基础设施建设项目协议书

基础设施建设项目协议书合同编号：__________第一章定义与术语1.1定义除非本合同中另有规定，以下术语在本合同中具有如下含义：1.1.1“合同”指本基础设施建设项目协议书及其附件、附录和补充协议。1.1.2“项目”指双方约定的基础设施建设项目。1.1.3“合同方”指本合同的双方，即业主和承包商。1.1.4“业主”指甲方，即项目所有者或代表项目所有者的法人或其他组织。1.1.5“承包商”指乙方，即承担项目设计、施工和竣工等工作任务的法人或其他组织。1.1.6“合同价格”指承包商为履行本合同约定的工作所应获得的报酬。1.1.7“工期”指承包商完成项目的时间期限。1.1.8“项目经理”指业主指定的负责项目管理的负责人。第二章合同价格与支付2.1合同价格2.1.1合同价格为双方约定的金额，包括设计、施工、竣工等各项工作任务的报酬。2.1.2合同价格应包括承包商为履行本合同所发生的所有费用、税金和其他支出。2.2支付方式2.2.1业主应按照双方约定的付款计划和条件向承包商支付合同价格。2.2.2承包商应在收到业主支付款项后向业主开具相应金额的发票。2.3预付款2.3.1业主应在合同生效后向承包商支付预付款，预付款金额为合同价格的百分之十（10%）。2.3.2预付款用于承包商开展项目前期工作，预付款应在合同价格中予以扣除。第三章工期与进度3.1工期3.1.1承包商应在合同约定的工期内完成项目。3.1.2工期自承包商收到预付款之日起计算。3.2进度计划3.2.1承包商应在合同生效后向业主提交项目进度计划，经业主批准后执行。3.2.2进度计划应包括设计、施工、竣工等各项工作任务的开始和结束时间。3.3工期延误3.3.1如因承包商原因导致工期延误，承包商应向业主支付违约金，违约金计算方式为：每日违约金=合同价格×0.1%。3.3.2如因业主原因导致工期延误，业主应相应延长承包商的工期，并免除承包商因此产生的违约责任。第四章质量与验收4.1质量标准4.1.1项目质量应符合国家有关标准和行业标准。4.1.2承包商应严格按照设计文件和施工图纸进行施工，确保项目质量。4.2验收4.2.1项目竣工后，承包商应向业主提交竣工资料，申请竣工验收。4.2.2业主应在收到竣工资料后及时组织验收，验收合格后办理竣工手续。4.3竣工保修4.3.1承包商应对项目竣工后的质量问题承担保修责任，保修期限为合同约定的期限。4.3.2在保修期内，如发生质量问题，承包商应免费修复，直至达到业主满意为止。第五章违约与争议解决5.1违约责任5.1.1如一方违反本合同的约定，另一方有权要求违约方承担违约责任。5.1.2违约方应赔偿因其违约行为给对方造成的损失。5.2争议解决5.2.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。5.2.2如协商无果，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。5.2.3争议解决期间，双方应继续履行本合同约定的其他条款。基础设施建设项目协议书（第一章--第五章）第六章变更与调整6.1变更程序6.1.1业主有权根据项目需要对合同内容进行变更，包括但不限于设计变更、施工方案调整等。6.1.2业主提出变更要求时，应书面通知承包商，并说明变更的具体内容和理由。6.1.3承包商收到业主的变更通知后，应立即对变更可能产生的影响进行评估，并在规定时间内向业主提交变更报价和工期调整建议。6.1.4业主应在收到承包商的变更报价和工期调整建议后，及时做出是否同意变更的决定。6.2变更报价6.2.1承包商的变更报价应包括因变更导致的人工、材料、设备、管理等方面的额外费用。6.2.2变更报价应合理、公正，经业主审核同意后，作为合同价格调整的依据。6.3工期调整6.3.1承包商应根据变更内容提出合理的工期调整建议。6.3.2工期调整建议应经业主审核同意后，作为新的工期依据。6.4变更记录6.4.1双方应对所有变更进行记录，包括变更内容、变更报价、工期调整等。6.4.2变更记录应由双方签字确认，作为合同附件保存。第七章风险与保险7.1风险承担7.1.1除非本合同另有规定，承包商应承担因施工过程中的任何原因导致的损失或损害。7.1.2业主应承担因使用、占用或接收项目过程中导致的损失或损害。7.2保险7.2.1承包商应按照法律规定和行业标准购买施工期间必要的保险，包括但不限于第三方责任保险、工伤保险等。7.2.2业主应购买项目财产保险，保障项目在施工和竣工期间因自然灾害、意外事故等原因导致的损失。7.2.3保险费用应包括在合同价格中，并由承包商或业主根据约定承担。