2024年一级建造师之一建工程法规考试题库含答案【满分必刷】

2024年一级建造师之一建工程法规考试题库第一部分单选题(300题)1、某施工合同签订于2008年5月1日，工程竣工时间为2010年7月1日，双方确认支付工程竣工结算款的时间为2010年10月1日。由于建设单位迟迟未支付工程款，施工单位于2011年1月1日向业主催要工程款，建设单位答应最迟于2011年7月1日付清所有工程欠款。但建设单位到期仍未支付，施工单位最迟应当于（）前向人民法院提起诉讼。

A.2012年1月1日

B.2012年7月1日

C.2013年1月1日

D.2013年7月1日

【答案】：D

2、关于法律责任特征的表述中，不正确的是()。

A.法律责任即承担不利的后果

B.法律责任的实现由国家强制力作保障

C.法律责任的认定和追究，由国家专门机关依照当事人约定的程序进行

D.法律责任是因违反法律上的义务（包括违约等）而形成的法律后果，以法律义务存在为前提

【答案】：C

3、关于人身保险合同的说法，正确的是（）（2014）

A.人身保险的投保人在保险事故发生时，对被保险人应当具有保险利益

B.保险人对人寿保险的险费，不得用诉讼方式要求设保人支付

C.人身保障合同的投保人不可以为受益人

D.人身保险合同的投保人应当一次性支付全国保险费

【答案】：B

4、关于用能单位的法定义务的说法，错误的是()。

A.用能单位应当加强能源计量管理

B.特殊行业的用能单位可以对能源消费实行包费制

C.用能单位应当建立能源利用状况分析制度

D.用能单位应当建立能源消费统计制度

【答案】：B

5、根据《行政诉讼法》，人民法院不受理行政诉讼的情形是（）。

A.对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满

B.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复

C.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的

D.认为行政机关滥用行政权力排除或者限制竞争的

【答案】：C

6、某工程施工单位甲中标后，将工程按比例提取10%管理费后交由乙施工单位完成，合同同时约定由乙公司承担工程全部责任；后工程发现严重质量缺陷，对此，应由（）。

A.乙施工单位承担全部责任

B.甲施工单位承担全部责任

C.甲、乙承担连带责任

D.甲、乙应按双方合同约定分担责任

【答案】：C

7、在正常使用条件下，基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为()。2014

A.设计文件规定的该工程的合理使用年限

B.5年

C.2年

D.2个采暖期、供冷期

【答案】：A

8、根据《建筑业企业资质管理规定》，建筑业企业资质证书有效期满未申请延续的，其资质证书将被()。

A.撤回

B.撤销

C.注销

D.吊销

【答案】：C

9、根据《建筑法》，以欺骗手段取得资质证书需要承担的法律责任是()。

A.资质许可由原资质许可机关予以撤回

B.吊销资质证书，并处罚款

C.给予警告，或处罚款

D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质

【答案】：B

10、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，关于对定金和违约金的理解正确的是（）。

A.对方可以选择适用违约金或者定金条款

B.违约金和定金条款可以同时使用

C.主合同中约定的违约金条款应该优先于从合同约定的定金条款

D.双方商定选择适用违约金或者定金条款

【答案】：A

11、注册建造师李某与某建筑施工企业签订了劳动合同，其劳动合同期限为6个月，则李某的试用期应不得超过()。

A.半个月

B.1个月

C.2个月

D.3个月

【答案】：B

12、某施工单位为工程项目投保工程险时，对保险公司提供的格式条款提出以下看法，其中正确的是()。

A.格式条款中不能有免除保险公司责任的内容

B.对格式条款理解有争议的,由施工单位予以解释

C.对格式条款有两种以上解释的’该条款无效

D.格式条款与非格式条款不一致时，以非格式条款为准

【答案】：D

13、某建设工程合同被人民法院判定为无效合同，关于该施工合同的工程款结算，下列说

A.验收不合格工程，修复后经竣工验收还是不合格的，承包人请求发包人参照施工合同支付工程价款，应予支持

B.工程经竣工验收合格的，承包人要求发包人参照施工合同支付工程价款，应予支持

C.验收不合格工程，修复后经竣工验收合格的，发包人要求减少支付部分工程款的，应予支持

D.验收不合格工程，修复后经竣工验收合格的，承包人请求发包人支付部分维修费用的，应予支持

【答案】：B

14、下列关于以招标投标方式订立施工合同的说法中，正确的是（）。

A.提交投标文件是承诺

B.发放招标文件是要约

C.签订书面合同是承诺

D.发放中标通知书是承诺

【答案】：D

15、根据《建设工程质量管理条例》，对涉及()的装修工程，建设单位应委托原设计单位或具有相应资质等级的设计单位提出设计方案。

A.改变建筑局部使用功能

B.建筑主体和承重结构变动

C.增加内部装修

D.增加投资额度

【答案】：B

16、在建设工程活动中,会产生许多具有著作权的作品,其中建设单位和施工单位分别组织专人编制的招标、投标文件属于（）。

