2024年基坑支护坡施工合同范文（二篇）VIP

第4页共4页2024年基坑支护坡施工合同范文甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》等法律法规之规定，经甲、乙双方自愿友好协商一致，就乙方承包甲方蓬莱农业生态园渠道护坡工程所涉及相关事宜，共同达成如下协议条款，希双方严格遵守执行。一、工程概况1、工程名称：蓬莱农业生态园工程(以下简称本工程)。2、工程地点：沫河口镇3、工程内容：甲方指定范围内土坡护坡加固工程，内容包括：工作面平整、碎石垫层(底部、坡面)护坡齿脚等全部护坡施工内容。4、承包方式：乙方全承包，乙方包人工、机械设备、材料场内转运、工期、质量、安全等二、建设工期总工期____天(从开工之日起至工程完工之日止)，开工日期以甲方通知为准。本协议工期如遇设计变更、不可抗力因素以及非乙方原因的停、窝工时，工期经甲方签证后可顺延。三、工程造价1、甲方____日内提供图纸。2、乙方接图纸后根据图纸3天之内上交工程报价清单。3、本工程造价实行市场信息价核算，每平方造价____元。4、上述报价包括以下：乙方为实施本工程所需的全部人工费、机械设备及燃油费用、电费、各项措施费、材料下车场内运输，设备进出场费、以及乙方负责施工现场安全、施工现场管理和维护所需全部费用，以及税金等。5、前述造价确定后，在承包价范围内，本协议不再执行与工程计价有关的定额及文件，因市场人工及材料等费用的涨跌而进行调整，双方再行协商。四、履约保证金1、本协议签定后____日内打10万元定金，待正式合同签订后____日内打余款20万元，本协议方为生效。2、退还时间：进场后30天内返还给乙方。五、工程款支付乙方按甲方要求完成本协议指定的工作量，并经甲方确认后十个工作日内付工程量的70%。六、双方职责(一)甲方职责1、负责在乙方进场前2天提供施工场地(工棚、预制场地)，并配合乙方施工前的测量工作。2、协助乙方办理相关手续，协助乙方解决施工现场周边关系。3、做好施工质量、工期的监督工作和工程质量的验收工作。4、配合乙方进行设备场内转运。5、向乙方提供水源电源接口。(二)乙方职责1、指派_____作为乙方履约代表暨项目负责人，全权代表乙方履行本协议，代表乙方处理相关工程事务，签收相关工程文件等。2、应严格遵守安全生产、文明施工规范，确保安全生产和施工质量，承担施工过程中的所有责任，严格执行政府有关部门的法规及政策。3、应在施工现场设置警示标志并严格人员进出管理，防止无关人员进入施工现场。4、负责工程资料的整理、归集。5、不得拖欠民工工资，工程完工前应处理完毕工伤事故等工程及与工程有关的事务。乙方应在工程完工后____日内向甲方提供民工工资已付清、工程及与工程有关的事务已处理完毕的书面承诺。七、安全责任事故：该项工程施工期间，所有与该工程相关的安全事故均由承包方负责，与发包方无关。八、争议解决：履行本协议如发生异议，由甲、乙双方友好协商解决，协商后达成一致意见的补充协议是合同的一部分;如协商后不能达成一致意见或一方不愿意协商的，则交由本工程所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。九、合同生效：如本协议与工程合同有冲突，经双方协商再行补充为准。十、合同订立地点：蚌埠市十一、合同经双方签字盖章后生效。发包人(签章)承包人(签章)法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____电话：_____电话：_____传真：_____传真：_____开户银行：_____开户银行：_____帐户名称：_____帐户名称：_________年____月____日____年____月____日2024年基坑支护坡施工合同范文（二）甲方：（委托方）地址：电话：邮编：乙方：（承包方）地址：电话：邮编：鉴于甲方拟将基坑支护坡施工项目委托乙方承包，并基于相互合作共同推进工程的目的，经甲乙双方友好协商，达成以下合同，以便确保双方的权益，并共同遵守：第一条合同目的甲方授权乙方进行基坑支护坡施工项目，并向乙方提供必要的协助和配套工具设备。第二条工程范围1.基坑支护坡施工项目的具体位置、范围和工程要求详见工程图纸和相关施工文件。2.乙方需根据工程要求独立完成基坑支护坡的全部工程，包括但不限于填方、回填、挖土、支护、排水、土方修整等。第三条工期1.乙方需在本合同签订之日起x日内完成整个基坑支护坡施工项目。2.如因不可抗力或甲方要求变更等原因导致工期延长，甲乙双方需及时协商确定新的施工期限。第四条工程报价及支付方式1.甲方向乙方支付的工程总价为人民币（大写）￥xxx元整（小写）。2.工程款项分两次支付：（1）甲方需先支付合同总价款的50%（人民币（大写）￥xxx元整，小写）作为预付款，预付款支付后，乙方即可开始工程施工。（2）基坑支护坡施工项目完工后，甲方应支付剩余工程款项（人民币（大写）￥xxx元整，小写）。第五条资格要求与责任1.乙方应具备相应的施工资质，并有在同类型工程上的施工经验。2.乙方负责签订与工程有关的劳动合同，确保工程施工期间劳动者的合法权益。3.乙方应依法保障施工现场的安全和环境保护，并承担相应的法律责任。4.若因乙方的过错导致工程质量问题，则乙方应承担相关责任，并负责瑕疵修复。第六条材料与设备1.乙方应根据工程要求选取符合标准的材料，所有材料均需提供合格证明。2.乙方应保证所使用的设备完好，并经过合格检验，确保工程施工正常进行。第七条违约责任1.任何一方未履行合同义务，违反合同条款，应赔偿对方因此遭受的直接损失。2.如因一方原因导致工程无法正常进行或延期，对方有权责令其必须在指定时间内进行相应的补救，并承担相关的违约责任。第八条争议解决合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应协商解决。若协商不成，则应提交所在地人民法院进行解决。第九条合同解除1.经甲乙双方协商一致，本合同可提前解除。2.若因一方原因导致合同无法继续履行，则对方有权解除本合同，并要求追究其违约责任。3.解除合同后，双方应完成必要的结算工作，并处理好相关的工程交接事宜。第十条合同变更合同变更应由甲乙双方协商一致并以书面形式进行，变更后的合同应具有相同的法律效力。第十一条其他约定1.本合同自双方签字盖章后生效