建设工程内部承包简单的协议书

建设工程内部承包简单的协议书合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、承包范围及方式2.1乙方同意承包上述工程，并按本协议约定的条款和条件完成施工。2.2承包范围包括但不限于：__________2.3承包方式：__________三、合同价格及支付3.1本工程合同价格为：__________元（大写：__________元整）。3.2甲方分期支付乙方工程款项，具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总额的__________%；（2）工程进度达到__________%时，支付合同总额的__________%；（3）工程验收合格后，支付合同总额的__________%；（4）剩余款项在工程保修期满后七个工作日内支付。四、工程质量及验收4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准、规范进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工直至验收合格。4.3工程验收合格后，乙方应按甲方要求提供相关资料和文件。五、工期及进度5.1乙方承诺本工程工期为：__________个月。5.2乙方应按照甲方要求及时上报工程进度，确保工程按期完成。5.3如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。六、保密条款6.1双方在合同执行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。6.2保密期限自本协议签订之日起至工程验收合格后__________年止。七、违约责任7.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。7.2乙方如发生下列情形之一，甲方有权解除本协议，并要求乙方赔偿损失：（1）严重拖延工期；（2）工程质量不符合约定且拒绝返工；（3）转让、出租、借用资质或允许他人以自己的名义承包工程；（4）未经甲方同意，擅自将合同权利、义务转让给第三方。八、争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且款项支付完毕后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.工程预算明细表3.施工计划和进度表4.工程质量标准和要求5.乙方资质证明文件6.工程保修条款和保修期限7.工程验收标准和程序8.保密协议和保密期限9.争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，认定违约。2.乙方未按约定完成工程，或工程质量不符合要求，认定违约。3.乙方未按约定保密甲方商业秘密和机密信息，认定违约。4.乙方未经甲方同意，擅自将合同权利、义务转让给第三方，认定违约。5.乙方未按约定完成工程进度，认定违约。6.乙方未按约定提供相关资料和文件，认定违约。三、法律名词及解释：1.发包方：指委托他人完成工程建设的单位或个人。2.承包方：指接受发包方委托，按照约定完成工程建设任务的单位或个人。3.工程验收：指工程完成后，由发包方组织相关单位进行的质量、安全、进度等方面的检查、评定和确认。4.违约责任：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担的法律责任。5.保密期限：指双方约定保守秘密的期限。6.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应加强施工组织和管理，确保工程按期完成。如有延误，应向甲方说明原因，并制定整改措施。2.工程质量问题：乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责无偿返工直至验收合格。3.合同款项支付：甲方应按照约定时间支付工程款项。如甲方逾期支付，乙方可与甲方协商解决，或依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.保密信息泄露：乙方应严格按照保密协议的约定，妥善保管甲方的商业秘密和机密信息。如发生泄露，乙方应承担违约责任。5.工程变更：如工程发生变更，双方应协商一致，并签订变更协议。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、装修改造等。2