桥梁扩建施工合同

桥梁扩建施工合同合同编号：__________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________联系电话：_______________鉴于业主需要对桥梁进行扩建施工，并且愿意委托承包商承担该工程的施工任务；双方经充分协商，达成一致，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：桥梁扩建施工工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于桥梁主体的扩建、桥梁附属设施的改造、施工期间的交通安全保障等。第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：￥_____________元。2.2合同价款支付方式及进度：（1）工程开工前，业主向承包商支付合同总价的一定比例作为预付款；（2）工程进度达到双方约定的节点时，按照实际完成工程量进行价款结算；（3）工程竣工验收合格后，业主向承包商支付剩余的合同价款。第三条工程质量与标准3.1工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。3.2工程验收标准：工程竣工后，经双方共同验收，达到设计文件及合同约定的质量标准，视为验收合格。第四条工期4.1工程开工日期：____________年________月________日。4.2工程竣工日期：____________年________月________日。4.3工期延误：（1）如因业主原因导致工程延期，业主应承担因此产生的相关费用；（2）如因承包商原因导致工程延期，承包商应承担因此产生的相关费用。第五条双方的权利和义务5.1业主的权利和义务：（1）负责办理工程所需的各项审批手续；（2）按合同约定支付合同价款；（3）提供施工场地和施工条件；（4）协助承包商解决施工过程中的问题。5.2承包商的权利和义务：（1）按合同约定完成工程；（2）确保工程质量、安全、进度等方面的要求；（3）遵守国家及行业的法律法规；（4）承担因自身原因导致的工程质量问题、安全事故等责任。第六条违约责任6.1双方违反合同约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。6.2违约金的计算方式：按照合同总价的一定比例计算。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：_______________乙方代表（签名）：_______________签订日期：____________年________月________日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.工程量清单和预算3.施工方案和安全措施4.工程验收标准和方法5.相关审批手续的复印件6.双方签订的补充协议二、违约行为及认定：1.业主违约：未按约定时间支付合同价款未提供施工场地和条件未协助承包商解决施工问题2.承包商违约：未按约定时间完成工程工程质量不达标安全事故发生违反国家及行业法律法规三、法律名词及解释：1.甲方：指委托人，负责委托工程的一方。2.乙方：指受托人，负责完成工程的一方。3.合同总价：指双方约定的工程完成所需支付的总额。4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。5.工程验收：指工程完成后，双方共同进行的质量、安全、进度等方面的检查。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：原因：设计变更、不可抗力等因素。解决办法：双方协商调整工期和费用。2.工程质量问题：原因：施工不当、材料不合格等。解决办法：要求承包商整改，严重者采取法律手段。3.安全事故：原因：施工不当、安全意识不强等。解决办法：立即停工，调查原因，采取预防措施。4.合同价款支