［砌筑工程］屋面及防水工程１卷材防水卫生间地面1.高分子卷材防水氯化聚乙烯－－橡胶共混卷材立面1.2mm厚㎡50.00２卷材防水卫生间墙面1.高分子卷材防水氯化聚乙烯－－橡胶共混卷材立面1.2mm厚㎡84.00分部小计［屋面及防水工程］分部小计［建筑工程］装饰装修工程楼地面工程１块料楼地面300*300防滑砖1.陶瓷块料楼地面（每块周长mm）1300以内水泥砂浆1.找平层楼地面水泥砂浆混凝土或硬基层上20m㎡50.00分部小计［楼地面工程］墙柱面工程１墙面通常抹灰1.多种抹灰多种墙面水泥石灰砂浆底水泥砂浆面15+5mm㎡12.00２块料墙面200*300瓷片1.墙面镶贴陶瓷面砖密缝水泥膏块料周长1300内2.底层抹灰多种墙面15mm㎡210.00分部小计［柱面工程］门窗工程１金属平开门1.金属面油漆防锈漆二遍2.金属面油漆调和漆二遍㎡288.00分部小计［门窗工程］油漆、涂料、裱糊工程１抹灰面油漆1.抹灰面油漆乳胶漆天棚面二遍㎡1，520.002抹灰面油漆1.抹灰面油漆乳胶漆天棚面二遍㎡3，750.00分部小计［油漆、涂料、裱糊工程］分部小计［装饰装修工程］2.2东莞市高级技工学校房屋粉刷、修缮――电气序号项目名称计量单位工程数量金额（元）东莞市高级技工学校房屋粉刷、修缮――电气单价总价１配电箱１.成套配电箱安装台10.002塑料管暗配PC1001.硬质聚氯乙烯管砖.混凝土结构明配De100m98.053塑料线槽24*141.塑料线槽敷设断面周长(120mm以内)m900.004塑料线槽39*181.塑料线槽敷设断面周长(120mm以内)m507.505塑料线槽59*221.塑料线槽敷设断面周长(170mm以内)m340.006塑料线槽99*601.塑料线槽敷设断面周长(360mm以内)m140.007电气配线ＢＶ－1.51.线槽配线截面（2.5mm2以内）m2700.008电气配线ＢＶ－41.线槽配线截面（6mm2以内）m1522.509电气配线ＢＶ－61.线槽配线截面（6mm2以内）m1020.0010电气配线ＢＶ－101.线槽配线截面（16mm2以内）m420.0011电气配线ＢＶ－251.线槽配线截面（35mm2以内）m492.5012扳式暗开关单控单联250V/10A1.扳式暗开关单控单联个220.0013单相2+3插座250V/10A1.单相暗插座１５Ａ５孔个700.0014单相带开关三级暗插座250V/10A1.单相暗插座１５Ａ3孔个100.0015单管荧光灯（Ｔ8管）1*36Ｗ１.成套式荧光灯吸顶式单管套100.00小计元本页小计2.3工程名称：东莞市高级技工学校房屋粉刷修缮给排水序号项目名称计量单位工程数量东莞市高级技工学校房屋粉刷修缮给排水1PP-R塑料给水管DN251.6MPA1.室内塑料给水管安装(热熔接)DN252.管道消毒冲洗DN50以内M230.002水龙头DN151.水龙头安装DN15个30.003PVC—U塑料排水管DN1501.室内塑料排水管安装(粘接)DN150M20.004PVC—U塑料排水管DN1001.室内塑料排水管安装(粘接)DN100M20.005不锈钢地漏DN1001.地漏DN100个10.006蹲式大便器512优等品1.瓷低水箱蹲式大便器套10.00小计元本页小计1.工程综合说明：本招标工程项目说明详见本须知前附表（以下简称“前附表”）第1~7栏。招标范围及工期见前附表第8、9栏，具体工作内容及要求由本招标文件第三章明确。招标人：招标人是指取得资金/贷款国家机关、企机关或其它社会组织。本招标人特指“东莞市高级技工学校”，简称招标人。招标人地址：东莞市高级技工学校采购代理机构：采购代理机构是指依法取得招标资格、从事采购代理业务并提供相关服务专门机构。本招标文件采购代理机构特指“深圳市国信招标”，简称采购代理机构。采购代理机构地址：东莞市体育路2号鸿禧中心11楼B区11081室采购代理机构联络人：张先生、阮先生采购代理机构电话：采购代理机构传真：采购代理机构网址：资金起源本工程全部投资起源见前附表第9栏。本工程款项支付，除按本工程协议约定外，还应符合东莞市对财政资金使用要求。合格投标人投标人资格要求见本须知前附表第12栏。招标时间及地点见前附表第16~19、20、21栏。在开标前三天招标人有权依据实际情况改变招标时间及地点安排，并将更改事项通知已报名投标单位。投标费用投标人应负担其编制投标文件和递交投标文件所包含一切费用。不管投标结果怎样，招标人对上述费用不负任何责任。现场踏勘（本项目不组织现场踏勘）投标人应按前附表第20栏所述时间、地点，自行进行现场踏勘，并依据踏勘情况，将施工过程中应包含项目所发生费用计入投标报价；因投标人未到现场踏勘，或踏勘后取得错误信息、错误评价取得信息而引发报价失误或造成施工费用增加等影响此次采购活动一切行为，由投标人自行负责；投标人应自行负担一切踏勘费用，对其所派踏勘人员行为（不管过失是否）所造成人身伤害、财产损失或损坏，和其它任何原因造成损失、损坏或费用自行负责，概不得以任何理由要求招标人负担责任。地质勘察汇报(本项目无此项)投标人可到招标人处自行复印地质勘察汇报。若因投标人在投标前未仔细阅读地质勘察汇报，造成在报价中或施工过程中，因对地质勘察汇报所列明地质条件不清楚，引发报价失误或施工中增加方法费用及造成工期拖延，招标人概不负责。除非施工中发觉地质条件和设计图纸不符，工程不变更就不能确保其质量者。其它补充要求各投标供给商应在投标文件中主动填报投标之前三年内有没有接收各级管理部门处分或处罚（含其授权服务子企业、分企业等），假如不主动填报而事后发觉，将取消其投标资格，并按相关要求处理。凡两家或以上企业同一法人代表或其中一家企业为另一家企业单一大股东，不能同时参与同一采购项目相同标段投标活动，一经发觉，将视同串标处理。招标文件招标文件组成用于招标目标而发出本项目标招标文件包含下列文件及按本须知第9条、第10条或第11条发出澄清或修改补充通知书及在必需情况下发出补充通知，全部招标文件均对招标人和投标人起约束作用；招标文件包含以下内容：TOC\o"1-1"\n\h\z\u投标须知协议文件格式工程范围及要求投标文件格式补充文件（如有）投标人获取招标文件后，应仔细检验招标文件全部内容，如有残缺等问题应在取得招标文件当日内向招标人提出，不然，由此引发损失由投标人自己负担。投标人同时应认真审阅招标文件中全部事项、格式、条款和规范要求等，若投标人投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行负担，并依据相关条款要求，该投标有可能被拒绝。招标文件澄清投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标截止日期15日前以书面形式向招标人（或采购代理机构）提出澄清要求，送至深圳市国信招标东莞分企业。不管是招标人依据需要主动对招标文件进行必需澄清，或是依据投标人要求对招标文件做出澄清，招标人全部将于投标截止日期10日前以在网上或书面形式给予澄清（如网上和书面解答或澄清不一样时，以书面为准），同时将书面澄清文件向全部投标人发送。