2024年西藏阿里地区札达县一级造价工程师《造价管理》高分冲刺试题含解析

2024年西藏阿里地区札达县一级造价工程师《造价管理》高分冲刺试题第1题：单选题(本题1分)在工程经济分析中，以投资收益率指标作为主要决策依据，其可靠性较差的原因在于（）。A.正常生产年份的选择比较困难B.计算期的确定比较困难C.未考虑投资回收后的经济效果D.需要事先确定基准收益率第2题：单选题(本题1分)工程项目风险管理中，风险识别的主要成果是（）。A.风险概率分布B.风险清单C.风险等级划分D.风险后果集第3题：单选题(本题1分)某笔借款年利率6%，每季度复利计息一次，则该笔借款的年实际利率为（）。A.6.03%B.6.05%C.6.14%D.6.17%第4题：单选题(本题1分)保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（）。A.结构化数据B.信息管理制度C.计算机网络环境D.非结构化数据第5题：单选题(本题1分)根据《民法典》的相关规定，债权人领取提存物的权利期限为（）年。A.1B.2C.3D.5第6题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。A.1B.2C.3D.4第7题：单选题(本题1分)与资金使用成本相比，资金筹集成本的主要特点是（）。A.在资金使用过程中定期发生B.筹资次数越少，资金收集成本越大C.可作为筹资金额的一项扣除D.与资金筹集的次数无关第8题：单选题(本题1分)某工程网络计划中，工作D有两项紧后工作，最早开始时间分别为15和13，工作D的最早开始时间为6，持续时间为5，则工作D的自由时差为（）。A.4B.3C.2D.1第9题：单选题(本题1分)下列造价管理做法中，体现全寿命期造价管理思想的是（）。A.将建造成本、工期成本、质量成本纳入造价管理B.建设单位、施工单位及有关咨询机构协同进行造价管理C.将工程项目建成后的日常使用及拆除成本纳入造价管理D.将工程项目从开工到竣工验收各阶段内均作为造价管理重点第10题：单选题(本题1分)因违约行为造成损害高于合同约定的违约金，守约方可（）。A.按合同约定违约金要求对方赔偿B.按实际损失加上违约金要求对方赔偿C.在原约定违约金基础上适当增加一定比例违约定金D.请求法院增加超过违约金部分损失第11题：单选题(本题1分)根据《合同法》，撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起（）年内行使。A.1B.2C.3D.5第12题：单选题(本题1分)具备独立施工条件并能形成独立使用功能的工程被称为（）。A.单项工程B.单位工程C.分部工程D.分项工程第13题：单选题(本题1分)根据《建设工程生产管理条例》，施工单位还应当组织专家进行论证、审查达到一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案是指（）。A.脚手架工程B.模板工程C.降水工程D.地下暗挖工程第14题：单选题(本题1分)某工程项目完工后，承包商于2019年8月8日向业主方提交了竣工验收报告。业主方为尽早投入使用，在未组织竣工验收的情况下于2019年9月1日开始使用该工程，后经承包商再三催促，业主方于2019年11月12日进行竣工验收，2019年11月13日参与工程竣工验收的各方签署了竣工验收合格意见，该工程实际竣工日期应为2019年（）。A.8月8日B.9月1日C.11月12日D.11月13日第15题：单选题(本题1分)保证工程项目管理信息系统正常运行的基础是（）。A.结构化数据B.信息管理制度C.计算机网络环境D.非结构化数据第16题：单选题(本题1分)以下关于工程代建制下代建单位责任的说法中，错误的表述是（）。A.不参与项目前期决策B.不对项目建设过程承担责任C.不对项目运营期间资产保值增值负责D.不对项目的投资收益负责第17题：单选题(本题1分)对某技术方案的财务净现值（FNPV）进行单因素敏感性分析，投资额、产品价格、经营成本以及汇率四个因素的敏感性分析如下图所示，则对财务净现值指标来说最敏感的因素是（）。A.投资额B.产品价格C.经营成本D.汇率第18题：单选题(本题1分)在寿命周期成本分析中，对于不直接表现为量化成本的隐性成本的处理方法是（）。A.不予计算和评价B.采用一定方法使其转化为可直接计量的成本C.将其作为可直接计量成本的风险看待D.将其按可直接计量成本的1.5～2倍计算第19题：单选题(本题1分)合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）。A.承诺通知到达要约人B.受要约人依法撤销承诺C.要约人在承诺期限内未作出承诺D.受要约人对要约内容做出实质性质变更第20题：单选题(本题1分)项目融资包括：①融资执行；②融资决策；③融资结构分析；④融资谈判；⑤投资决策分析五个阶段，项目融资的正确的程序是（）。A.①-②-③-④-⑤B.⑤-③-②-④-①C.⑤-②-③-④-①D.⑤-③-④-②-①第21题：单选题(本题1分)下列流水施工参数中，都属于时间参数的是（）。A.流水步距和流水强度B.流水步距和流水节拍C.施工段和流水强度D.流水段和流水节拍第22题：单选题(本题1分)为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是（）。