A.委托作品

B.职务作品

C.单位作品

D.集体作品

【答案】：C

17、某建设项目实行施工总承包，则该建设工程的安全生产事故应急救援案应由（）编制。

A.总承包单位和分包单位各自

B.建设单位统一组织

C.总承包单位统一组织

D.监理单位统一组织

【答案】：C

18、在公共场所施工，没有设置明显标志造成他人损害的，施工单位应承担赔偿责任。这种责任属于（）。

A.刑事责任

B.违约责任

C.侵权责任

D.行政责任

【答案】：C

19、根据合同约定，2018年1月1日业主应向承包商支付工程款，但却未支付。2018年7月1日至8月1日，当地发生了特大洪灾，导致承包商不能行使请求权。2018年12月1日，承包商向法院提起诉讼，要求业主支付拖欠的工程款。则下列关于诉讼时效的说法中，正确的是()。

A.2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2018年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

C.2018年12月1日诉讼时效中止

D.2018年12月1日诉讼时效中断

【答案】：D

20、张某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能倒塌，所以停止了作业。这属于从业人员在行使（）。

A.知情权

B.拒绝权

C.紧急避险权

D.检举权

【答案】：C

21、某工程项目外墙保温工程、底层隐蔽工程施工完毕后应由（）主持验收。

A.项目经理

B.项目技术负责人

C.监理工程师

D.建设单位驻工地代表

【答案】：C

22、施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是()。

A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡

B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤

C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人

D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒

【答案】：C

23、《劳动法》规定：“建立劳动关系应当订立劳动合同”，关于劳动合同的理解正确的是（）。

A.用人单位自合同成立之日起即与劳动者建立劳动关系

B.已建立劳动关系，应当自用工之日起一个月内订立书面劳动合同

C.用人单位不予劳动者签订劳动合同应当向劳动者每月支付两倍的工资

D.劳动合同分为固定期限、无固定期限和以不确定期限的劳动合同

【答案】：B

24、《建设工程质量管理条例》规定，（）对分包工程的质量承担连带责任。

A.监理单位与分包单位

B.建设单位与分包单位

C.总承包单位与分包单位

D.设计单位与分包单位

【答案】：C

25、以下关于行政复议和行政诉讼两者之间的区别，说法错误的是（）。

A.行政复议是行政机关上级对下级的监督

B.行政复议是对具体行政行为合法性和适当性进行审查

C.行政诉讼可以审查抽象行政行为的合法性

D.行政诉讼后不服的，不能再申请行政复议

【答案】：C

26、关于劳动合同履行的说法，正确的是()。

A.用人单位可以根据单位实际情况，不执行劳动定额标准

B.用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班

C.因为单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以向当地劳动仲裁机构申请支付令

D.因为单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同自行终止

【答案】：B

27、根据《建没工程质量管理条例》，下列情形中，属于违法分包的是（）。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业的

C.总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的

D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

【答案】：B

28、建筑施工企业应当依法为职工办理（）。

A.意外伤害保险

B.第三人责任险

C.工伤保险

D.建筑工程一切险

【答案】：C

29、下列不属于行政处罚的是（）。

A.警告

B.罚款

C.没收违法所得

D.支付违约金

【答案】：D

30、根据《行政复议法》，下列事项中，属于不可申请行政复议的情形是()。2014

A.对建设行政主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的

B.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

C.对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的

D.对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的

【答案】：D

31、关于建设用地使用权设立空间的说法,正确的是()