该澄清作为招标文件组成部分，含有约束作用。投标人收到澄清文件后必需立即签字盖章回传。投标人对招标人提供招标文件所作出推论、解释和结论，招标人概不负责；投标人因为对招标文件任何推论和误解和招标人对相关问题口头解释所造成后果，均由投标人自负。招标文件修改招标文件发出后，在截止提交投标文件时间5日前，招标人可对招标文件进行必需澄清或修改。招标文件修改将以书面形式发送给全部投标人，投标人应于收到该修改文件当日内以书面形式给确定。招标文件修改内容作为招标文件组成部分，含有约束作用。招标文件澄清、修改、补充等内容均以书面形式明确内容为准。当招标文件、招标文件澄清、修改、补充等在同一内容表述上不一致时，以最终发出书面文件为准。为使投标人在编制投标文件时有充足时间对招标文件澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情推迟提交投标文件截止时间，具体时间将在招标文件修改、补充通知中给予明确。招标文件修改、补充通知将在东莞市政府采购网（）上公布，请各投标人亲密留心。投标文件编制投标文件语言及度量衡招标人及投标人之间来往函电和文件均应使用汉字。投标人随投标文件提供证实文件和产品说明书能够使用另一个语言，但应配有合适汉字翻译，投标人应对翻译正确性负责，投标文件解释以汉字为准。除工程规范另有要求外，投标文件使用度量，均采取中国法定计量单位。投标文件组成投标文件分为唱标信封、投标函件、经济标书和技术标书部分，具体包含下列内容：唱标信封投标函投标报价表投标确保金汇入情况说明电子文件商务文件营业执照副本（复印件加盖投标人法人公章）税务登记证副本、组织机构代码证（复印件加盖投标人法人公章）资质证书（复印件加盖投标人法人公章）项目经理证书（复印件加盖投标人法人公章）安全生产许可证书（复印件加盖投标人法人公章）法定代表人身份证实法人授权委托证实被授权代表身份证实（身份证复印件加盖投标人法人公章）投标承诺书中标承诺书中标服务费承诺书投标确保金汇入情况说明相关安全生产、文明施工方法费用承诺书经济标书工程量清单编制总说明工程量清单报价汇总表工程量清单综合单价报价表分部分项工程清单项目费汇总表方法清单项目费汇总表其它方法项目费汇总表其它项目费汇总表规费汇总表关键材料价格明细表综合单价分析表子目工料机分析表其它合价分析表（各投标单位自行后附）工程量清单综合单价报价表单位工程费汇总表技术标书项目管理机构配置；项目管理机构配置情况表项目经理简历表项目技术责任人简历表其它辅助说明资料各分部分项工程关键施工方法工程投入关键施工机械设备情况、关键施工机械进场计划劳动力安排计划确保工程质量技术组织方法确保安全生产技术组织方法确保文明施工技术组织方法确保工期技术组织方法有必需说明其它内容投标文件格式投标文件包含本须知第13条中要求内容，投标人提交投标文件应该使用招标文件所附投标文件全部格式（表格能够按一样格式扩展），并按目录次序要求装订。投标价格此次投标报价采取工程量清单计价方法。投标报价保留小数点后两位，第三位四舍五入，不足两位以0补足。除非招标文件中另有要求，投标价包含完成第三章中说明工程全部工作及相关税收、行政事业性收费及全部其它费用，并充足考虑施工期间各类建材市场风险和国家政策性调整风险系数。若工程量清单项目、数量和现场有出入，投标人应在工程量清单发出后5天内以书面形式向招标人（或采购代理机构）提出，不然招标人将视投标人认可工程量清单项目、数量，按工程量清单内容一次包干，结算时不再调整。施工技术方法费、行政事业收费（含社会保险费、工程排污费、定额编制管理费、劳动定额测定费等）和其它方法项目费（临时设施费、赶工方法费、工程保险费、工程保修费等）为协议价包干项目，在整个协议实施期间内数量、价格、费用均不作调整。结算调整范围和方法按《东莞市建设工程招标投标管理措施》（东府[]103号第三十六条、《东莞市财政性资金投资基础建设项目变更工程价款支付管理暂行措施》（东府[]126号）和《东莞市财政性资金投资建设项目管理暂行措施》（东府[]123号）要求及协议相关条款实施。投标人应对工程量清单单价进行均衡报价，（严重不平衡报价认定范围：投标人应对工程量清单单价进行均衡报价，不得将先期施工项目报价过高，而将后期施工项目报价过低；也不得将可能增加工程量项目报价过高，而将可能降低项目报价过低。）若变更增减工程存在严重不平衡报价时，变更增减工程应按调整后单价实施。具体调整措施为：假如工程量清单项目投标报价（以A表示）比公布经审核预算价或最高限价值对应清单项目标综合单价（以B表示）超出－C1%(－C`%=－10%－中标下浮率×90％)或+C2%(+C2%＝10％)，即 A＜B×（1－中标下浮率）×（1－10％）或A＞B(1+10%)均视为严重不平衡报价。其中中标下浮率＝（1－中标价/经审核预算价）×100％，假如没有公布经审核预算价，则由公布最高报价值替换。对于严重不平衡报价项目，在工程结算时变更增减工程量单价作以下处理：（1）对于工程量变更降低项目，若A＞B×（1＋C2％），单价按谈判报价A计算；若A＜B×（1－C1％），单价按B×（1－C1％）计算。（2）对于工程量变更增加项目，若A＞B×（1＋C2％），单价按B×（1＋C2％）计算；若A＜B×（1－C1％），单价按投标报价A计算。(3)在结算过程中，对于投标报价中已经有适适用于变更工程价格，按协议已经有价格变更协议价款；对于投标报价中只有类似于变更工程价格，能够参考类似价格变更协议价款；而对于协议中没有适用或类似于变更工程价格，应按省、市建设行政主管部门颁发工程造价计价要求计算预算价，按中标下浮率（中标下浮率=1-中标价÷最高报价值）下浮确定变更工程价款；变更工程项目标材料价格应实施市建设行政主管部门颁布参考信息价；市建设行政主管部门颁布参考信息价没有材料价格，可参考周围城市建设行政主管部门颁布信息价和当地市场价确定；各市建设行政主管部门颁布参考信息价没有材料价格，由建设单位经过市场调查提出基准价报市财局财政投资审核中心会同市建设局建设工程造价管理站确定。相关工程造价计价规范不明确和计价定额缺项，由市建设行政主管部门给予明确和制订补充定额。（4）投标人商务标全部计算过程必需正确并应一致（如单价、总价等进行加减乘除和累加汇总等计算），招标人在对商务标进行审核，如发觉有计算错误者，中标人必需按中标价反推算出各子目单价进行调整，不然招标人可认为中标人放弃其中标资格，同时其投标确保金将被没收。调整后价格报行政主管部门立案，作为工程结算价格依据。投标人商务标全部计算过程必需正确并应一致（如单价、总价等进行加减乘除和累加汇总等计算），招标人在对商务标进行审核，如发觉有计算错误者，中标人必需按中标价反推算出各子目单价进行调整，不然招标人可认为中标人放弃其中标资格，同时其投标确保金将被没收。调整后价格报行政主管部门立案，作为工程结算价格依据。