土方工程合同模板

土方工程合同模板合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方需要进行土方工程，乙方具备相关资质和能力，双方本着平等、自愿、诚信的原则，经协商一致，就甲方土方工程项目的施工事项达成如下协议：一、工程内容1.1工程名称：（工程地点、工程性质、工程规模等）1.2工程地点：（详细地址）1.3工程量：（工程总量及单位）1.4工程质量标准：（按照国家或行业标准）1.5工程工期：（开工日期至竣工日期）二、工程价款2.1工程总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包括但不限于：土方开挖、运输、填筑、压实、排水、安全防护等费用。2.3甲方支付乙方工程进度款的比例为：（%）2.4乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付工程款。三、合同履行3.1甲方应向乙方提供施工所需的水、电、通讯等基础设施，并保证畅通。3.2甲方应协助乙方办理相关施工手续，包括但不限于：施工许可证、安全许可证等。3.3乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工。3.4乙方应遵守国家法律法规，确保施工安全，防止污染，保护环境。3.5乙方应保证工程质量，如发生质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。四、违约责任4.1甲方未按约定时间支付工程款的，应支付违约金，违约金为应付款的（%）。4.2乙方未按约定时间完成工程的，应支付违约金，违约金为工程总价的（%）。4.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应支付乙方相应的赔偿金。4.4因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应承担修复及赔偿责任。五、争议解决5.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应协商解决。5.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格并支付完工程款之日终止。6.3本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.施工图纸及设计文件2.工程量清单3.施工方案及施工组织设计4.工程质量验收标准5.安全生产管理制度6.环保措施及应急预案7.工程进度计划8.支付凭证及验收报告9.变更协议10.补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，认定违约。2.乙方未按约定时间完成工程，认定违约。3.甲方未提供施工所需基础设施，认定违约。4.乙方工程质量不合格，认定违约。5.甲方未协助乙方办理施工手续，认定违约。6.乙方违反国家法律法规，认定违约。三、法律名词及解释：1.土方工程：指土地开挖、运输、填筑、压实等施工活动。2.工程量：指施工过程中，按照设计要求和施工图纸所需完成的工程总量。3.工程质量：指工程满足设计要求、法律法规、国家标准的能力。4.工期：指工程从开工到竣工的时间期限。5.违约金：指违约方应支付给对方的经济赔偿。6.赔偿金：指因违约行为给对方造成损失时，违约方应支付的赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方可协商调整施工计划，必要时签订延期协议。2.工程质量问题：乙方应及时修复，并承担相应责任。3.支付纠纷：双方核对工程量及进度，按约定支付工程款。4.施工手续办理：甲方协助乙方办理相关手续，确保施工合法合规。5.法律法规变更：双方应及时调整合同内容，确保合同合法有效。五、所有应用场景：1.房地产开发商进行土地开发时，需进行