2024年建筑工程承包合同范本（4篇）

第页共页2024年建筑工程承包合同范本建筑工程承包合同承包方：（以下简称甲方）地址：联系电话：发包方：（以下简称乙方）地址：联系电话：鉴于乙方具有从事建筑工程承包业务的资质和能力，并且甲方希望将相关工程项目委托给乙方进行承包，并在此基础上双方达成如下合同条款：一、项目描述1.1项目名称：1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程计划开始日期：1.5工程计划完成日期：二、合同价格和支付方式2.1合同总价款：2.2增减项：2.3合同总价款的支付方式：三、承包范围和工程质量要求3.1承包范围：3.2工程质量要求：3.3工程标准：3.4材料和设备要求：四、工期和进度管理4.1工程施工总工期：4.2施工进度管理：4.3提前完成工期奖惩措施：五、保证金和履约保证5.1保证金：5.2履约保证：六、违约责任6.1甲方违约：6.2乙方违约：6.3违约的赔偿责任：七、合同修改和解除7.1合同修改：7.2合同解除：八、法律适用和争议解决8.1适用法律：8.2争议解决：九、其他条款9.1本合同自双方签字盖章之日起生效；9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；9.3本合同未尽事宜，经双方协商一致后，以书面形式作为补充合同签订。合同签订人：甲方：乙方：签字：签字：日期：日期：2024年建筑工程承包合同范本（2）发包人：_____(简称甲方)承包人：_____(简称乙方)依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、工程范围：_____4、承包方式：_____二、合同工期1、开工日期：____年____月____日，竣工日期____年____月____日，合同工期总天数____天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准：合格、按照《_____施工质量验收规范》验收。四、合同价款总计合同金额_____(大写)(人民币)，小写____￥。五，付款方式付款方式：本工程进场完成____%工作后____天内，发包人向承包人支付____%工程费用;本工程进场完成____%工作后____天内，发包人向承包人支付____%工程费用;本工程竣工验收后____天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在合同签定后日内免费完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点;七、安全责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工安全设施。2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担;4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿给予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表_____，承包人现场代表_____，双方代表的权利义务按本合同约定，解决工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金____万元。本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁。(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。发包人：_____联系方式：_____承包人：_____联系方式：_________年____月____日____年____月____日2024年建筑工程承包合同范本（3）合同编号：____-001建筑工程承包合同甲方：（委托方）单位名称：________________地址：__________________法定代表人：_________________联系电话：_________________乙方：（承包方）单位名称：_________________地址：_________________法定代表人：_________________联系电话：_________________根据《中华人民共和国合同法》的相关规定，甲乙双方本着平等、合作、自愿的原则，共同达成以下合同：第一条项目名称本合同所指项目为：_________________（以下简称本工程）。第二条工程内容1.甲方委托乙方对本工程进行全过程承包，包括但不限于设计、施工、材料采购、施工管理等；2.本工程的详细设计及施工方案将由乙方提供，并经甲方审核通过；3.乙方应按照合同规定的工程时间节点完成本工程。第三条工程造价与付款方式1.