中标人向采购代理机构交纳采购代理服务费（详见本招标文件第一章第40条），采购代理服务费不在投标报价中单列。最高限价依据东建字[]24号文相关要求，此次招标在投标中实施“最高限价”，最高限价由东莞市财政投资审核中心审核。。安全生产、文明施工方法费依据东建[]62号《相关试行建筑工程安全生产、文明施工方法费用单列通知》及《相关调整本市建筑工程安全生产、文明施工方法单列费用相关内容通知》（东建[]15号）要求，安全生产、文明施工方法费在投标报价中单列，作为定额不参与竞价。直接计入投标报价总价。安全生产、文明施工方法费见前附表第26栏。工程结算价款调整按东府〔〕123号文《东莞市财政性资金投资建设项目管理暂行措施》要求实施；按东府[]103号文《东莞市建设工程招标投标管理措施》第三十六条要求实施；按东府[]126号文《东莞市财政性资金投资基础建设项目变更工程价款支付管理暂行措施》要求实施；按东府[]56号文《东莞市规范建设工程招标投标各方主体行为暂行要求》第二十条，第二十一条要求实施.投标货币本工程投标报价采取币种为人民币。投标使用期投标使用期见本须知前附表第14栏所要求期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求投标文件均保持有效。在特殊情况下，招标人在原定投标使用期内，能够依据需要以书面形式向投标人提出延长投标使用期要求，对此要求投标人须以书面形式给予回复。投标人能够拒绝招标人这种要求，而不被没收投标担保。同意延长投标使用期投标人既不能要求也不许可修改其投标文件，但需要对应延长投标担保使用期，在延长投标使用期内，本须知第18条相关投标担保退还和没收要求仍然适用。投标担保投标人须根据前附表第15栏所述投标确保金金额提供投标确保金，此投标确保金是投标文件组成部分。*投标确保金以银行转账或电汇方法（采购代理机构不接收支票、现金和保函方法，同时不接收以现金存入下述帐户方法）提交，支付人必需为该项目投标人，且必需注明投标人名称、帐号及所投项目名称（或编号），同时在备注或用途栏中注明投标项目标招标编号不然该款项作废，而且确保于在开标前二天17：00抵达会计核实中心指定银行帐户（以会计核实中心收到为准）。未根据上述方法提交投标确保金，其投标文件将作无效投标文件处理。未中标投标人投标确保金将在本项目标《招标结果通知书》发出后7个工作日内，在采购代理机构报东莞市政府采购管理办公室同意后，根据其投标确保金支付凭证上注明收款人名称和帐号给予无息退还。中标投标人投标确保金，将在其依据第40款交纳招标服务费、第36款签署协议和第37款提交合格履约确保金后五个工作日内，中标供给商应携带投标确保金支付凭证、协议正本、协议副本一套（留采购代理机构立案）及履约确保金支付凭证到采购代理机构办理投标确保金退还手续。逾期办理，采购代理机构不负担拖延退款责任。不管投标确保金起源怎样，采购代理机构全部只会向投标人退还投标确保金。招标人和采购代理机构若证实投标人存在下列行为之一，可没收其投标确保金，所以而造成招标人损失须由投标人负担：弄虚作假或和其它投标人串通意图骗取中标；投标文件递交截止时间以后至投标使用期限终止期间撤回其投标文件；因中标人过失被废除授标；法律法规要求其它损害招标人利益情形；招标人若存在下列行为，将向中标人双倍返还投标确保金，所以而造成投标人损失将由招标人负担：因招标人过失未能于要求期限之内签署施工协议；18.8投标确保金帐户：收款单位：东莞市会计核实中心（深圳国信）开户银行：建设银行东莞市分行营业部账号：18.9履约确保金帐户：收款单位：东莞市会计核实中心

开户银行：建设银行东莞市分行营业部

账号：18.10中标服务费帐户：收款单位：深圳市国信招标东莞分企业开户银行：农业银行东莞分行营业部账号：44-688汇投标确保金时应具体填写收款单位名称。投标时，投标人凭已盖章电汇单或银行进帐单原件（经现场检验后退回）及其复印件（加盖投标人公章）放置唱标信封内，并和投标文件正本一同递交。标前会议（本项目无此项）标前会议指招标答疑会，投标人代表应于前附表第16栏所述时间和地点出席会议，并按第17栏所述时间和地点领取书面答疑文件。会议目标是对招标项目进行说明，澄清疑问，解答该阶段可能提出任何方面问题。因为标前会议而产生对招标文件任何修改，由招标人以书面形式向投标人发出。对招标文件补充说明、澄清疑问将在东莞市政府采购网（5）上公布，请各投标人亲密留心。投标文件份数和签署投标人按本须知第13条要求，提交前附表第21栏所述份数投标文件正本、副本及电子文档资料。副本不得有缺页、漏页，正本和副本如有不一致之处，以正本为准。招标文件正本和副本均须使用不能擦去深色墨水打印或书写。投标文件必需由委托代理人签字或盖章，并同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，不然投标文件签署授权委托书无效。全套投标文件应无涂改、行间插字或删除，除非涂改、行间插字或删除是依据已发出修改书指示进行，或是招标人造成必需修改错误。报价文件经济标书必需根据采购人提供工程量清单编制，同时加盖报价人法人公章，不然视为无效报价文件。投标人替换方案投标人所提交投标文件应满足招标文件要求，除非本须知前附表第22栏中许可投标人提交替换方案，不然替换方案将不予考虑。假如许可投标人提交替换方案，则实施本须知第21.2款要求。假如本投标须知前附表第22栏中许可投标人提交替换方案，则投标人除提交正式投标文件外，还应根据招标文件要求提交替换方案。替换方案应包含设计计算书、技术规范、单价分析表、替换方案报价书、所提议施工方案等满足评审需要全部资料。投标文件递交投标文件密封和标识投标人应将投标文件正本和副本分别密封包装，并在投标文件封面及投标文件袋封面右上角清楚标明“正本”或“副本”字样。唱标信封单独密封，并和投标文件正本一同递交。每份投标文件正本或副本应按目录次序要求排列并牢靠装订成册。全部投标文件密封袋封口处应加盖投标人公章。假如投标文件没有按本投标须知第22.1款、第22.2款、第22.3款、第22.4款要求装订、标识或密封，不作废标处理，但由此而引发提前开封或错放责任由投标人负担。投标地点及截止时间投标人应按前附表第22栏所述时间、地点，或依据第11.4款要求所延长日期和时间之前将投标文件递交给采购代理机构。采购代理机构有权按第11条要求发出修改书，延长投标文件递交截止时间。这时，原截止时间前，招标人和投标人权利和义务对应延长至新投标截止时间。投标文件修改和撤回投标人能够在递交投标文件以后，修改或撤回其投标文件。但这种修改和撤回通知，须以书面形式在第23条要求递交投标文件截止时间前送达采购代理机构。投标人修改或撤回通知应按第22条相关投标文件递交要求编制、密封、标识和递交，另还应在包装上标明“修改”或“撤回”字样。在递交投标文件截止时间后，不能更改投标文件。在递交投标截止时间后投标人不能撤回投标文件，不然其投标担保将被没收。