小型建设工程施工合同书

小型建设工程施工合同书甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方小型建设工程的施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________第二条合同工期2.1工期自____年__月__日开始，至____年__月__日结束。2.2工期延误：（1）如因乙方原因导致工程延期，乙方应按逾期工程金额的__%向甲方支付违约金。（2）如因甲方原因导致工程延期，甲方应按乙方实际损失的__%向乙方支付赔偿金。第三条工程质量3.1工程质量标准：__________3.2质量保证：乙方应按照合同约定的工程质量标准进行施工，并对施工过程中的质量问题及时整改。3.3质量验收：工程结束后，甲乙双方应共同进行验收，如不符合合同约定质量标准，乙方应负责整改直至达到标准。第四条工程价款及支付4.1工程价款：本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。4.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__%作为预付款。（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方工程总价款的__%。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__%。（4）剩余__%的工程价款，作为质保金，在工程保修期满后支付。第五条材料供应5.1甲方负责供应工程所需的全部材料，并保证材料质量。5.2乙方应按照甲方的要求，合理使用甲方供应的材料。第六条安全生产6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方单位的安全规章制度进行施工。6.2乙方应确保施工过程中的安全生产，防止事故发生。第七条违约责任7.1甲乙双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2具体违约责任按照合同约定的条款执行。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第九条其他9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满后失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日请注意，以上合同文档仅供参考，具体条款应根据实际情况调整，并在签订合同时，请务必遵循相关法律法规，以确保双方权益。在实际操作中，请咨询专业律师或相关机构。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________第三方（监管方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，为明确各方权责，确保工程质量、进度和安全，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________第二条合同工期2.1工期自____年__月__日开始，至____年__月__日结束。2.2工期延误：（1）如因乙方原因导致工程延期，乙方应按逾期工程金额的__%向甲方支付违约金。（2）如因甲方原因导致工程延期，甲方应按乙方实际损失的__%向乙方支付赔偿金。第三条工程质量3.1工程质量标准：__________3.2质量保证：乙方应按照合同约定的工程质量标准进行施工，并对施工过程中的质量问题及时整改。3.3质量验收：工程结束后，甲乙双方应共同进行验收，如不符合合同约定质量标准，乙方应负责整改直至达到标准。第四条工程价款及支付4.1工程价款：本工程合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。4.2支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的__%作为预付款。（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方工程总价款的__%。（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__%。（4）剩余__%的工程价款，作为质保金，在工程保修期满后支付。第五条材料供应5.1甲方负责供应工程所需的全部材料，并保证材料质量。5.2乙方应按照甲方的要求，合理使用甲方供应的材料。第六条安全生产6.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方单位的安全规章制度进行施工。6.2乙方应确保施工过程中的安全生产，防止事故发生。第七条违约责任7.1甲乙双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2具体违约责任按照合同约定的条款执行。第八条甲方权益保障8.1乙方应在合同约定的工期内完成工程，确保工程质量达到合同约定的标准。8.2乙方应接受甲方及第三方对工程进度、质量、安全等方面的监督和管理。8.3乙方在施工过程中如发生违约行为，甲方有权终止合同，并要求乙方支付违约金及赔偿损失。8.4甲方有权根据工程实际情况，调整工程内容、规模、预算等，乙方应予以配合。8.5甲方在合同约定的支付范围内，有权对乙方的施工进度、质量等进行审核，并要求乙方及时整改。第九条第三方监管职责9.1第三方作为监管方，负责对甲乙双方的合同履行情况进行监督和管理。9.2第三方有权对甲乙双方的施工进度、质量、安全等方面进行定期检查。9.3第三方在发现甲乙双方有违约行为时，有权要求违约方承担相应的违约责任。9.4第三方应确保甲乙双方的合法权益，维护双方的合同利益。第十条违约及限制条款10.1乙方如发生以下行为，视为违约：（1）未按照合同约定的工期完成工程。（2）工程质量未达到合同约定的标准。（3）违反国家有关安全生产的法律、法规和甲方单位的安全规章制度。（4）其他违反合同约定的行为。10.2乙方违约时，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权终止合同。10.3乙方在合同履行过程中，如发生违法行为，导致工程停工、整顿等，甲方有权要求乙方承担相应责任。10.4乙方在合同履行过程中，如发生侵权行为，导致甲方合法权益受损，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。第十一条争议解决11.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。11.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。第十二条其他12.1本合同一式三份，甲乙双方各执一份，第三方执一份。12.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满后失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________第三方（盖章）：__________代表（签名）：__________签订日期：____年__月__日第三方主体的介入，旨在保障甲方权益，提高工程质量，确保工程进度和安全生产。通过明确甲乙双方的权责，第三方监管方的监督和管理，以及严格的