A.明确造价控制人员及其任务B.严格审查初步设计C.严格审核各项费用支出D.采取对节约投资的奖励措施第23题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。A.1B.2C.3D.4第24题：单选题(本题1分)在价值工程活动中，功能分析与评价过程中主要解决的问题是（）。A.进行产品的功能定义B.进行产品的功能整理C.确定产品的成本和价值D.确定实现产品功能的替代方案第25题：单选题(本题1分)在工程项目施工成本管理过程中，成本管理的核心内容是（）。A.成本计划B.成本控制C.成本核算D.成本分析第26题：单选题(本题1分)下列关于开标的有关规定中，正确的是（）。A.开标过程应当记录.并存档备查B.开标应由公正机构主持C.开标地点由投标人提前公示D.开标应在投标文件截止时间之后尽快进行第27题：单选题(本题1分)因不可抗力事件导致承包单位停工损失5万元，施工单位的设备损失6万元，已运至现场的材料损失4万元，因工程损害造成的第三者财产损失3万元，施工单位停工期间应监理要求照管现场清理、修复工程费用8万元，根据《标准施工招标文件》，应由发包人承担的费用（）万元。A.11B.15C.20D.26第28题：单选题(本题1分)下列价值工程对象选择方法中，以功能重要程度作为选择标准的是（）。A.因素分析法B.强制确定法C.重点选择法D.百分比分析法第29题：单选题(本题1分)在建设工程方案一定的前提下，工程费用会因工期的不同而不同，随着工期的缩短，工期费用的变化趋势是（）。A.直接费增加，间接费减少B.直接费和间接费均增加C.直接费减少，间接费增加D.直接费和间接费均减少第30题：单选题(本题1分)地方各级政府及其有关部门可按有关规定将（）作为符合条件的重大项目资本金。A.银行贷款B.政府专项债券C.国外借款D.融资租赁第31题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》的相关规定，适用于（）工程施工招标。A.设计和施工不是由同一承包商承担的B.设计和施工由同一承包商承担的C.采购和施工不是由同一承包商承担的D.采购和施工由同一承包商承担的第32题：单选题(本题1分)在价值工程活动中，通过分析求得某研究对象的价值指数VI，对该研究对象可采取的策略是（）。A.VI＜1时，增加现实成本B.VI＞1时，提高功能水平C.VI＜1时，降低现实成本D.VI＞1时，降低现实成本第33题：单选题(本题1分)成本分析、成本考核、成本核算是建设工程项目施工成本管理的重要环节，仅就此三项工作而言，其正确的工作流程是（）。A.成本核算→成本分析→成本考核B.成本分析→成本考核→成本核算C.成本考核→成本核算→成本分析D.成本分析→成本核算→成本考核第34题：单选题(本题1分)在某工程项目招标过程中，施工企业经过对招标文件进行深入研究发现，招标文件中的工程范围不很明确而且合同条款也不很清楚、技术规范要求比较苛刻。则该施工企业在投标时应选用（）进行报价。A.不平衡报价法B.多方案报价法C.无利润报价法D.突然降价法第35题：单选题(本题1分)在价值工程活动中，通过分析求得某评价对象的价值系数V后，对该评价对象可采取的策略是（）。A.V1时，提高成本或剔除过剩功能B.V1时，降低成本或提高功能水平C.V1时，降低成本或提高功能水平D.V1时，提高成本或剔除不必要的功能第36题：单选题(本题1分)编制标底属于工程造价管理中（）阶段的内容。A.工程项目策划阶段B.工程设计阶段C.工程发承包阶段D.工程施工阶段第37题：单选题(本题1分)在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由（）编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上由建设单位审查。A.总包单位B.分包单位C.监理单位D.具体承包单位第38题：单选题(本题1分)关于建设工程等步距异节奏流水施工特点的说法，正确的是（）。A.施工过程数大于施工段数B.流水步距等于流水节拍C.施工段之间可能有空闲时间D.专业工作队数大于施工过程数第39题：单选题(本题1分)根据我国民法典合同编内容的规定，合同价款或者报酬约定不明确，且通过补充协议等方式仍不能确定的，应按照（）的市场价格履行。A.接受货币方所在地B.合同订立地C.给付货币方所在地D.订立合同时履行地第40题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（）年。A.1B.2C.3D.5第41题：单选题(本题1分)某项目建筑安装工程费为1500万元，设备及工器具购置费为800万元，工程建设其他费为300万元，基本预备费为200万元,建设期贷款利息为400万元，静态投资为（）万元。A.2800B.2500C.3200D.2600第42题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。A.1B.2C.3D.4第43题：单选题(本题1分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起（）日内到建设工程所在地人民政府建设主管部门备案。A.15B.20C.30D.60第44题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以邀请招标的情形是（）。