迟交投标文件招标人在提交投标文件截止时间以后不再收取任何投标人投标文件。开标评标开标采购代理机构将依据谈判采购产品特点组建谈判委员会。其组员由采购人代表及相关技术、经济等方面教授共五人组成，其中技术、经济等方面教授不少于组员总数三分之二。谈判委员会负责对谈判响应文件进行审查、比较和和供给商谈判。在谈判期间，供给商有责任根据采购代理机构通知指派专员进行谈判，并根据谈判委员会要求对其谈判响应文件内容作必需澄清、说明或补正。供给商在谈判过程中所做多种承诺均应补充以书面形式材料，并经法定代表人/责任人或其授权人签署，作为谈判响应文件一部分，对供给商含有约束力。采购代理机构及其组织谈判委员会，将审查供给商谈判资料是否符合采购文件资质要求和其它实质性要求，并对谈判资料进行初步评定和比较。谈判委员会首先审查供给商资格，然后和合格供给商进行谈判。谈判内容：投标商综合实力、资质、信誉等级及本项目标最终报价。综合各供给商商务、技术和价格进行综合评定，符合采购需求、质量和服务相等前提下，以提出最低报价供给商作为预成交供给商。依据“供给商须知”第26.6条结果，确定成交候选人。无效资料情况发觉下列情况之一，其投标响应文件将被拒绝而作为无效资料处理：a、 超出经营范围投标；b、 最终报价超出项目预算；c、 投标使用期不足；d、 投标响应文件不完整；e、 实质上没有响应采购文件要求投标响应文件。谈判评审是谈判工作关键步骤。谈判委员会分别和每个供给商进行。在和供给商进行谈判时，谈判委员会不得透漏其它供给商任何资料。在谈判期间，供给商不得向谈判委员会组员问询谈判情况，不得进行意在影响谈判结果活动。招标人将准备开标会议统计，包含公开宣告内容。投标文件有效性投标文件出现下列情况之一，将视为无效，无效投标文件不予参与评标：投标文件未按招标文件所附投标文件格式、内容和要求打印，手写、涂改、关键语句（或字）错误、行间插字或漏字；投标文件未按要求加盖投标人注册公章、法定代表人印章（或署名）；投标人在一份投标文件中，对同一招标项目标投标书中有两个或多个报价，且未申明以哪个报价为准；投标文件中投标书报价和报价汇总表内投标总价、工程量清单报价汇总表中含税工程造价三个报价不一致；投标文件未根据投标须知第22条要求编制、装订、密封和标识，或投标文件密封不牢靠使其不能在正式开启前保持密封状态；投标人未根据招标文件要求提供投标担保；投标文件中未按要求提供投标担保复印件核正确；投标文件未能提供一份正本五份副本；投标人更改或删除工程量清单内项目或工程量；投标文件（包含工程量清单综合单价报价表）使用涂改液、涂改带等进行覆盖修改（不管是否在涂改液、涂改带处加盖投标人注册公章、法定代表人印签或署名）；评标委员会将仅对有效投标文件进行评审。过程保密开标后，直至授予中标人协议为止，凡属于对投标文件审查、澄清、评价和比较相关资料和中标人推荐情况，和开标相关其它任何情况均严格保密。在投标文件评审和比较、中标候选人推荐和授予协议过程中，投标人向评标委员会或招标人施加影响任何行为，全部将会造成其投标被拒绝。中标人确定后，招标人不对未中标人就开标过程和未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向招标人组成人员或其它相关人员索问开标过程情况和材料。投标文件澄清为有利于投标文件审查、评价和比较，评标委员会能够书面形式要求投标人对投标文件含义不明确内容作必需澄清或说明，投标人应采取书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件范围或改变投标文件实质性内容。投标文件评审开标后，经审查符合本须知第27条相关要求投标文件，才能提交评标委员会进行评审。评标时，评标委员会首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。所谓实质上响应，是指投标文件应和招标文件全部实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或对协议中约定招标人权利和投标人义务方面造成重大限制，纠正这些显著差异或保留将会对其它实质上响应招标文件要求投标文件投标人竞争地位产生不公正影响。假如投标文件实质上不响应招标文件各项要求，招标人将给予拒绝，而且不许可投标人经过修改或撤销其不符合要求差异或保留，使之成为含有响应性投标。投标文件计算错误修正招标人将对确定为实质上响应招标文件要求投标文件进行校核，看其是否有计算或表示上错误，修正错误标准以下：当单价和数量乘积和合价不一致时，以单价为准，修改合价，除非招标人认为单价有显著小数点错误，此时应以标出合价为准，并修改单价；用数字表示数额和用文字表示数额不一致时，以文字数额为准进行修正；分项报价累计和报价总价不一致时，通常以分项报价累计为准。除非评标委员会认为分项报价有显著小数点错位，此时应以报价总价为准，并修正分项报价；按上述修正错误标准及方法调整或修正投标文件投标报价，投标人同意后，调整后投标报价对投标人起约束作用。假如投标人不接收修正后报价，则其投标将被拒绝。具体评审见招标文件附件一评标措施中标标准评标委员会将根据本须知第30条要求，仅对在实质上响应招标文件要求投标文件进行评定和比较。招标人依据本须知前附表第23栏要求中标标正确定中标人。评标委员会经评审，认为全部投标全部不符合招标文件要求，能够否决全部投标。全部投标被否决后，招标人应该依法重新招标或依据相关法规采取其它方法选定承包单位。授予协议协议授予标准本招标工程施工协议将授予按本须知第32.2款所确定中标人。接收和拒绝任何或全部投标权力招标人不承诺将协议授予报价最低投标人。招标人在发出中标通知书前，有权依据招标文件相关条款拒绝不合格投标。中标通知书招标结果预公告后，采购代理机构将于东莞市政府采购管理办公室发放中标通知书编号后向中标人发出《中标通知书》。采购代理机构在向中标人发出《中标通知书》同时向全部未中标投标人发出《评标结果通知书》。中标通知书将成为协议组成部分。中标人如在采购结果预公告结束后15日内不按要求领取中标通知书，则视为自动放弃中标资格。采购结果预公告结束后三个工作日内，中标供给商须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供资质证实文件、合相同关键证实文件原件进行查对，经查对无误后才可发中标通知书。如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务，亦应提供其和分支机构关系法律证实采购。采购金额在300万元以上项目，原件送交政府采购监管科查对；协议签署不管投标人所提交投标文件是否在实质上完全响应招标文件及补充文件中要求，一旦被确定中标，则招标人均可认为该投标人已完全了解并正确了解招标文件及补充文件中要求，所提交投标文件也被认为完全响应招标文件及补充文件中要求。招标人和中标人将于中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人投标文件签订书面工程施工协议，招标人和中标人不得再行签订背离协议实质性内容其它协议。