大连建设工程合同管理_第1页
大连建设工程合同管理_第2页
大连建设工程合同管理_第3页
大连建设工程合同管理_第4页
大连建设工程合同管理_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

付费下载

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

大连建设工程合同管理合同编号:__________合同双方:甲方:名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________电子邮箱:__________乙方:名称:__________地址:__________法定代表人:__________联系电话:__________电子邮箱:__________鉴于甲方为建设工程的需要,委托乙方进行相关建设,双方经协商一致,特订立本合同,以便共同遵守。第一条合同标的1.1本合同的标的为:__________(工程名称和内容)。1.2乙方应按照本合同约定的条款和期限完成工程建设,并保证工程质量符合国家相关标准和规定。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2乙方完成工程后,甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间支付合同价款。第三条合同履行3.1乙方应按照本合同约定的工程范围、建设标准、建设期限和质量要求完成工程建设。3.2乙方应按照本合同约定的时间向甲方提交工程进度报告和工程质量报告。3.3甲方应按照本合同约定的付款方式和付款时间支付合同价款。3.4甲方应协助乙方办理工程建设所需的相关手续,包括但不限于土地使用、规划许可、施工许可等。第四条合同的变更和解除4.1任何一方提出变更或解除本合同的,应提前__________天书面通知对方,并经双方协商一致。4.2因不可抗力导致本合同无法履行,双方可协商变更或解除本合同。4.3甲方违反本合同的,乙方有权要求甲方承担违约责任,并提出变更或解除本合同的要求。第五条违约责任5.1甲方未按照本合同约定的时间、方式和金额支付合同价款的,应向乙方支付违约金,违约金为本合同价款的__________%。5.2乙方未按照本合同约定的时间、质量和标准完成工程建设的,应向甲方支付违约金,违约金为本合同价款的__________%。5.3因甲方原因导致工程停工、窝工的,甲方应向乙方支付停工、窝工损失,损失金额根据乙方实际支出和工程进度计算。5.4因乙方原因导致工程停工、窝工的,乙方应向甲方支付停工、窝工损失,损失金额根据甲方实际支出和工程进度计算。第六条争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________法定代表人(或授权代表):__________法定代表人(或授权代表):__________签订日期:__________年__________月__________日一、附件列表:1.工程设计图纸和技术规格书2.工程预算书和决算书3.工程进度计划和施工组织设计4.工程质量验收标准和办法5.工程保修书和保修条款6.相关审批文件和许可证书7.工程款项支付凭证和收据8.工程变更协议和解除协议9.争议解决裁决书或调解书二、违约行为及认定:1.甲方未按约定时间、方式和金额支付合同价款,认定为违约行为。2.乙方未按约定时间、质量和标准完成工程建设,认定为违约行为。3.甲方未协助乙方办理工程建设所需相关手续,认定为违约行为。4.因不可抗力导致本合同无法履行,不认定为违约行为。5.甲方违反合同导致乙方停工、窝工,认定为违约行为。6.乙方违反合同导致甲方停工、窝工,认定为违约行为。三、法律名词及解释:1.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。2.合同价款:指双方约定的工程总造价,包括工程预算和决算价款。3.违约金:指违约方应向守约方支付的赔偿金,按合同约定比例计算。4.停工、窝工损失:指因违约行为导致工程停工、窝工所造成的直接经济损失。5.守约方:指履行合同义务的方,即未违约的一方。6.违约方:指未履行合同义务的方,即违约的一方。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:解决办法:根据实际情况调整施工计划,增派人力和设备,优化施工工艺。2.工程质量问题:解决办法:及时整改,追究责任,必要时委托第三方检测机构进行质量评估。3.付款争议:解决办法:核对付款凭证和合同条款,必要时通过调解或诉讼解决。4.手续办理延误:解决办法:加强沟通和协作,提供必要资料,协助乙方办理相关手续。5.不可抗力事件:解决办法:及时报告情况,协商调整合同履行期限和责任。五、所有应用场景:1.建设工程施工合同2.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论