A.需要向原中标人采购工程、货物或者服务B.受自然环境限制C.需要采用不可替代的专利D.采购人依法能够自行建设第45题：单选题(本题1分)某企业发行面额为6000万元的4年期债券，票面利率为6％，发行费用率为5％；向银行贷款4000万元，贷款期限为4年，年利率为7％，贷款手续费率为3％，企业所得税率为25％。则该企业此次筹资的加权资金成本率为（）。A.4．94％B.5．01％C.5．47％D.7．67％第46题：单选题(本题1分)工程项目盈亏平衡分析的特点是（）。A.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度B.能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果C.能够分析产生项目风险的根源，但不能提出应对项目风险的策略D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源第47题：单选题(本题1分)关于项目资本金的说法，正确的是（）。A.项目资本金是债务性资金B.项目法人要承担项目资本金的利息C.投资者可转让项目资本金D.投资者可抽回项目资本金第48题：单选题(本题1分)在寿命周期成本分析中，对于不直接表现为量化成本的隐性成本，正确的处理方法是（）。A.不予计算和评价B.采用一定方法使其转化为可直接计量的成本C.将其作为可直接计量成本的风险看待D.将其按可直接计量成本的1.5-2倍计算第49题：单选题(本题1分)某工程划分为3个施工过程，4个施工段组织加快的成倍节拍流水施工，流水节拍分别为4天、6天和4天，则需要派出（）个专业工作队。A.7B.6C.4D.3第50题：单选题(本题1分)已知某项目设计年生产能力为100万件产品，根据资料分析，估计单位产品价格为100元，单位产品可变成本80元，年固定总成本为500万元，已知该产品销售税金及附加的合并税率为6％，则用生产能力利用率表示的盈亏平衡点为（）。A.25.00％B.35.71％C.36.56％D.40.36％第51题：单选题(本题1分)增值税计算时，一般计税方法的应纳税额，是指（）税额抵扣（）税额后的余额。A.当期销项.进项B.当期进项.当期销项C.当期销项.当期进项D.当期进项.销项第52题：单选题(本题1分)某技术方案总投资220万元，业主资本金投入60万元，计算期为20年，建设期为2年。技术方案投资支出在2008年为130万元（其中资本金投入20万元），2009年为90万元（其中资本金投入40万元），银行贷款在2008年末累计余额为110万元，2009年发生新增银行贷款50万元，以项目业主为考察对象，其2009年的净现金流量是（）。A.-200万元B.-40万元C.120万元D.140万元第53题：单选题(本题1分)限额设计方式中，采用综合费用法评价设计方案的不足是没有考虑（）。A.投资方案全寿命期费用B.建设周期对投资效益的影响C.投资方案投产后的使用费D.资金的时间价值第54题：单选题(本题1分)在寿命周期成本分析过程中，进行设置费中各项费用之间权衡分析时可采取的手段是（）。A.改善原设计材质，降低维修频度B.进行节能设计，节省运行费用C.进行充分的研制，降低制造费用D.采用计划预修，减少停机损失第55题：单选题(本题1分)某固定节拍流水施工，基础工程划分4个施工过程（挖基槽、做垫层、混凝土浇筑、回填土），在5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为（）天。A.39B.29C.26D.14第56题：单选题(本题1分)通过检查技术经济指标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法是（）。A.比较法B.因素分析法C.差额计算法D.比率法第57题：单选题(本题1分)下列项目策划内容中，属于项目实施过程策划内容的是（）。A.工程项目的定义B.项目建设规模策划C.项目合同结构策划D.总体融资方案策划第58题：单选题(本题1分)FIDIC《施工合同条件》的附件不包括（）。A.合同协议书B.履约保函C.投标函D.争端仲裁协议书第59题：单选题(本题1分)投资方案资产负债率是指投资方案各期末（）的比率。A.长期负债与长期资产B.长期负债与固定资产总额C.负债总额与资产总额D.固定资产总额与负债总额第60题：单选题(本题1分)价值工程中的价值指的是（）。A.交换价值B.比较价值C.使用价值D.功能价值第61题：多选题(本题2分)下列关于价值工程的说法，正确的有（）。A.价值工程的核心是对产品进行功能分析B.价值工程的应用重点是在产品生产阶段C.价值工程将产品的价值、功能和成本作为一个整体考虑D.价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能E.价值工程可用来寻找产品价值的提高途径第62题：多选题(本题2分)在建设工程项目管理信息化的三种实施模式中，与直接购买和租用服务相比，自行开发的缺点是（）。A.开发费用最高B.实施周期最长C.维护工作量较大D.安全性和可靠性较差E.对项目的针对性较差第63题：多选题(本题2分)近年来，我国工程造价管理呈现出（）的发展趋势。A.国际化B.信息化C.专业化D.简约化E.