中标人如不按本投标须知第36.1、36.2款要求和招标人签订协议，则招标人将取消其中标资格，投标担保不予退还，给招标人造成损失超出投标担保数额，还应该对超出部分给予赔偿，同时依法负担对应法律责任。中标人应该根据协议约定推行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给她人。中标人在采购协议中应注明收款单位名称、收款银行和银行帐号。银行帐号名称必需和中标人名称一致。银行帐号一经确定，标准上不予变更。采购人和中标人签署协议后5个工作日内，采购人将采购协议复印件1份送至采购办立案。履约担保中标人应按本须知前附表第27栏要求金额向招标人提交履约担保。履约担保从协议签署之日起到工程完工验收合格及结算完成后28日内保持有效。假如中标人履约担保是以银行保函形式提供，则银行保函须使用本招标文件第二章中提供格式.且该银行保函应：由银行支行及以上机构开具；须使用招标文件中提交履约保函格式。必需打印，手写、涂改无效。假如提交是中国非东莞市银行支行及以上银行机构出具保函，要附受骗地公证机构公证书；假如提交是国外银行出具保函，则要同时提供中国银行东莞市分行相关证实。假如中标人提交履约保函使用期先于招标文件要求履约保函使用期抵达，中标人应在原提交履约保函使用期满前15天内，无条件办理履约保函延期手续。不然视为中标人违约。不然视为中标人违约。若中标人不能按本须知第37.1～37.4款要求实施，招标人将有权取消中标人中标资格，并没收其投标担保，给招标人造成损失假如超出投标担保数额，还应该对超出部分给予赔偿。若中标人在协议推行过程中出现工程质量事故、工期拖延、欠付工人工资、欠付材料款等情况，招标人在经核查属实后，有权动用部分或全部履约担保，偿付中标人所欠款额。按东府[]57号文《东莞市建设工程确保担保制度暂行措施》第二十一条要求，中标人提供履约确保担保，招标人应该同时向中标人提供相同额度工程款支付确保担保。因本工程为财政资金投资项目，财政资金投资已由财政资金管理部门出具资金证实，招标人不另行提供确保担保。中标人在领取中标通知书原件十个日历日内，应立即将履约保函复印件（加盖公章，一式四份、且注明中标通知书编号）交给采购代理机构，采购代理机构在收到履约保保函复印件后，应连同中标通知书、评标汇报、采购人确定书复印件装订在一起（加盖骑缝章，一式四份），其中一份由采购代理机构保留，一份送交采购人，两份送交采购办，采购人在未收到采购代理机构提交以上资料前，不能和中标人签署协议。工程保修本招标项目标质量保修期从工程实际完工之日算起。各分（单）项工程质量保修期均实施《建设工程质量管理条例》（中国国务院令第279号）相关条款要求。条款未具体要求，按本招标文件所附协议文本实施。工程款支付工程款支付按经核实月工程进度款额80%支付；经招标人确定工程完工后，工程款支付达协议价80％时不再按进度付款，待完工验收合格并由市财局投资审核中心按要求审核结算后30天内付至结算价95％。剩下工程款待保修期满后15天内付清。安全生产、文明施工方法费用实施分阶段支付方法。当工程承发包协议签署后十五天内，支付50％；当工程完工时，支付50％。对工程完工安全评价验收不合格工程，安全生产文明施工方法费用支付70％，多支付部分由建设单位在未支付工款中扣回。其它费用采购代理服务费中标人应在领取《中标通知书》原件同时向采购代理机构一次性支付采购代理服务费，收费标准按《采购代理服务收费标准》实施。收费标准按国家计委“计价格[]1980号文”和发改办价格[]857号文要求标准实施，按差额定率累进法计算收取，收费标准以下表所列：采购代理服务收费标准服务类型费率中标金额（万元）货物招标服务招标工程招标100以下1.5%1.5%1.0%100-5001.1%0.8%0.7%500-10000.8%0.45%0.55%1000-50000.5%0.25%0.35%5000-100000.25%0.1%0.2%10.05%0.05%0.05%1000000以上0.01%0.01%0.01%1、此次招标为工程招标，中标服务费按工程招标计费标准收费。比如：某工程采购代理业务中标金额为6000万元，计算采购代理服务收费额以下：100万元×1.0%=1万元（500-100）万元×0.7%=2.8万元（1000-500）×0.55%=2.75万元

（5000-1000）×0.35%=14万元

（6000-5000）×0.2%=2万元累计收费=1+2.8+2.75+14+2=22.55（万元）第二章协议文件格式（仅供参考）施工协议格式东莞市建设工程施工协议工程名称：东莞市高级技工学校校内改造项目工程地点：用户方指定地点建设单位：东莞市高级技工学校施工单位：二零零八年月日工程施工协议发包方（以下简称甲方）：承包方（以下简称乙方）：经东莞市建设行政主管部门同意，本工程于二零零六年月日公开招标确定由乙方承建，根据《中国协议法》、《中国建筑法》、国家工商管理局和建设部颁发（GF－1999－0201）《建设工程施工协议示范文本》，并结合东莞市相关要求和本工程具体情况，签订本协议。第一条工程项目名称和范围1.工程名称：东莞市高级技工学校校内改造项目2.承包范围：包含：1.东莞市高级技工学校校内改造项目2.工程量清单所含内容；工程名称；（1）校门口道路修缮序号项目名称计量单位工程数量金额（元）建筑工程单价总价砌筑工程１沙查井∮9001.井盖、井箅安装检验井铸铁井盖、座座2.000２沙查井1430*10001.井盖、井箅安装雨水井铸铁平篦座1.000３沙查井1550*5301.井盖、井箅安装雨水井铸铁平篦座1.000装饰装修工程楼地面工程１石材楼地面600*600*40凹凸面花岗岩１.花岗岩楼地面（每块周长mm）2400以内2.找平面楼地面水泥砂浆混凝土或硬基层上３０m㎡677.00分部小计［楼地面工程］墙柱面工程１石材墙面立面进口印度红Ａ级(1100*1200*20)1.镶贴花岗岩(水泥砂浆)墙面㎡25.000２块料墙面烧蚀面外墙砖1.墙面镶贴陶瓷面砖密缝水泥膏块料周长1300内2.底层抹灰多种墙面15mm㎡26.000分部小计［墙柱面工程］其它工程１石板面雕刻字1000*10001.阴刻字15mm深个9.000分部小计［其它工程］分部小计［装饰装修工程］（2）工程清单说明2.1工程名称：房屋粉刷、修缮序号项目名称计量单位工程数量建筑工程土石方工程１回填陶粒1.陶粒干铺m317.5分部小计［土石方工程］砌筑工程１实心砖墙１.混水砖内墙墙体厚度1/2砖m30.720分部小计［砌筑工程］屋面及防水工程１卷材防水卫生间地面1.高分子卷材防水氯化聚乙烯－－橡胶共混卷材立面1.2mm厚㎡50.00２卷材防水卫生间墙面1.高分子卷材防水氯化聚乙烯－－橡胶共混卷材立面1.2mm厚㎡84.00分部小计［屋面及防水工程］分部小计［建筑工程］装饰装修工程楼地面工程１块料楼地面300*300防滑砖1.