A.建设用地使用权只能在土地的地表设立

B.建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立

C.建设用地使用权在土地的地表和地下设立的,应当共同设立

D.建设用地使用权在土地的地上设立后,权利人自动获得该土地地下的使用权

【答案】：B

32、甲工程施工单位因施工需要使用脚手架，为节约成本，便与乙公司口头约定：拟采用少部分购买大部分租赁的方式。而乙公司误认为是采用大部分购买少部分租赁的方式。双方在结算时发生争议，则下列说法中正确的是（）。

A.甲乙的口头租赁合同因没有采用书面形式而无效

B.甲乙的口头租赁合同是显失公平的合同

C.只有乙可以行使撤销权

D.甲乙的口头租赁合同是重大误解的合同

【答案】：D

33、建设项目施工过程中发现底下古墓，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴工地现场。

A.12

B.36

C.48

D.24

【答案】：D

34、下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是()。

A.职工患病，在规定的医疗期内

B.女职工在孕期内

C.女职工在哺乳期内

D.在试用期间被证明不符合录用条件

【答案】：D

35、施工单位处理施工过程中产生的废水、废物的下列做法中，符合环境保护相关法律法规的是（）。

A.工业废水处理达标后排入河流

B.经当地环境部门许可，将废物用于外省工地

C.将清洗设备的废水回灌补给地下水

D.将施工中产生的危险废弃材料堆放到住宅小区临近垃圾场

【答案】：A

36、某商品房工程开发商向银行办理抵押贷款2000万元，工程竣工验收后欠施工单位500万元工程款，开发商卖给王某等商品房10套，已支付全部房款，银行和施工单位均向人民法院提起诉讼，要求拍卖已建成的全部房屋还款，则（）。

A.银行的贷款在先,拍卖后所得款项由银行优先受偿

B.施工企业的工程款优先保障,拍卖后应优先受偿

C.开发商卖给王某等商品房1套无效,应该拍卖

D.王某等购买的房屋有效,承包人和银行的优先受偿权不得对抗买受人

【答案】：D

37、《民法典》规定的建设工程承包人优先受偿权的价款范围不包含（）。

A.工程材料款

B.工程人员的报酬

C.工程管理费用

D.工程停工费用

【答案】：D

38、关于总承包单位将所承包的工程再分包给他人，取得建设单位认可的方式，下列说法正确的是（）。

A.必须在总承包合同中规定分包的内容

B.总承包合同中未规定分包内容的，应当事先征得建设单位的同意

C.建设单位可以直接指定分包人

D.总承包单位不能拒绝建设单位推荐的分包单位

【答案】：B

39、某建设单位暗示施工、监理单位违反国家规定，降低工程质量，造成重大安全事故的行为是（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.重大质量事故罪

D.工程重大安全事故罪

【答案】：D

40、关于工程监理的说法，正确的是()。

A.监理单位与建设单位之间是法定代理关系

B.工程监理单位可以分包监理业务

C.监理单位经建设单位同意可以转让监理业务

D.监理单位不得与被监理工程的设备供应商有隶属关系

【答案】：D

41、关于工程建设强制性标准的说法,正确的是()。2017真题

A.工程建设标准批准部门应当对工程项目执行强制性标准情况进行监督检查

B.工程建设强制性标准都是关于工程质量的强制性条文

C.工程建设中拟采用的新技术、新材料，可不受强制性标准的限制

D.工程建设中采用国际标准或者国外标准，可不受强制性标准的限制

【答案】：A

42、注册建造师不能从事()。

A.工程项目总承包管理

B.工程项目管理服务

C.工程技术经济咨询

D.注册单位资质许可范围外的工作

【答案】：D

43、甲公司向乙公司购买了一批钢材，双方约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进度紧张，在甲公司的催促之下，双方在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司，甲公司接受并投入工程使用。甲、乙公司之间的买卖合同()。(2015真题)