集成化第64题：多选题(本题2分)根据我国《民法典》合同编，合同中的债务人可以将标的物提存的情形是（）。A.当事人未约定价款B.债权人无正当理由拒绝受领C.债权人下落不明D.债务人不履行合同义务E.债权人死亡未确定继承人第65题：多选题(本题2分)下列关于项目融资方式的描述中，正确的有（）。A.对于承包商而言，BT项目可能比基本的BOT项目大B.TOT方式中，发起人将完工项目和新建项目的所有权均转让给SPVC.TOT方式中，资产收益有保证，但需要较为复杂的信用保证结构D.ABS方式的项目风险相对分散，不需要建立SPVE.PFI方式中，项目控制权由私营部门掌握第66题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》（2007年版）规定，承包人违约情形是指（）。A.承包人违反合同约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人B.承包人违反合同约定，使用了不合格材料或工程设备C.承包人未能按合同进度计划提前完成合同约定的工作D.承包人实质上已停止履行合同E.私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地第67题：多选题(本题2分)根据《招标投标法实施条例》，评标委员会应当否决投标的情形有（）。A.投标报价高于工程成本B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字C.投标报价低于招标控制价D.投标联合体没有提交共同投标协议E.投标人不符合招标文件规定的资格条件第68题：多选题(本题2分)债务融资的优点有（）。A.融资速度快B.融资成本较低C.融资风险较小D.还本付息压力小E.企业控制权增大第69题：多选题(本题2分)根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润的情形有（）。A.发包人未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查B.发包人未按合同约定及时支付预付款.进度款C.发包人按合同约定提供的基准资料错误D.发包人迟延提供材料.工程设备或变更交货地点E.异常恶劣气候的条件导致工期延误的第70题：多选题(本题2分)合同类型不同，合同双方的义务和责任不同，各自承担的风险也不尽相同。建设单位选择适合的合同类型应综合考虑的因素包括（）。A.工程项目的复杂程度B.工程项目的设计深度C.施工技术的先进程度D.施工工期的紧迫程度E.工程项目资金的准备充分程度第71题：多选题(本题2分)下列工程项目构思策划中，属于工程项目定位的有（）。A.工程项目的性质B.工程项目可能性分析C.工程项目的用途D.工程项目建设水准E.工程项目的基本内容第72题：多选题(本题2分)根据《政府采购法》，政府采购工程依法不进行招标的，可以按（）方式采购。A.直接发包B.单一来源采购C.竞争性谈判D.询价E.邀请招标第73题：多选题(本题2分)在下列费用偏差的纠正措施中，属于组织措施的有（）。A.改善费用控制工作的流程B.加强索赔管理C.明确各级费用控制人员的任务D.施工进度计划的协调性E.落实费用控制的组织机构和人员第74题：多选题(本题2分)建设工程组织流水施工时，确定流水节拍的方法有（）。A.定额计算法B.经验估计法C.价值工程法D.ABC分析法E.风险概率法第75题：多选题(本题2分)施工总进度计划是施工组织总设计的主要组成部分，编制施工总进度计划的主要工作有（）。A.确定总体施工准备条件B.计算工程量C.确定各单位工程和施工期限D.确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系E.确定主要施工方法第76题：多选题(本题2分)下列选项中，施工组织设计的编制依据有（）。A.与工程有关的资源供应条件B.招投标文件C.工程现场条件D.工程施工合同文件E.工程设计文件第77题：多选题(本题2分)价值工程对象的选择方法有多种，应根据具体情况选用适当的方法。常用的方法包括（）。A.因素分析法B.强制确定法C.ABC分析法D.百分比分析法E.头脑风暴法第78题：多选题(本题2分)国际工程投标报价时，企业根据自身的优劣势和招标项目的特点来确定报价策略，通常情况下报价可以适当高一些的工程有（）。A.施工条件差的工程B.工期要求特别急的工程C.支付条件不理想的工程D.竞争对手很少的工程E.技术含量不高且一般公司都可以做的工程第79题：多选题(本题2分)关于施工投标报价的说法，正确的是（）。A.采用不平衡报价法时，前期措施费可以适当提高报价B.招标文件中的工程范围不很明确时可采用多方案报价法C.投标单位较长时期内没有在建工程项目时可采用无利润报价法D.计日工单价计入总报价中时可适当提高报价E.综合单价分析表中的材料费可以报高一些第80题：多选题(本题2分)与传统的贷款方式相比，项目融资的优点有（）。A.融资成本较低B.信用结构多样化C.投资风险小D.可利用税务优势E.属于资产负债表外融资

