园林绿化工程施工合同范本

园林绿化工程施工合同范本合同编号：__________园林绿化工程施工合同甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为实施园林绿化工程，愿意委托乙方进行施工，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________第二条合同金额本合同工程总造价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。第三条合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程完工交付之日止。3.2工程进度及工期延误的计算和处理按照《建设工程施工合同》通用条款第11条执行。第四条质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行有关标准、规范、规程的要求。4.2工程验收标准按照《建设工程施工质量验收统一标准》GB503002013执行。4.3工程质量保修期限为______年，自工程验收合格之日起计算。第五条合同的履行5.1甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，确保乙方正常施工。5.2乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。5.3甲方应按照合同约定支付工程进度款和竣工结算款，具体支付方式如下：（1）合同签订后______天内，支付工程总造价的______%；（2）工程进度达到______%时，支付相应进度款；（3）工程验收合格后，支付剩余的______%。5.4乙方应按照合同约定提供施工图纸、施工方案、施工组织设计等资料，并对其真实性和准确性负责。5.5甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，乙方应积极配合。第六条合同的变更和解除6.1合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法继续履行，双方可协商变更或解除合同。6.2合同变更或解除应签订书面协议，并报原合同备案机关备案。6.3合同变更或解除后，双方应按照协议约定承担相应责任。第七条违约责任7.1甲方未按照合同约定履行义务，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式如下：（1）逾期支付进度款，按照应付金额的______%支付违约金；（2）逾期支付竣工结算款，按照应付金额的______%支付违约金。7.2乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式如下：（1）未按照约定工期完成工程，按照工程总造价的______%支付违约金；（2）工程质量不符合约定，乙方应负责返工、修复，并支付相应费用。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同备案机关申请调解。8.2调解不成的，任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕后失效。9.3本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.施工组织设计4.工程量清单5.材料及设备清单6.工程验收标准7.工程保修条款8.付款凭证9.进度报告10.变更订单11.争议解决协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付进度款或竣工结算款，认定为违约行为。2.乙方未按约定工期完成工程，认定为违约行为。3.乙方工程质量不符合约定，认定为违约行为。4.甲方提供的施工场地、条件、资料等不符合约定，导致乙方无法正常施工，认定为违约行为。5.双方未按约定履行合同义务，导致合同无法继续履行，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的发包方，承担合同约定的权利和义务。2.乙方：指合同中的承包方，承担合同约定的权利和义务。3.工程总造价：指合同约定的工程完成所需的总费用。4.进度款：指工程按进度达到约定比例时，甲方应支付的费用。5.竣工结算款：指工程验收合格后，甲方应支付的费用。6.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。7.不可抗力：指无法预见、无法避免、无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应加强沟通，合理调整施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应严格按照施工标准和规范施工，甲方有权进行监督检查，发现问题及时整改。3.付款纠纷：双方应按照合同约定履行付款义务，如有争议，可通过协商、调解或仲裁解决。4.合同变更：如遇特殊情况需变更合同，双方应签订书面协议，并报原合同备案机关备案。5.争议解决：双方应按照合同约定选择争议解决方式，如