陶瓷块料楼地面（每块周长mm）1300以内水泥砂浆1.找平层出楼地面水泥砂浆混凝土或硬基层上20mm㎡50.00分部小计［楼地面工程］墙柱面工程１墙面通常抹灰1.多种抹灰多种墙面水泥石灰砂浆底水泥砂浆面15+5mm㎡12.00２块料墙面200*300瓷片1.墙面镶贴陶瓷面砖密缝水泥膏块料周长1300内2.底层抹灰多种墙面15mm㎡210.00分部小计［柱面工程］门窗工程１金属平开门1.金属面油漆防锈漆二遍2.金属面油漆调和漆二遍㎡288.00分部小计［门窗工程］油漆、涂料、裱糊工程１抹灰面油漆1.抹灰面油漆乳胶漆天棚面二遍㎡1.520.002.2东莞市高级技工学校房屋粉刷、修缮――电气序号项目名称计量单位工程数量金额（元）东莞市高级技工学校房屋粉刷、修缮――电气单价总价１配电箱１.成套配电箱安装台10.002塑料管暗配PC1001.硬质聚氯乙烯管砖.混凝土结构明配De100m98.053塑料线槽24*141.塑料线槽敷设断面周长(120mm以内)m900.004塑料线槽39*181.塑料线槽敷设断面周长(120mm以内)m507.505塑料线槽59*221.塑料线槽敷设断面周长(170mm以内)m340.006塑料线槽99*601.塑料线槽敷设断面周长(360mm以内)m140.007电气配线ＢＶ－1.51.线槽配线截面（2.5mm2以内）m2700.008电气配线ＢＶ－41.线槽配线截面（6mm2以内）m1522.509电气配线ＢＶ－61.线槽配线截面（6mm2以内）m1020.0010电气配线ＢＶ－101.线槽配线截面（16mm2以内）m420.0011电气配线ＢＶ－251.线槽配线截面（35mm2以内）m492.5012扳式暗开关单控单联250V/10A1.扳式暗开关单控单联个220.0013单相2+3插座250V/10A1.单相暗插座１５Ａ５孔个700.0014单相带开关三级暗插座250V/10A1.单相暗插座１５Ａ５孔个100.0015单管荧光灯（Ｔ8管）1*36Ｗ１.成套式荧光灯吸顶式单管套100.00小计元本页小计2.3工程名称：东莞市高级技工学校房屋粉刷修缮给排水序号项目名称计量单位工程数量东莞市高级技工学校房屋粉刷修缮给排水1PP-R塑料给水管DN251.6MPA1.室内塑料给水管安装(热熔接)DN252.管道消毒冲洗DN50以内M230.002水龙头DN151.水龙头安装DN15个30.003PVC—U塑料排水管DN1501.室内塑料排水管安装(粘接)DN150M20.004PVC—U塑料排水管DN1001.室内塑料排水管安装(粘接)DN100M20.005不锈钢地漏DN1001.地漏DN100个10.006蹲式大便器512优等品1.瓷低水箱蹲式大便器套10.00小计元本页小计第二条工程造价及工期1.整个工程总造价包工包料为人民币元。（大写：亿仟佰拾万仟佰拾元角分）（1）按定标价包人工、包材料、包工期、包质量、包安全。（2）按国家要求由乙方缴纳多种税收已包含在本工程造价内，由乙方向税收部门支付。（3）招标工程除设计变更外，总价、单价均已定标价为准，一次包定，结算时不作调整。2.在按要求施工过程中因设计问题需要增减工程，乙方可根据招标文件及投标文件确定相同项目单价进行结算。3.项目工期：工期40个日历日；开工日期：年月日；完工日期：年月日。4.本项目必需在甲方要求期限内完成全部工程项目，工期非甲方原因造成延误不能顺延。第三条工程质量要求及保修期1.在施工过程中，乙方必需确保质量，选择材料和施工质量要求符合招标文件所列标准.如乙方投标时承偌技术标准高于甲方要求，则按乙方投标文件要求标准提供产品及施工，所用材料要有生产厂家产品生产许可证和国家质检部门检验合格证，并经甲方或甲方委托监理部门检验后方可使用。但甲方不负担该检验合格和用材不符之风险。2.保修期按以下条件推行：保修期为十二个月，自完工验收合格之日起算，在保修期内因质量问题而造成翻工、维修等费用均由乙方负担。3.因不可抗力自然灾难及她人损坏，不属于乙方保修责任范围。第四条完工验收1、工程含有完工验收条件，乙方按国家工程完工验收相关要求，向甲方提供完整完工资料和完工验收汇报。甲方收到完工验收汇报后28天内组织相关单位验收，并在验收后14天内给认可或提出修改意见。乙方按要求修改，并负担由本身原因造成修改费用。2、甲方收到乙方送交完工验收汇报后28天内不组织验收，或验收后14天内不提出修改意见，视为完工验收汇报已被认可。甲方从第29天起负担工程保管及一切意外责任。3、工程完工验收经过，乙方送交完工验收汇报日期为实际完工日期。工程按甲方要求修改后经过完工验收，实际完工日期为乙方修改后提请甲方验收日期。4、工程未经验收或完工验收未经过，甲方不得使用。甲方强行使用时，由此发生质量问题及其它问题，由甲方负担责任。5、中间交工工程，验收程序按23.1至23.3款办理。乙方在中间交工工程验收后20天内将工程结算资料送甲方签收，甲方签收后10天内审核完成或按要求报送市财局投资审核中心审核。6、因特殊原因，甲方要求部分单位工程和工程部位甩项完工，双方协商签署甩项完工协议，明确双方责任和工程价款支付方法。7、乙方在施工现场生产、生活临时设施，应在送交完工汇报后28天内全部撤离，做到工完场清，若工完不清场，甲方以每日/M2标准向乙方收取地租费，此费用在工程结算款或余留款中扣留。第五条工程量确实定1.乙方全部项目完工后，向甲方提交已完工程量汇报，甲方接到汇报后上报市财政审核中心，8个工作日内按现场核实已完工程量（下称计量），并在计量前二十四小时通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派专员参与，乙方收到通知不参与计量，计量结果有效，并作为工程价款支付依据。2.甲方收到乙方汇报后8个工作日内未进行计量，从第9个工作日起乙方汇报中开列工程量即视为被确定，作为工程价款支付依据。甲方不按约定时间通知乙方，致使乙方未能参与计量，计量结果无效。3.因乙方原因造成返工工程量，甲方不予计量。第六条履约确保金1.乙方应在领取《中标通知书》后十个日历日内，办理履约担保。2.履约担保用于赔偿买方因卖方不能完成其协议义务而蒙受损失。3.履约确保金应采取本协议货币，并采取下述方法提交：银行保函（协议价20％）4.待工程完工验收合格及结算完成后28日内.甲方将把履约确保金无息退还卖方。第七条工程款结算、支付及保修金约定1.乙方须自行负担招标范围内全部材料市场价格浮动，在协议实施期间，材料市场价格出现改变，由此引发费用，由乙方自行负担，甲方一概不再支付相关费用。2.本协议第二条第1项之款项即为本协议项下之工程款总额，若因本协议第二条第2项发生增减，则工程款总额须按工程量完成百分比以本协议第二条第1项约定工程款总额为标准进行扣减。3.按经核实月工程进度款额80％支付。工程款支付达协议价80％时不再按进度付款，待完工验收合格并由市财局投资审核中心按要求审核结算后30天内付至结算价95％。