参考答案1、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P178知识点：经济效果评价的内容及指标体系。正常生产年份的选择比较困难，如何确定带有一定的不确定性和人为因素。，因此，以投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠。2、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P144本题考查的是工程项目风险的识别与评价。风险识别的最主要成果是风险清单。3、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P167本题考查的是名义利率和有效利率。该笔借款的年实际利率=（1+6%/4）4-1=6.14%。4、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P154知识点：工程项目信息管理。信息管理制度是工程项目管理信息系统得以正常运行的基础，建立制度的目的就是为了规范信息管理工作，规范和统一信息编码体系，规范和统一信息的输入和输出报表，规范工程项目信息流，促进工程项目管理工作的规范化、程序化和科学化。5、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P54知识点：合同变更和转让。债权人领取提存物的权利期限为五年，超过该期限，提存物扣除提存费用后归国家所有。6、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是网络计划关键线路。图中各线路时间分别为：①—②—⑤—⑦，时间2+3+7=12；①—②—④—⑤—⑦，时间2+5+7=14；①—②—④—⑦，时间2+5+8=15；①—②—④—⑥—⑦，时间2+5+5=12；①—②—③—⑥—⑦，时间2+6+5=13；①—③—⑥—⑦，时间4+6+5=15。7、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P237知识点：资金成本的构成、性质、作用。资金筹集成本与资金使用成本是有区别的，前者是在筹措资金时一次支付的，在使用资金过程中不再发生，因此可作为筹资金额的一项扣除，而后者是在资金使用过程中多次、定期发生的。8、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是时间参数的基本概念。工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可利用的机动时间。自由时差=min(紧后工作的最早开始时间-本工作最早完成时间)EFD=6+5=11（天），FF=min{15-11；13-11}=min{4；2}=2（天）。9、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P4本题考查的是工程造价管理的基本内涵。建设工程全寿命期造价是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用及拆除成本之和，包括策划决策、建设实施、运行维护及拆除回收等各阶段费用。由于在建设工程全寿命期的不同阶段，工程造价存在诸多不确定性，因此，全寿命期造价管理主要是作为一种实现建设工程全寿命期造价最小化的指导思想，指导建设工程投资决策及实施方案的选择。10、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P56当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。11、【正确答案】：A【试题解析】：债权人撤销权是指债权人对债务人所作的危害其债权的民事行为，有请求法院予以撤销的权利。撤销权自债权人知道或者应当知道撤销事由之日起1年内行使，5年内没有行使撤销权的，该撤销权消灭。见教材第五章第二节P277。【考核要点】债权人撤销权。12、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目的组成。单项工程是指在一个工程项目中，具有独立的设计文件，建成后可以独立发挥生产能力或投资效益的一组配套齐全的工程项目；单位工程是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物。13、【正确答案】：D【试题解析】：涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。14、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P147工程竣工日期确定。当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。15、【正确答案】：B【试题解析】：信息管理制度是工程项目管理信息系统得以正常运行的基础.16、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是业主方项目管理组织模式。代建单位要承担相应的管理、咨询风险，这与传统的工程建设指挥部管理有本质区别。17、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P200知识点：不确定性分析与风险分析。每一条直线的斜率反映技术方案经济效果评价指标对该不确定因素的敏感程度，斜率越大敏感度越高。其中产品价格的斜率最大。