A.无效

B.成立

C.可变更

D.可撤销

【答案】：B

44、下列情形中，属于违法分包的是()。

A.施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的

B.分包单位将其承包的建设工程再分包给具有相应资质条件的施工企业

C.总承包单位将承揽工程交给其子公司完成

D.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的

【答案】：B

45、甲房地产开发公司将其取得的某住宅用地使用权转让给乙公司，乙公司决定将该土地用于修建高尔夫球场，以下说法错误的是()。

A.改变土地用途必须依法经有关部门批准

B.建设用地使用权转让必须依法办理变更登记

C.甲乙之间订立的合同，不得超过该土地的剩余使用期限

D.该土地的建设用地使用权到期后可以自动续期

【答案】：D

46、施工单位违反施工程序，导致1座13层在建楼房倒塌，致使1名工人死亡，间接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事件属于()事故。

A.特别重大

B.重大

C.较大

D.一般

【答案】：D

47、关于人民法院对民事上诉案件的二审裁判的说法，正确的是（）。

A.原判决认定事实清楚，适用法律正确的，裁定驳回上诉，维持原判决

B.原判决适用法律错误的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审

C.原判决认定事实不清的，裁定撤销原判决，发回原审人民法院重审，或者查清事实后改判

D.原判决违反法定程序的，依法改判

【答案】：C

48、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是()。

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布

B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告

C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布

D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布

【答案】：D

49、根据《著作权法》，著作权是（）。（2014）

A.随作品的发表而自动产生

B.随作品的创作完成而自动产生

C.在作品上加注版权后自动产生

D.在作品以一定的物质形态固定后产生

【答案】：B

50、根据《著作权法》的规定，著作权包括著作人身权和著作财产权，则不属于著作人身权的是（）。

A.发表权

B.署名权

C.使用权

D.修改权

【答案】：C

51、关于民事诉讼管辖的说法，正确的有()。

A.施工企业对包工头李某提起的诉讼，李某户籍所在地和经常居住地不一致的，由户籍所在地法院管辖

B.同一诉讼有几个被告，且住所地在不同法院辖区的，原告可以向其中任何一个被告住所地法院提起诉讼

C.某施工合同纠纷案件，当事人协议约定在合同签订地法院起诉，应当由合同签订地法院管辖

D.某运输合同纠纷案件，当事人未协议约定管辖法院，原告只能在被告住所地法院起诉

【答案】：B

52、根据《建筑法》,为施工现场工作的职工参加工伤保险和缴纳工伤保险费的是（）。

A.建筑施工企业

B.建设单位

C.项目负责人

D.总承包单位

【答案】：A

53、下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是()。(2015真题)

A.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

【答案】：C

54、根据合同约定，2018年1月1日业主应向承包商支付工程款，但却未支付。2020年7月1日至8月1日，当地发生了地震，导致承包商不能行使请求权。则下列关于诉讼时效的说法中，正确的是()。

A.2020年7月1日至8月1日之间诉讼时效中止

B.2020年7月1日至8月1日之间诉讼时效中断

C.2018年1月1日诉讼时效中止

D.2020年1月1日之后超出诉讼时效

【答案】：A

55、某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是()。

A.费用和工期损失全部由承包商承担

B.费用和工期损失全部由业主承担

C.费用由承包商承担，工期给予顺延

D.费用由业主承担，工期不顺延

【答案】：A

56、甲承包商与乙供应商签订了设备买卖合同，约定甲收到设备后20个工作日内向乙支付设备款，设备由乙交运输公司运送到甲指定的地点，甲收到设备后向运输公司支付运费。双方约定，运输过程中如因不可抗力导致货物损坏的，责任由买受人承担。运输途中，因遭遇山体坍塌导致该设备完全损毁。下列正确的选项是（）。

A.运输公司可以要求甲支付运费

B.运输公司可以要求乙支付运费

C.甲可以要求乙赔偿损失

D.乙可以要求甲支付设备款

【答案】：D

57、建设单位于2015年3月15日接到施工单位提交的列入城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告，4月15日竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于()前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。

A.2015年6月15日

B.2015年7月15日

C.2015年3月30日

D.2015年4月30日

【答案】：B

58、在买卖合同中，标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付的方式，称为()。

A.拟制交付

B.占有改定

C.现实交付

D.简易交付

【答案】：D

59、甲市的王先生购买了位于乙市的商品房一套，该住房的开发商为丙市的某房地产开发公司，工程由丁市的某建筑业企业施工建设。王先生入住不到一年，发现该房屋的承重墙出现严重开裂。王先生欲对此提起诉讼，则本案应由()人民法院管辖。

