2024年建设工程合同范文（三篇）

第3页共3页2024年建设工程合同范文甲方：乙方：甲方委托乙方承担荔波漳江风景名胜区大七孔码头维修工程项目施工任务，甲乙双方本着分工协作，相互合作的原则，为确保工程质量和按期完成施工任务，经双方共同协商，按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》并结合本工程具体情况，签订以下合同条款：一、工程名称：大七孔码头维修工程二、工程地点：大七孔码头三、承包方式：包工包料四、建设规模：石方77.24m3、楼梯维修17步、铺设石头地板48m2、码头步道71.82m2、河中炸石头、天钟洞厕所维修等。五、工程总造价：伍万陆仟壹佰贰拾元(56，____元)整。六、开工时间：____年____月____日七、竣工时间：____年____月____日，工期为天，如有新的要求变更及遇不可抗力的因素，工期可以延顺。八、工程质量要求及责任甲方责任：甲方负责办理工程施工所需的各种手续，协调处理相关事宜，确保工程项目顺利开展。乙方责任：1、乙方必须严格按照甲方审定的施工图纸、建设方案及有关工程建设规范的规定进行施工，并无条件地接受甲方的质量监督管理。2、乙方必须做好环境保护和施工场地的卫生管理。在施工过程中，必须按照甲方指定的地点和要求进行土方开挖、施工垃圾堆运输和处理，并保护周围环境林木植被，不得随意破坏。3、工程竣工后，乙方要做好工程垃圾的清理工作，未验收前要保证建设工程的保护工作，不能发生损坏，造成的后果由乙方承担。九、安全管理：乙方必须加强施工安全，如乙方在施工过程中由于安全管理或施工操作不当和技术问题造成直接或间接的经济损失，由乙方全部承担。十、竣工验收：工程竣工后，乙方必须口头或书面通知甲方并向甲方提供完整的竣工材料、竣工报告及相关材料，甲方应按乙方通知时间及时组织相关人员进行验收，并出具验收结论。十一、付款方式：甲方视乙方工程进度，分期付款，待验收合格后，乙方出具税务票据一次性结算工程款。十二、保质期限：工程竣工验收后，保修一年。十三、以上条款未尽事宜，双方可以协商解决。十四、本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份。甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____2024年建设工程合同范文（2）甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》的规定，甲方与乙方经友好协商，就下述甲方委托乙方进行的建设工程达成如下合同条款：一、项目概况1.1项目名称：[项目名称]1.2项目地点：[项目地点]1.3项目规模：[项目规模]二、工程内容2.1本项目的具体建设内容和范围详见《工程概况表》。2.2本项目的建设标准参照相关国家标准和法律法规，具体要求详见《工程技术规范》。2.3本项目的工期为[工期]个月，具体开始和结束日期详见《工程进度计划表》。三、价格与支付方式3.1本项目的总价款为[总价款]万元，具体详见《价格清单》。3.2甲方按照以下支付方式支付给乙方：(1)工程款支付方式：甲方将按照工程进度完成情况，在每个工程节点完成后，支付相应的工程款项。(2)进度款支付方式：甲方将按照工程进度计划的完成情况，在每个工程节点完成后，支付相应的进度款项。(3)结算款支付方式：工程完工后，乙方提供完工资料并验收合格后，甲方将支付相应的结算款项。四、合同变更4.1本合同一经签署，在工程建设过程中，如需对合同内容进行修改或变更，应由甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议，该变更协议具有与本合同相同的法律效力。五、合同履行保证5.1甲方应按时支付合同价款，并提供相关的设计图纸、资料等。5.2乙方应按照合同约定的工期、技术规范和质量要求，保质保量完成本项目的建设工作。六、违约责任6.1任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2若乙方未能按照合同约定的工期完成工程，应按照每延迟一天扣除总价款的1%作为违约金，最高不超过合同总价款的30%。七、争议解决7.1凡因履行本合同发生争议的，甲乙双方应友好协商解决；若协商不能解决，则提交甲方所在地有管辖权的人民法院解决。7.2本合同的成立、解释、履行、变更和终止均适用中华人民共和国的法律。八、合同生效8.1本合同一式两份，甲方持一份，乙方持一份，具有同等法律效力。8.2本合同自双方盖章之日起生效，并有效至工程竣工、验收合格并结清所有款项之日。甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：2024年建设工程合同范文（3）____年建设工程合同合同编号：__________甲方（建设单位）：______________________（以下简称甲方）地址：___________________________________电话：___________________________________传真：___________________________________邮编：___________________________________乙方（建筑施工单位）：_____________________（以下简称乙方）地址：___________________________________电话：___________________________________传真：___________________________________邮编：___________________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，本着公平、公正、诚实信用的原则，达成以下建设工程合同：第一条项目概况1.1项目名称：___________________________1.2建设地点：____________________________1.3建设规模：____________________________1.4工程周期：____________________________1.5合同价款：____________________________第二条工程内容2.1建设范围：____________________________2.2工程设计：____________________________2.3工程施工：____________________________2.4监理及验收：__________________________2.5外购材料：____________________________2.6其他相关工作：_________________________第三条合同价款及付款方式3.1合同价款总额为人民币____________________（大写）。3.2付款方式及时间进度如下：（1）合同签订后，甲方按照合同价款总额的____%，在__天内付款。（2）工程进展到______%时，甲方按照合同价款总额的______%付款。（3）工程完工验收合格后，甲方在__天内支付合同价款余款。（4）甲方逾期支付货款的，应当按照合同价款总额的_____%支付延迟履行期间的违约金。第四条工程质量和验收4.1工程质量符合国家有关法律法规、行业标准和技术标准的要求，并满足设计和合同约定的要求。4.2工程竣工标志（验收合格标志）为建设工程质量验收合格证书。4.3甲方有权请有关单位对工程质量进行监督检验。第五条合同履行期限5.1本合同自双方签字之日起生效。5.2合同期限为_________年/月/日，以工程竣工验收合格并交付甲方合格使用之日为合同履行结束。第六条违约责任6.1甲方未按合同约定支付货款的，应当按照合同价款总额的_____%支付延迟履行期间的违约金。6.2乙方未按合同约定进行工程施工的，应当按照工程价款总额的_____%支付延迟履行期间的违约金。第七条纠纷解决7.1合同履行过程中，如发生争议，甲乙双方应友好协商，协商不成的，提请有关行政机关或仲裁机构仲裁。7.2仲裁裁决为终局裁决。第八条其他事项8.1双方在履行合同过程中如需变更或补充，应经双方书面协议，形成补充合同，具有相同法律效力。8.2本合同一式两份，甲方和