工程款总额5%作为质量确保金在十二个月保修期满且完成全部保修项目后20日内无息支付。4.质量确保金退还：乙方须在十二个月质保期满之前30天，向监理单位提出对本工程进行检验，乙方和监理双方共同对工程检验，若检验期间，发觉工程出现质量问题，乙方应在质保期内处理问题，直到完满处理问题为止，工程检验合格后，由监理出具工程检验证实，检验证实经甲方认可并确定后，由甲方退还质量确保金给乙方。5.若因质量问题，于保修期内乙方在接到甲方保修通知3日内未推行保修义务，甲方有权或委托第三方进行修复，所以而支出费用在确保金内扣减，不足部分由乙方负责。第八条工程变更及变更工程结算1、乙方在工程变更确定后14天内，提出变更工程价款汇报，经工程师确定后或按要求由甲方报送市财局投资审核中心审核后调整协议价款。1．1结算调整范围和方法按《东莞市建设工程招标投标管理措施》（东府[]103号第三十六条、《东莞市财政性资金投资基础建设项目变更工程价款支付管理暂行措施》（东府[]126号）和《东莞市财政性资金投资建设项目管理暂行措施》（东府[]123号）要求及协议相关条款实施。1．2投标人应对工程量清单单价进行均衡报价，（严重不平衡报价认定范围：报价人应对工程量清单单价进行均衡报价，不得将先期施工项目报价过高，而将后期施工项目报价过低；也不得将可能增加工程量项目报价过高，而将可能降低项目报价过低。）若变更增减工程存在严重不平衡报价时，变更增减工程应按调整后单价实施。具体调整措施为：假如工程量清单项目投标报价（以A表示）比公布经审核预算价或最高限价值对应清单项目标综合单价（以B表示）超出－C1%(－C`%=－10%－中标下浮率×90％)或+C2%(+C2%＝10％)，即 A＜B×（1－中标下浮率）×（1－10％）或A＞B(1+10%)均视为属严重不平衡报价。其中中标下浮率＝（1－中标价/经审核预算价）×100％，假如没有公布经审核预算价，则由公布最高限价值替换。对于严重不平衡报价项目，在工程结算时变更增减工程量单价作以下处理：（1）对于工程量变更降低项目，若A＞B×（1＋C2％），单价按谈判报价A计算；若A＜B×（1－C1％），单价按B×（1－C1％）计算。（2）对于工程量变更增加项目，若A＞B×（1＋C2％），单价按B×（1＋C2％）计算；若A＜B×（1－C1％），单价按谈判报价A计算。(3）在结算过程中，对于投标报价中已经有适适用于变更工程价格，按协议已经有价格变更协议价款；对于投标报价中只有类似于变更工程价格，能够参考类似价格变更协议价款；而对于协议中没有适用或类似于变更工程价格，应按省、市建设行政主管部门颁发工程造价计价要求计算预算价，按中标下浮率（中标下浮率=1-中标价÷最高报价值）下浮确定变更工程价款；变更工程项目标材料价格应实施市建设行政主管部门颁布参考信息价；市建设行政主管部门颁布参考信息价没有材料价格，可参考周围城市建设行政主管部门颁布信息价和当地市场价确定；各市建设行政主管部门颁布参考信息价没有材料价格，由建设单位经过市场调查提出基准价报市财局财政投资审核中心会同市建设局建设工程造价管理站确定。相关工程造价计价规范不明确和计价定额缺项，由市建设行政主管部门给予明确和制订补充定额。2、乙方在双方确定变更后14天内不向工程师提出变更工程价款汇报时，视为该项变更不包含协议价款变更。3、工程师应在收到变更工程价款汇报之日起14天内给予确定，工程师无正当理由不确定时，自变更工程价款汇报送达之日起14天后视为变更工程价款汇报已被确定。4、工程师不一样意乙方提出变更价款，按本协议第28条相关争议约定处理。5、工程师确定增加工程变更价款作为追加协议价款，和工程进度款同期支付。6、。第九条安全生产文明施工方法费用要求及支付方法1、安全生产、文明施工方法费用根据国家、广东省及东莞市《相关试行建筑工程安全生产、文明施工方法费用单列通知》（东建[]62号）及《相关调整本市建筑工程安全生产、文明施工方法单列费用相关内容通知》（东建[]15号）相关要求实施。2、安全生产、文明施工方法费用实施分阶段支付方法。当工程承发包协议签署后十五天内，支付50％；当工程完工时，支付50％。对工程完工验收安全评价不合格工程，安全生产文明施工方法费用支付70％，多支付部分由建设单位在未支付工款中扣回。3、安全生产、文明施工方法费用实施专款专用，不得挪作她用。第十条双方权利和义务（一）甲方权利义务通知进场施工日期及负责提供相关技术资料及施工图纸。帮助乙方办理相关施工许可证和验收工程。对隐蔽工程及增减工程进行验收确定，并应在约定时间内支付工程结算款项。负责选聘有资质监理企业对该工程进行监理。负担因其本身原所以造成工程延期责任和费用。（二）乙方权利义务1.确保在施工过程中含有符合其投标文件中承诺相关资质条件和技术条件。2.确保依本协议约定条件、标准及要求完成相关之工程项目。3.组织施工人员文明施工并确保施工安全；并严格遵守工商、环境保护、治安、路政、交通、邮政、水、电、煤气等部门要求，办理相关许可证件及负担责任和费用。4.自觉接收和服从甲方及其所委托之监理企业监理，接收和服从监理企业依其和甲方所签定《委托监理协议》行使其权利，推行其职责行为。5.工程项目未经甲方书面同意不得转包、分包。6.负责在施工过程中发生工伤劳保、及对工程沿途道路、管、线毁坏之赔偿（含直接损失和间接损失）及修复等责任和费用。7.负担因施工过程中非甲方原所以引发延误责任。8.施工过程中如发觉设计错误或严重不合理，应立即以书面形式向甲方提出。9.挖出泥土必需用袋装好，当日清理，不能污染路面，负责工程完工后现场清理和费用。10.负担在保修期内，因质量问题而引致修复及费用。11.发觉施工定位处和地下结构物发生冲突时，应立即向甲方反应，由甲方协调处理。第十一条监理甲方委托监理企业对本协议项下之工程进行监理，甲、乙双方均应配合该监理企业推行其职责。第十二条违约责任1.因甲方原因造成工期延误应负担延误责任和费用（除政府行为外）。2.甲方逾期未支付工程款则天天按逾期支付欠款总额万分之三计付滞纳金。3．若甲方违约，造成本协议无法推行，则甲方须负担乙方实际损失。4．因乙方原因，造成本协议无法推行，则乙方必需支付总工程款3%给甲方作为违约金，并负担所造成损失。5．在施工过程中，乙方未按本协议要求进行施工，经甲方或监理企业书面通知2日内仍未更正，甲方即可在无须取得乙方同意前提下解除协议，并另行委托施工队施工，所以而增加费用或造成损失由乙方负担。6．因乙方原因造成工期延误，从延误第一天起，天天向甲方支付5，000.00元（人民币）违约金，违约金于完工验收合格后10日内支付。7．乙方使用不符合本协议约定材料进行施工，除须更换及重新施工外，还应按总工程款5%计付违约金给甲方。8．乙方负担因其违约而造成甲方主张权利费用（含差旅费、律师费、税收等）。第十三条争端处理1．凡和本协议相关而引发一切争议，甲乙双方应首先经过友好协商处理，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方能够向甲方所在地方法院提出诉讼。