18、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P220知识点：工程寿命周期成本及其构成。在工程寿命周期成本中，环境成本和社会成本都是隐性成本，它们不直接表现为量化成本，而必须借助于其他方法转化为可直接计量的成本。19、【正确答案】：D【试题解析】：有下列情形之一的，要约失效：（1）拒绝要约的通知到达要约人；（2）要约人依法撤销要约；（3）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；（4）受要约人对要约内容作出实质性变更。20、【正确答案】：C【试题解析】：项目融资程序：投资决策分析、融资决策分析、融资结构分析、融资谈判和项目融资的执行。21、【正确答案】：B【试题解析】：时间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施工工期等。22、【正确答案】：A【试题解析】：从组织上采取的措施，包括明确项目组织结构，明确造价控制者及其任务，明确管理职能分工23、【正确答案】：B【试题解析】：总持续时间最长的线路称为关键线路。如图所示，线路①→②→③→⑥→⑦和①→②→⑤→⑥→⑦的时续时间最长为20d，故有2条关键线路。@##24、【正确答案】：C【试题解析】：功能分析时重要的是要确定产品的成本。功能评价即评定功能的价值，是指找出实现功能的最低费用作为功能的目标成本（又称功能评价值），以功能目标成本为基准，通过与功能现实成本的比较，求出两者的比值（功能价值）和两者的差异值(改善期望值），然后选择功能价值低、改善期望值大的功能作为价值工程活动的重点对象。见教材第二章第四节P100。.【考核要点】功能分析与评价的任务。25、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P343知识点：施工成本管理。成本控制是工程项目成本管理的核心内容，也是工程项目成本管理中不确定因素最多、最复杂、最基础的管理内容。26、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P34知识点：招标投标法。开标应当在招标人的主持下，在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间、招标文件中预先确定的地点公开进行。27、【正确答案】：B【试题解析】：教材P352-356由发包人承担的费用：已运至现场的材料损失4万元，第三者财产损失3万元，施工单位停工期间应监理要求照管现场清理和复原工作费用8万元。4+3+8=15万元28、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：价值工程方法。强制确定法是以功能重要程度作为选择价值工程对象的一种分析方法。29、【正确答案】：A【试题解析】：如果施工方案一定，工期不同，直接费也不同。直接费会随着工期的缩短而增加。间接费包括企业经营管理的全部费用，它一般会随着工期的缩短而减少30、【正确答案】：B【试题解析】：地方各级政府及其有关部门可统筹使用本级预算资金、上级补助资金等各类财政资金筹集项目资本金，可按有关规定将政府专项债券作为符合条件的重大项目资本金。31、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P317知识点：国内工程施工合同示范文本。《标准施工招标文件》的相关规定适用于设计和施工不是由同一承包商承担的工程施工招标。32、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是功能评价。第i个评价对象的价值系统VI=第i个评价对象的功能指数FI/成本指数CI。（1）VI＝1，评价对象的功能比重与成本比重大致平衡，合理匹配，功能的现实成本合理。（2）VI＜1，评价对象的成本比重大于其功能比重，目前所占的成本偏高，将评价对象列为改进对象，改善方向主要是降低成本。（3）VI＞1，评价对象的成本比重小于其功能比重。原因有三种：第一，现实成本偏低，不能满足应具有的功能要求，改善方向是增加成本；第二，存在过剩功能，改善方向是降低功能水平；第三，功能很重要而需要消耗的成本却很少的情况，不列为改进对象。33、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P342知识点：施工成本管理。施工成本管理流程：成本预测、成本计划、成本控制、成本核算、成本分析、成本考核。34、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P332知识点：施工投标报价策略。多方案报价法适用于招标文件中的工程范围不明确，条款不很清楚或很不公正，或技术规范要求过于苛刻的工程。采用多方案报价法，可降低投标风险，但投标工程量较大。35、【正确答案】：D【试题解析】：第z个平价对象的价值系数根据上述计算公式，功能的价值系数计算结果有以下三种情况(1)V=I0即功能评价值等于功能现实成本。此时，评价对象的价值最佳，无需改进。(2)Vic即功能现实成本大于功能评价值，表明评价对象的现实成本偏高，而功能要求不高。应以剔除过剩功能及降低现实成本为改进方向。(3)vi0即功能现实成本低于功能评价值，表明该部件功能比较重要，但分配的成本较少。应提高成本或剔除不必要的功能。