2024年建设工程承包合同参考样本（3篇）

第3页共3页2024年建设工程承包合同参考样本发包方：_____（以下称甲方）承包方：_____（以下称乙方）甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.工程面积（包括土建工程、水暖工程、电器工程）：共计____平方米。4.承包内容：_____5.建筑安装工程造价：共计人民币____元。6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：_____7.工程开工日期：____年____月____日8.工程竣工日期：____年____月____日9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务：_____11.乙方主要义务：_____12.违约责任（1）甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰计算违约金。（2）乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价____‰计算违约金。（3）甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。（4）工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。（5）因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13.本合同共____份。14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。发包方（盖章）：_____承包方（盖章）：_____法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：____________________________________________________________2024年建设工程承包合同参考样本（2）建设工程承包合同甲方：（委托人名称）住所：（委托人住所）法定代表人：（委托人法定代表人名称）联系人：（委托人联系人名称）联系电话：（委托人联系电话）乙方：（承包人名称）住所：（承包人住所）法定代表人：（承包人法定代表人名称）联系人：（承包人联系人名称）联系电话：（承包人联系电话）鉴于甲方拥有相关建设项目的承建权，乙方具备完成该项目的能力和资格，甲、乙双方根据平等、自愿的原则达成以下协议，共同遵守并履行：一、工程概况1.工程名称：（填写工程名称）2.工程地点：（填写工程地点）3.建设单位：（填写建设单位名称）4.工程规模：（填写工程规模）5.工程内容：（填写工程具体内容）6.工程进度计划：（填写工程进度计划）二、合同范围1.本合同的合同范围包括但不限于以下内容：（1）项目前期筹备工作；（2）工程设计；（3）工程施工；（4）工程验收和移交；（5）其他合同约定的工作。2.具体工程范围、进度和要求详见附件《工程进度计划》。三、合同价款及支付方式1.合同价额：（填写金额，以大写和小写双方一致为准）2.价款支付方式：甲方应按以下方式支付价款：（1）合同签订后，甲方向乙方支付预付款XX%（以大写和小写双方一致为准）作为项目启动资金；（2）工程完成后，甲方应按工程量、质量、进度等要求，分期向乙方支付工程进度款；（3）工程竣工验收合格后，乙方向甲方提出工程总结报告，并提供有关资料，甲方应在XX日内结算并支付尾款。四、工期1.本项目总工期为（填写工程总工期）天。2.工期计算起止时间为（填写工程工期起止时间）。五、质量保证和验收标准1.乙方对工程质量承担完全责任，保证工程符合国家有关法律、法规和标准的要求。2.甲方依法组织对工程质量进行验收，验收标准按照国家相关技术标准和设计要求执行。乙方应保证工程达到验收标准，并承担因工程质量不合格而产生的相关责任和费用。六、违约责任1.乙方如未按合同约定完成工程，甲方有权向乙方提出书面通知，并要求乙方在XX日内补救和完工。如乙方逾期仍未按时履行，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。2.甲方如未按合同约定支付价款，乙方有权向甲方提出书面通知，并要求甲方在XX日内支付相应款项及滞纳金。如甲方逾期仍未支付，乙方有权解除合同并要求甲方承担违约责任。七、知识产权和保密条款1.工程设计文件、图纸等一切技术资料的知识产权归甲方所有。