建筑工程施工补充协议七十九

PAGEPAGE1建筑工程施工补充协议七十九甲方（委托方）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方与乙方已于____年__月__日签订《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”），为了进一步明确双方的权利义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，特订立本补充协议。第一条工程概况1.1工程名称：______1.2工程地点：______1.3工程范围：______第二条合同价格及支付2.1双方确认，原合同约定的工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。2.2乙方应按照原合同约定的工程进度及质量要求完成工程，甲方按照实际验收合格的工程量支付工程款。2.3付款方式：____%第三条工期及进度3.1双方确认，原合同约定的工期为____天，自____年__月__日起至____年__月__日止。3.2乙方应按照原合同约定的工期及进度计划完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量要求4.1乙方应按照国家有关建筑工程质量标准及原合同约定的质量要求进行施工，确保工程质量。4.2工程质量不符合约定标准的，乙方应无条件返工，直至达到约定标准。第五条安全生产5.1乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和规定，确保工程安全生产。5.2乙方应承担因自身原因导致的安全事故责任及赔偿损失。第六条变更及解除6.1双方同意，在合同履行过程中，如遇设计变更、工程量增减等情况，应签订书面补充协议，明确变更内容、工程量及价格。6.2双方同意，在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决，可签订书面解除协议。第七条违约责任7.1双方应严格遵守本补充协议及原合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。7.2乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。第九条附则9.1本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。9.3本补充协议未尽事宜，可签订书面补充协议，与本补充协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：____年__月__日2024带目录带附件详细版-建筑工程施工补充协议七十九目录一、引言二、工程概况三、合同价格及支付四、工期及进度五、质量要求六、安全生产七、变更及解除八、违约责任九、争议解决十、附则附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：工程质量验收标准引言鉴于甲方与乙方已于2024年1月1日签订《建筑工程施工合同》（以下简称“原合同”），为了进一步明确双方的权利义务，确保工程顺利进行，经双方友好协商，特订立本补充协议。一、工程概况1.1工程名称：______1.2工程地点：______1.3工程范围：______二、合同价格及支付2.1双方确认，原合同约定的工程总价为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。2.2乙方应按照原合同约定的工程进度及质量要求完成工程，甲方按照实际验收合格的工程量支付工程款。2.3付款方式：____%三、工期及进度3.1双方确认，原合同约定的工期为____天，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。3.2乙方应按照原合同约定的工期及进度计划完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。四、质量要求4.1乙方应按照国家有关建筑工程质量标准及原合同约定的质量要求进行施工，确保工程质量。4.2工程质量不符合约定标准的，乙方应无条件返工，直至达到约定标准。五、安全生产5.1乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和规定，确保工程安全生产。5.2乙方应承担因自身原因导致的安全事故责任及赔偿损失。六、变更及解除6.1双方同意，在合同履行过程中，如遇设计变更、工程量增减等情况，应签订书面补充协议，明确变更内容、工程量及价格。6.2双方同意，在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方应友好协商解决，可签订书面解除协议。七、违约责任7.1双方应严格遵守本补充协议及原合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。7.2乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向工程所在地人民法院提起诉讼。九、附则9.1本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。9.3本补充协议未尽事宜，可签订书面补充协议，与本补充协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：2024年1月1日附件一：工程设计图纸附件二：工程量清单附件三：工程质量验收标准附件列表：1.附件一：工程设计图纸2.附件二：工程量清单3.附件三：工程质量验收标准违约行为罗列及认定：1.乙方未按约定完成工程：乙方未能在合同约定的工期内完成工程，或工程质量不符合约定标准。2.乙方违反安全生产规定：乙方未遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和规定，导致安全事故发生。3.甲方未按时支付工程款：甲方未按照合同约定的付款方式和时间支付工程款。法律名词及解释：1.建筑工程施工合同：指甲方委托乙方进行建筑工程施工的合同。2.违约责任：指合同当事人未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的法律责任。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。4.争议解决：指合同当事人就合同履行过程中的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。实际执行过程中可能遇到的相关问题及注意事项：1.工期延误：乙方应制定合理的工期计划，确保按期完成工程。如遇特殊情况导致工期延误，应及时通知甲方并协商解决。2.质量不符合约定：乙方应严格按照工程质量标准进行施工，并加强质量验收。如发现质量问题，应及时整改并通知甲方。3.安全事故：乙方应加强安全管理，严格执行安全生产规定。如发生安全事故，应及时报告甲方并采取应急措施。4.支付款项问题：甲方应按照合同约定的付款方式和时间支付工程款。如遇特殊情况导致付款延迟，应及时通知乙方并协商解决。解决方法：1.工期延误：双方应共同分析原因，制定合理的补救措施，并签订书面补充协议明确新的工期。2.质量不符合约定：乙方应立即整改，直至达到约定标准。如因此导致工期延误，按合同约定处理。3.安全事故：乙方应立即报告甲方，并采取应急措施。双方应共同调查事故原因，制定预防措施，并按照