7.2.4保险的有效期限应至少覆盖项目的施工和竣工阶段。第八章材料与设备8.1材料供应8.1.1承包商应按照设计文件和施工图纸的要求，选用合格的材料进行施工。8.1.2业主有权对承包商使用的材料进行质量检查，如发现不合格材料，承包商应立即更换。8.2设备提供8.2.1承包商应提供施工所需的机械设备，并确保设备性能良好、安全可靠。8.2.2业主有权对承包商使用的设备进行安全检查，如发现不符合安全要求的设备，承包商应立即停止使用。8.3材料与设备的保管8.3.1承包商应妥善保管施工过程中使用的材料和设备，防止丢失、损坏或被盗。8.3.2业主提供的材料和设备，承包商应按照业主的要求进行保管和使用。第九章安全与环境保护9.1安全生产9.1.1承包商应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，制定和实施安全生产管理制度。9.1.2承包商应对施工现场进行安全管理，确保施工安全，预防事故发生。9.1.3业主有权对承包商的施工现场进行安全检查，如发现安全隐患，承包商应立即整改。9.2环境保护9.2.1承包商应遵守国家有关环境保护的法律、法规和标准，制定和实施环境保护措施。9.2.2承包商应采取措施减少施工过程中的噪音、粉尘、废水等对环境的影响。9.2.3业主有权对承包商的环境保护措施进行监督，如发现不符合要求的情况，承包商应立即整改。第十章保密与知识产权10.1保密义务10.1.1双方应对在本合同履行过程中获得的对方的商业秘密和技术秘密承担保密义务。10.1.2除非本合同另有规定或得到对方的书面同意，否则任何一方不得向第三方披露或使用对方的商业秘密和技术秘密。10.2知识产权10.2.1业主提供给承包商的设计图纸、技术文件等，其知识产权归业主所有，承包商不得擅自使用、复制或转让给第三方。10.2.2承包商在履行本合同过程中产生的技术成果，其知识产权归承包商所有，业主不得擅自使用、复制或转让给第三方。10.2.3双方应尊重对方的知识产权，不得侵犯对方的知识产权权益。10.2.4如一方违反知识产权的保密义务或使用权限制，另一方有权要求违约方承担违约第十一章第三方评估与监督11.1第三方评估11.1.1业主有权聘请第三方评估机构对项目的质量、进度、安全等方面进行评估。11.1.2第三方评估机构应由业主和承包商共同选定，评估费用由业主承担。11.1.3评估结果作为项目管理和监督的依据，承包商应积极配合第三方评估工作。11.2监督11.2.1业主有权对承包商的施工过程进行监督，确保施工质量和进度符合合同要求。11.2.2承包商应接受业主的监督，并根据业主的合理要求进行整改。第十二章不可抗力12.1不可抗力事件12.1.1不可抗力是指双方在签订合同时无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。12.1.2不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政治动乱等。12.2不可抗力处理12.2.1如发生不可抗力事件，受影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明。12.2.2双方应协商确定不可抗力事件对合同履行的影响，并根据情况调整合同条款。12.2.3因不可抗力事件导致的损失，双方各自承担。第十三章合同的解除与终止13.1合同解除13.1.1在合同履行过程中，如双方协商一致，可以解除合同。13.1.2如一方严重违约，另一方有权解除合同。13.2合同终止13.2.1合同在以下情况下终止：13.2.1.1合同到期；13.2.1.2双方协商一致解除合同；13.2.1.3一方根据合同条款解除合同；13.2.1.4法律规定的其他终止情况。13.3合同解除或终止后的处理13.3.1合同解除或终止后，双方应按照合同约定和相关法律规定处理已履行和未履行的部分。13.3.2合同解除或终止后，双方应相互配合，完成合同解除或终止后的相关工作。第十四章违约责任与赔偿14.1违约责任14.1.1双方应严格按照合同约定履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。14.1.2违约方应赔偿因其违约行为给对方造成的损失，包括直接损失和间接损失。14.2赔偿14.2.1赔偿范围包括但不限于合同价格、违约金、损失赔偿金等。14.2.2赔偿金额应由双方协商确定，如协商无果，可依法向人民法院提起诉讼。第十五章附件与签字15.1附件15.1.1本合同附件包括但不限于：15.1.1.1设计文件；15.1.1.2施工图纸；15.1.1.