本工程的造价为人民币_____________元（大写：________________），包括：材料费、施工费、设备费、管理费、税金等；2.乙方应根据工程进度进行工程款的分期支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付工程款的____%作为工程启动款；（2）乙方按计划完成工程的____%后，甲方支付工程款的____%；（3）乙方按计划完成工程的____%后，甲方支付工程款的____%；（4）乙方完工并经甲方验收合格后，甲方支付工程款的____%；（5）乙方提交工程结算报告后，甲方支付工程款的____%。第四条工程质量保证1.乙方应按照国家有关工程建设的质量标准和技术规范进行施工，确保本工程的质量；2.乙方应按期完成工程，并保证工程质量符合合同约定；3.如发现工程存在质量问题，乙方应立即进行整改或补修，或承担相应的赔偿责任；4.工程竣工后，甲方有权进行验收，验收合格后方可办理竣工手续。第五条工程时间节点乙方应按照合同规定的工程时间节点完成本工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。第六条保密条款1.甲乙双方在本工程的合作过程中可能会涉及到相应的商业秘密和机密信息，双方应予以保密；2.双方不得将对方泄露的商业秘密和机密信息用于其他非合作目的，并应采取适当的保密措施。第七条合同变更和解除1.甲乙双方在本工程施工过程中如遇不可抗力或发生其他不可预见的情况，双方应通过协商解决，并及时进行合同变更；2.任何一方违反合同规定且经对方书面通知后，未在合理期限内改正的，对方有权解除合同，并有权要求对方承担相应的违约责任。第八条违约责任1.若乙方未按照合同规定的工程时间节点完成本工程，乙方应向甲方支付相应的延期违约金；2.若乙方在工程施工过程中存在工期严重延误、材料不符合标准、质量不合格等情况，甲方有权解除合同，并要求乙方承担相应的违约责任；3.若甲方未按照合同规定支付工程款，甲方应向乙方支付相应的滞纳金。第九条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同生效与终止1.本合同自双方共同签字盖章之日起生效；2.本合同履行完毕后，双方应进行工程结算，并办理竣工手续；3.本合同终止时，甲乙双方应互相解除合同，各自承担相应的责任。第十一条其他事项1.本工程所需的其他相关手续（如施工许可证、环境影响评价等）由乙方负责办理；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签字：____________签字：____________日期：_____________日期：_____________附件：1.本工程的详细设计及施工方案；2.乙方的资质证明文件；3.相关法律法规的合规承诺书；4.其他相关文件。2024年建筑工程承包合同范本（4）【合同书样本】建筑工程承包合同甲方：（委托方）地址：统一社会信用代码：法定代表人：电话：乙方：（承包方）地址：统一社会信用代码：法定代表人：电话：鉴于甲方拟在XXXX年起，进行建筑工程项目，并委托乙方进行承包施工。为明确双方责任和权益，特签订本合同书，共同遵守。一、工程内容1.1工程名称：（填写项目名称）1.2工程地点：（填写工程具体地址）1.3工程范围：（详细描述工程内容和要求）1.4工期：工程合同签订之日起，预计工期为（填写工程预计完成时间）个工作日/月。二、合同价款和支付方式2.1合同价款：甲方向乙方支付的合同价款为人民币（大写）（￥）（小写）。合同价款包括材料费、施工费、管理费等。甲方按照工程进度支付合同价款。2.2价款支付方式：甲方按照以下方式向乙方支付合同价款：（具体支付比例、时间和方式）三、质量和验收3.1质量要求：乙方承诺按照甲方提供的设计图纸和施工要求进行建设。工程质量必须符合国家的有关法规和标准，并达到甲方的要求。3.2验收标准：乙方完成工程后，应按照甲方的要求和验收标准进行验收。验收不合格的，乙方负责重新修复或改进。四、工期和违约责任4.1工期保证：乙方应按照合同约定的工期完成建设任务。如因乙方原因未按期完成工程，应承担相应的违约责任。4.2违约责任：双方违约责任以合同法和相关法律法规为准，由违约方承担相应的法律责任。五、安全防护和责任保险5.1安全防护：乙方应采取必要的安全防护措施，确保施工安全，并遵守有关安全管理的要求。5.2责任保险：乙方应购买相应的施工责任保险，以保障在施工过程中可能造成的人员伤亡和财产损失。六、争议解决6.1强制执行：本合同任何一方违反约定而引起的争议，双方应尽力协商解决。如协商无果，双方同意将争议提交至有管辖权的仲裁机构或法院进行解决。6.2合同解除：本合同的解除应经双方协商一致，并签订书面协议。七、其他条款7.1保密条款：双方应对因履行合同过程中获得的商业秘密、工程资料保密。7.2变更和补充：本合同的任何修改或补充均应由双方签订书面协议，具有同等法律效力。7.3附