见教材第二章第四节P105。【考核要点】功能价值系数的计算。@##36、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程造价管理的主要内容。工程发承包阶段：进行招标策划，编制和审核工程量清单、最高投标限价或标底，确定投标报价及其策略，直至确定承包合同价。37、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程结算及其审查。工程竣工结算是指施工承包单位按施工合同并经验收合格后，与建设单位进行的最终工程价款结算。在建设工程竣工结算审查时，实行总承包的工程，由具体承包单位编制单位工程竣工结算，在总包单位审查的基础上，由建设单位审查。38、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是等步距异节奏流水施工，也称为成倍节拍流水施工，其特点为：(1)同一施工过程在各个施工阶段上流水节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等但其值为倍数关系；(2)相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数；(3)专业工作队数大于施工过程数；(4)各个专业工作队在各施工段上能连续作业，施工段之间没有空闲时间。39、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是合同的履行。价款或者报酬不明确的，按照订立合同时履行地的市场价格履行。40、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P27本题考查的是建设工程质量管理条例。电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程最低保修期，为2年。41、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P3静态投资是指不考虑物价上涨、建设期贷款利息等影响因素的建设投资。静态投资包括:建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费，以及因工程量误差而引起的工程造价增减值等。静态投资与动态投资。42、【正确答案】：B【试题解析】：线路1257，时间为12；线路12457，时间为14；线路1247，时间为15；线路12367,时间为13；线路12467，时间为12；线路1367，时间15。时间最长的线路为关键路线。43、【正确答案】：C【试题解析】：根据规定，工f呈造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起30日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。见教材第一章第四节P31。【考核要点】工程造价咨询企业承接业务。44、【正确答案】：B【试题解析】：《招标投标法实施条例》规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。45、【正确答案】：B【试题解析】：债券资金成本率：6%x（1-25%）/（1-5%）=4.74%贷款资金成本率：7%x（1-25%）/（1-3%）=5.41%加权资金成本率：4.74%x6000/10000+5.41%x4000/10000=5.01%46、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P198本题考查的是不确定性分析与风险分析。盈亏平衡分析虽然能够度量项目风险的大小，但并不能揭示产生项目风险的根源。47、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：项目资本金制度。项目资本金是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。对项目来说，项目资本金是非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务。投资者可按其出资的比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。48、【正确答案】：B【试题解析】：在工程寿命周期成本中，环境成本和社会成本都是隐性成本，它们不直接表现为量化成本，而必须借助于其他方法转化为可直接计量的成本，这就使得它们比经济成本更难以计量。但在工程建设及运行的全过程中，这类成本始终是发生的。49、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：异节奏流水施工。K=2，施工队数=4/2+6/2+4/2=7个。50、【正确答案】：B【试题解析】：进行项目评价时，生产能力利用率表示的盈亏平衡点常常根据正常年份的产品产销量、变动成本、固定成本、产品价格和销售税金及附加等数据来计算。用生产能力利用率表示的盈亏平衡点BEP(％)=年固定总成本/(年销售收入一年可变成本一年销售税金及附加)×100％=500/[(100—80一100×6％)×100]×100％=35.71％。