2.双方在本项目执行过程中产生的商业机密和技术秘密等保密信息，双方都应予以保密并在合同期限结束后继续履行保密义务。八、争议解决1.本合同履行过程中发生的争议应由双方友好协商解决；协商不成的，可以依法提请有管辖权的人民法院解决。九、其他事项1.本合同所填写的各项内容，包括附件，都是本合同的组成部分，具有同等的法律效力。2.本合同自双方正式签字盖章之日起生效，并具有法律约束力。（以下无正文）甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：____年____月____日日期：____年____月____日2024年建设工程承包合同参考样本（3）甲方：(委托方名称/个人)，注册地址/居住地地址法定代表人/委托人：(名称/个人姓名)电话：（联系电话）身份证/统一社会信用代码：（法定代表人或者委托人的身份证号码或者组织机构代码证书）乙方（承包方）：(公司名称/个体工商户名称)住所地：(公司注册地址/个体工商户家庭住址)法定代表人/个体工商户经营者：(姓名)电话：（联系电话）身份证/统一社会信用代码：（法定代表人/个体工商户经营者的身份证号码或者组织机构代码证书）鉴于：1.甲方计划进行某项建设工程并拟委托乙方作为承包方进行该工程的施工；2.双方经友好协商并签署本合同，以明确各自的权利和义务。根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定，各方本着平等互利、自愿协商的原则，达成如下合同：第一条工程名称及地点甲方将工程的建设对象、工程名称及具体地址列明如下：工程名称：工程地址：第二条工程范围本工程包括但不限于以下主要内容：xx（列举具体的施工项目/工程范围）第三条工程期限1.具体工期为（），施工期限至（）为止。2.在工程施工过程中，如遇不可抗力或者其他无法控制的情况造成工期延误，应及时通知甲方并取得甲方书面同意。第四条工程质量和标准1.乙方承诺在工程施工过程中，按照甲方的要求和相关标准进行施工，确保工程质量达到国家标准及相关法律、法规的规定。2.乙方应保证工程的使用寿命不低于（）年，并承担因工程质量问题造成的修复、更换等费用。第五条价款及支付方式1.甲方向乙方支付的总价款为（大写）人民币（小写），具体支付方式如下：（列明具体的支付方式和时间节点）2.如因甲方原因造成支付延迟，乙方有权要求支付滞纳金，滞纳金的计算方式为未按时支付金额的（）%。3.若发生工程变更、施工进度超前或延迟等情况，甲方和乙方应根据实际施工情况协商作出费用调整。第六条保证金1.本合同签订后，乙方应向甲方缴纳保证金人民币（大写）人民币（小写），以确保乙方履行合同的义务。2.乙方应按照合同的约定履行相关义务，无不按期完成或造成违约的情形，甲方不得扣除保证金。如乙方未按合同约定履行相关义务，甲方有权以保证金抵偿乙方的违约损失。3.本合同履约完成后，甲乙双方应在（）天内办理保证金退还手续。第七条双方权责1.甲方权利：（1）要求乙方按照合同约定工期和质量完成工程；（2）支付合同约定的价款，并在约定时间内支付；（3）合理要求乙方提供有关工程进度、质量等方面的资料；（4）监督检查工程进展和质量，并提出合理要求和指导；（5）要求乙方承担由违约行为造成的损失。2.乙方权利：（1）按照合同约定的进度和质量完成工程；（2）要求甲方按照约定支付价款，并按时支付；（3）提供施工所需的资料和技术指导；（4）要求甲方提供必要的支持和配合；（5）要求甲方承担由违约行为造成的损失。第八条违约责任1.甲方违约责任：（1）未按照约定支付价款的，应向乙方支付滞纳金；（2）未按照约定提供必要支持和配合的，应承担由此造成的损失；（3）未按照工程变更等情况进行费用调整的，应按实际需要支付差额款项。2.乙方违约责任：（1）未按照约定时间和质量完成工程的，应承担违约责任，并按照约定支付违约金；（2）违背国家法律、法规或者国家质量标准进行施工的，应承担相应法律责任，并退还甲方已支付的款项；（3）不按照约定提供施工资料和技术指导的，应承担相应的违约责任。第九条争议解决1.合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；2.如协商不成，任何一方均有权向合同约定履行地的人民法院提起诉讼解决。第十条合同的变更和解除1.合同的变更应经双方协商一致，并以书面形式变更本合同；2.未经双方协商一致，任何一方不得擅自解除本合同；3.在不可抗力或者特殊情况下，甲方或乙方有权解除合同，但需提前30天书面通知对方，并履行相关遣散费用等义务