建筑工程施工总包合同范本

建筑工程施工总包合同范本合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行建筑工程施工的事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程性质：__________1.4工程规模：__________1.5工程总投资：__________1.6工程工期：__________二、合同主体2.1甲方是指具有独立法人资格的__________，法定代表人为__________，地址为__________，联系电话为__________。2.2乙方是指具有独立法人资格的__________，法定代表人为__________，地址为__________，联系电话为__________。三、合同内容3.1乙方承担本工程的施工任务，按照甲方提供的施工图纸、施工规范和技术要求进行施工。3.2乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。3.3乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。工程竣工后，乙方应承担工程质量保修责任。3.4甲方应按照合同约定向乙方支付工程价款。如甲方逾期支付，应承担相应的违约责任。3.5甲方应负责办理工程建设的相关手续，并提供乙方施工所需的现场条件。四、合同价款及支付方式4.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方按照工程进度分阶段向乙方支付工程价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后____天内，甲方支付乙方工程总价款的____%；（2）工程进度达到____%后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的____%；（4）剩余工程价款在工程验收合格后____天内支付。五、工程质量及验收5.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工规范和技术要求进行施工，确保工程质量。5.2工程验收分为初步验收和最终验收。初步验收在工程进度达到____%时进行，最终验收在工程竣工后进行。5.3验收不合格的工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。5.4工程验收合格后，乙方应向甲方提供工程竣工验收报告及相关资料。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2甲方未按照约定支付工程价款的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的____%。6.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应承担相应的违约责任。6.4乙方施工过程中出现质量问题、安全事故等，乙方应承担相应的法律责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签字）：__________代表（签字）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程图纸2.施工规范和技术要求3.工程竣工验收报告4.施工许可证5.工程保修书6.付款凭证7.工程进度报告8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工任务的，认定为违约行为。2.甲方未按照约定支付工程价款的，认定为违约行为。3.甲方原因导致工程停工、窝工的，认定为违约行为。4.乙方施工过程中出现质量问题、安全事故等，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指具有独立法人资格的委托方。2.乙方：指具有独立法人资格的施工方。3.合同价款：指双方约定的工程总造价。4.违约金：指违约方应支付给对方的经济赔偿。5.工程工期：指双方约定的完成工程的时间。6.工程质量：指工程符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的状态。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工期延误：双方协商调整工期，如需延长工期，则按约定支付违约金。2.遇到支付问题：双方核对支付凭证，确保价款支付的准确性，如有错误，及时更正。3.遇到质量问题：及时整改，重新验收，直至达到验收标准。4.遇到法律纠纷：通过友好协商解决，协商不成时，向有管辖权的人民法院提起诉讼。五