2．本协议诉讼管辖地为甲方所在地法院。3．在进行法院审理期间，除提交法院审理事项外，协议其它部分仍应继续推行。4．本协议根据中国法律进行解释。第十四条税和关税1．中国政府依据现行税法对甲方征收和本协议相关一切税费均应由甲方负担。2．中国政府依据现行税法要求对乙方或其雇员征收和本协议相关一切税费（包含但不限于设备和部件进口关税、全部货物中国增值税）均应由乙方负担。3．在中国境外发生和本协议实施相关一切税费均应由乙方负担。第十五条协议生效本协议经双方法定代表人或其授权代表签字盖章后生效，生效日以最终一个签字日为准。第十六条其它1．本协议之全部附件均为协议有效组成部分，和本协议含有一样法律效力。协议和附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有摸棱两可或相互矛盾之处，以文件排序在前或时间在后文件为准。2．在实施本协议过程中，乙方需遵守全部经甲乙双方签属确定文件（包含会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本协议有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确定之日期。3．本协议正本一式贰份，副本一式肆份，由双方各持正本一份，副本一份，采购代理机构持副本一份，东莞市政府采购管理办公室持副本一份，含有相同效力。发包方（公章）承包方（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人;委托代理人：委托代理人：电话：电话：开户名称：开户名称：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：协议签订时间：年月日协议签署地点：经办人：审查机关（公章）二零零年月日银行履约保函格式不可撤销履约保函（示范文）银行编号：致：（下称“采购人”）鉴于（承包人名称和地址）（下称“承包人”），已确保按中要求义务推行协议。依据上述协议（招标文件）要求，承包人应向受益人提供一份金额为协议总价20%即人民币（RMB元）不可撤销银行履约保函，作为承包人推行上述协议担保。我方（银行名称），受承包人委托，作为连带责任确保人，无条件和不可撤销地同意在受益人出具本保函原件且提出因承包人没有推行上述协议要求，而要求扣划确保金书面要求后，为受益人扣划金额不超出人民币（RMB元）确保金。我方还同意，任何受益人和承包人之间可能对协议条款修改、规范或其它协议文件变动补充，全部不能免去我方按本保函所负担责任。所以，相关上述变动、补充和修改无须通知我方。本保函从上述协议签署之日起到工程完工验收合格及结算确定后28日内保持有效。确保人：（公章）责任人：（签字）联络电话：地址：日期：

第三章工程范围及要求工程范围工程招标概述见前附表第8栏。工程要求现场施工条件中标人应在施工中用水、电费由中标人自理。工程质量工程质量要求达成前附表第5栏所述质量标准。施工要求中标人更换项目经理及其它关键技术人员须报招标人审批，替换人员专业要相符，等级应不低于被替换人员；本工程项目经理、副经理及总工程师不得同时担任其它工程工作。不然将视为违约，招标人有权按相关要求，报主管部门给予处罚，并保留终止协议权利。中标人要严格遵守相关建设工程管理要求，含有和之相符技术素质，切实推行职责，加强进度、安全、质量全方位管理，建立健全各管理体系，规范施工；对施工现场及操作过程应采取必需安全技术方法，杜绝一切事故发生。因中标人不能根据协议约定完工日期或工程师同意顺延工期完工，中标人负担违约责任。每延期壹天，由中标人付给招标人罚金五千元。罚金不超出协议总造价5%。中标人自检合格，经监理预验收不合格需主项整改罚5000元。材料要求依据东建[]58号文相关要求，本工程必需使用预拌（商品）混凝土，所包含费用由投标人计入投标报价，一次包干。投标人必需按招标人在招标文件中列明材料要求（见“材料明细表”），在施工前将选择材料样板送招标人确定订货；中标人购置材料、设备必需符合设计和规范要求，必需向招标人提供厂家批号、出厂合格证、质量检验书等资料证实，招标人可随时对中标人所购置材料、设备进行监督、检验；以下工程项目及要求由投标人现场踏勘确定及自行考虑，所包含费用计入投标报价中，施工过程中工程量增减不予签证，费用一次包干：相关现场材料堆放地、现场施工管理办公用地和人员生活场地应该全部场地硬化，并有比较完善排水方法、施工现场围闭应根据实际情况实施，安全风险比较大，人员交通影响比较大施工现场、材料场、办公场地和人员住所应该围闭。施工现场遗弃建筑垃圾及泥浆清运，由中标人负责清运，相关费用进入包干费用中，实际施工中相关运距等不做调整。中标人应充足考虑垂直运输机械使用费、安拆费用、进退场费用等。施工现场地表土及垃圾、建(构)筑物基础、地表杂草灌木、树木清除及外运。安全文明施工、雨季施工、工程管理、现场临时设施、卫生排污、工程保险等所需多种费用，施工范围要采取本招标文件要求设置标准铁制围护，规范书写宣传口号，完工后拆运清除。必需严格实施《东莞市建设工程文明施工管理要求》及东莞市城建工程管理局《安全文明施工管理细则》，并应根据不低于招标人提供《安全文明施工方案说明》要求进行安全文明施工。中标人应依据国家、省、市相关防火、爆破和施工安全和文明施工、环卫和城管等要求，建立规章制度和防护方法，并负担因为本身方法不力造成事故责任及其费用。施工现场应制订严格防火方法及灭火方案，并配置一定数量灭火器材。在易于发生火灾地方进行焊接施工时应采取严格防范方法。招标文件材料设备明细表所列为乙供材料、设备，其选择品牌应由乙方将该品牌型号及设备配置具体清单及样板报设计、监理、投标人审定。表中未列明由施工单位自选选择材料、设备，应由乙方将具体配置及样板报设计、监理、招标人审定后方可采取。施工管理，施工技术管理人员必需佩戴工作牌、安全帽（施工技术管理人员戴白色安全帽、工人戴黄色安全帽，并标示中标人名称），高空作业要佩戴安全带。中标人和招标人在签署施工协议时，必需签署《市属关键工程安全文明施工协议书》及《工程施工廉政协议》。承包单位责任及费用承包单位责任对工程工期、质量、造价和交付使用后保修向招标人负责。负责编制本工程施工组织设计，全方面负责工程进度、工程质量、施工技术、安全生产等管理工作。统一向招标人领取工程技术文件。自行安排生产、生活临时设施。负责完成本工程所需内容、及安全文明施工管理工作。负责编、报阶段工程预算、结算。承包单位影响此次招标项目协议推行，并给招标人造成经济损失时，由承包单位向招标人负责赔偿。属于招标人原因致使此次招标项目协议不能推行时，由招标人依据本项目协议要求处理。承包单位应负责在总工期内包含和其它各专业施工单位配合及所负担承包单位责任所需多种费用，包含总工期内和各专业施工单位配合费、管理费，及提供专业施工单位使用现有设施（并负责维护和安全使用）等费用。工程建设标准工程