51、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P264知识点：增值税。一般计税方法的应纳税额，是指当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额，各费用项目均以不包含增值税可抵扣进项税额的价格计算。52、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P289知识点：工程项目经济评价报表的编制。由于是以项目业主为考察对象，所以应该是编制的资本金现金流量表，2009年的净现金流量为-40万元（现金流出）。53、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是综合费用法。综合费用法是一种静态价值指标评价方法，没有考虑资金的时间价值，只适用于建设周期较短的工程。此外，由于综合费用法只考虑费用，未能反映功能、质量、安全、环保等方面的差异，因而只有在方案的功能、建设标准等条件相同或基本相同时才能采用。54、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P224权衡分析是对性质完全相反的两个要素作适当的处理，其目的是为了提高总体的经济性。寿命周期成本评价法的重要特点是进行有效的权衡分析。设置费中各项费用之间的权衡分析一共有四点：（1）进行充分的研制，降低制造费；（2）将预知维修系统装入机内，减少备件的购置量；（3）购买专利的使用权，从而减少设计、试制、制造，试验费用；（4）采用整体结构，减少安装费。55、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P110知识点：等节奏流水施工。根据公式T=（m+n-1）×t+∑G+∑Z-∑C，代入数值得：T=（4+5-1）×3+2=26（天）。56、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是施工成本管理。比较法又称指标对比分析法，是通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘内部潜力的方法。其特点是通俗易懂、简单易行、便于掌握，因而得到广泛应用。57、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P286～287本题考查的是工程项目策划。工程项目实施过程策划是对工程项目实施的任务分解和组织工作策划，包括设计、施工、采购任务的招投标，合同结构，项目管理机构设置、工作程序、制度及运行机制，项目管理组织协调，管理信息收集、加工处理和应用等。58、【正确答案】：B【试题解析】：FIDIC《施工合同条件》由通用条件和专用条件两部分组成，并附有合同协议书、投标函和争端仲裁协议书格式。59、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P180知识点：经济效果评价的内容及指标体系。资产负债率是指投资方案各期末负债总额与资产总额的比率。60、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：价值工程的基本原理和工作程序。价值工程中所述的“价值”是指作为某种产品（或作业）所具有的功能与获得该功能的全部费用的比值。它不是对象的使用价值，也不是对象的经济价值和交换价值，而是对象的比较价值，是作为评价事物有效程度的一种尺度提出来的。61、【正确答案】：ACDE【试题解析】：关于选项A，价值工程的核心是对产品进行功能分析；关于选项B，价值工程的应用重点是在研究设计阶段；关于选项C，价值工程将产品的价值、功能和成本作为一个整体考虑；关于选项D，价值工程的目标是以最低的寿命周期成本，使产品具备它所必须具备的功能；关于选项E，价值工程可用来寻找产品价值的提高途径。62、【正确答案】：ABC【试题解析】：自行开发的优点为：对项目的针对性最强；安全性和可靠性最好。缺点为：开发费用最高；实施周期最长；维护工作量较大。63、【正确答案】：ABC【试题解析】：本题考查的是我国工程造价管理的发展。近年来，我国工程造价管理呈现出国际化、信息化和专业化的发展趋势。64、【正确答案】：BCE【试题解析】：此题考核标的物提存有下列情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存（１）债权人无正当理由拒绝受领。（２）债权人下落不明。（３）债权人死亡未确定继承人、遗产管理人，或者丧失民事行为能力未确定监护人;（４）法律规定的其他情形。故选择BCE65、【正确答案】：ABE【试题解析】：T0T方式中，资产收益有保证，也不需要复杂的信用保证结构，C项错误；ABS方式的项目风险相对分散，但需要建立SPV，D项错误。66、【正确答案】：ABDE【试题解析】：选项ABDE属于承包人违约；选项C承包人“没有提前完成工作”不属于违约。67、【正确答案】：BDE【试题解析】：2021教材P39有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字；2）投标联合体没有提交共同投标协议；3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；5）投标