2024中英文对照工程施工合同范本

2024中英文对照工程施工合同范本合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为建设工程的需要，拟委托承包商承担该工程的设计、施工等工作；2.承包商愿意接受业主的委托，按本合同约定的条款完成该工程建设任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________第二条合同工期2.1工期自__________年__________月__________日起至__________年__________月__________日止，共计__________天。2.2工期延误：（1）如因业主原因导致工程延误，承包商有权要求延长工期，并要求业主支付因此产生的额外费用；（2）如因承包商原因导致工程延误，承包商应承担相应的违约责任。第三条合同价格3.1本工程合同价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2合同价格包括：（1）工程设计费；（2）工程施工费；（3）材料设备采购费；（4）施工期间的管理费；（5）税费等各项费用。3.3合同价格支付：（1）业主自收到承包商的工程进度报告后，按照约定的比例支付相应的工程款；（2）工程竣工验收合格后，业主支付剩余的工程款。第四条工程质量4.1工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和业主的要求。4.2工程验收：（1）工程完成后，承包商应通知业主进行验收；（2）业主应在验收合格后支付剩余工程款；（3）如业主对工程质量有异议，应在验收合格后__________日内提出，并书面通知承包商；（4）承包商应在收到异议通知后的__________日内，根据业主的要求进行整改。第五条违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担相应的违约责任；5.2违约金计算：（1）如业主违约，应支付承包商违约金，违约金为本合同总价款的__________%；（2）如承包商违约，应支付业主违约金，违约金为本合同总价款的__________%。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；6.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，双方各执一份；7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完合同款项之日终止；7.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（业主）：__________乙方（承包商）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.材料设备明细表5.工程进度报告6.工程验收记录7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.业主违约：未按约定支付工程款未按约定提供施工条件未按约定时间进行验收2.承包商违约：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定提供材料和设备三、法律名词及解释：1.工程施工合同：双方约定完成特定工程建设任务的合同。2.工期：合同约定的工程完成的时间。3.合同价格：双方约定的工程总价款。4.违约金：违约方应支付给守约方的赔偿金。5.工程验收：对完成的工程进行检查，确认是否符合合同要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、业主原因、不可抗力等。解决办法：按合同约定协商延长工期。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决办法：及时整改，必要时委托第三方检测。3.工程款支付纠纷：原因：业主延迟支付、承包商未按约定完成工程等。解决办法：按合同约定协商解决，必要时法律途径。4.合同争议：原因：对合同条款理解不一致、工程变更等。解决办法：友好协商，必要时仲裁或诉讼。五、所有应用场景