A.甲市

B.乙市

C.丙市

D.丁市

【答案】：B

60、关于缺陷责任期确定的说法，正确的是（）。

A.施工合同可以约定缺陷责任期为26个月

B.由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算

C.某工程2018年6月11日完成建设工程竣工验收备案，该工程缺陷责任期起算吋间为2018年6月11日

D.由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告60天后，工程自动进入缺陷责任期

【答案】：B

61、关于工程再分包的说法，正确的是()。2017

A.专业分包单位可将其承包的专业工程再分包

B.专业分包单位不得将其承包工程中的非劳务作业部分再分包

C.劳务分包单位可以将其承包的劳务工作再分包

D.专业分包单位可以将非主体、非关键性的工作再分包给他人

【答案】：B

62、不符合工程质量检测单位的资质和检测规定的是（）。

A.检测人员不得同时受聘于两个或者两个以上的检测机构

B.检测机构不得转包检测业务

C.检测机构和检测人员推荐或者监制建筑材料、构（配）件和设备

D.质量检测业务由工程项目建设单位委托具有相应资质的检测机构进行检测

【答案】：C

63、某施工企业于2011年7月10日取得安全生产许可证，则许可证至()届满。

A.2014年7月10日

B.2015年7月10日

C.2012年7月10日

D.2013年7月10日

【答案】：A

64、下列安全生产条件中，不属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是()。

A.制定完备的安全生产规章制度和操作流程

B.配备专职安全生产管理人员

C.各分部分项工程有应急预案

D.管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训

【答案】：C

65、下面关于工程建设项目招标规模标准说法错误的是（）。

A.建设项目的建筑艺术造型有特殊要求的，经项目主管部门批准，可以不进行招标

B.依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资，应当公开招标

C.招标投标活动不受部门地区的限制，不得对潜在投标人实行歧视待遇

D.施工单项合同估算价在100万元以上的必须进行招标

【答案】：D

66、关于在文物保护单位和建设控制地带内从事建设活动的说法,正确的是()。2017

A.文物保护单位的保护范围内及其周边的一定区城不得进行挖掘作业

B.在全国重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业,必须经国务院批准

C.在省、自治区、直辖市重点文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,必须经国务院文物行政主管部门同意

D.因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行挖掘作业的,应经核定公布该文物保护单位的人民政府批准,并在批准前征得上一级人民政府文物行政主管部门同意

【答案】：D

67、某建设工程未经验收，发包人却擅自使用，则该工程竣工日期为()。

A.提交验收报告之日

B.建设工程完工之日

C.占有建设工程之日

D.竣工验收合格之日

【答案】：C

68、某人挂靠某建筑施工企业并以该企业的名义承揽工程，因工程质量不合格给建设单位造成较大损失，关于责任承担的说法,正确的是()

A.建筑施工企业与挂靠个人承担连带赔偿责任

B.挂靠的个人承担全部责任

C.建筑施工企业承担全部责任

D.建筑施工企业与挂靠个人按比例承担责任

【答案】：A

69、根据《建筑法》，以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是（）

A.资质许可由原资质许可机关予以撤回

B.吊销资质证书，并处罚款

C.给予警告，或处罚款

D.申请企业5年内不得再次申请建筑业企业资质

【答案】：B

70、水泥厂为承包商供应水泥,承包商已经支付了全部货款。’交货时承包商因水泥厂交货时间比合同约定晚了两天而要求支付违约金，水泥厂表示拒绝并把水泥卸放在合同约定的地点。第二天上午乌云密布，下午天降暴雨把部分水泥淋湿硬化。则该部分损失

A.由水泥厂承担

B.由承包商承担

C.由水泥厂和承包商共同承担

D.由承包商向水泥厂索赔

【答案】：B

71、某小区工程在验收时，发现屋面楼板出现裂缝，后经鉴定确认由于设计混凝土配筋不符合要求造成的，则()。

A.应由施工单位承担维修责任，施工单位维修后，向设计单位索赔

B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔

C.应由设计单位负责维修和承担费用

D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔

【答案】：D

72、根据《消防法》，对于大型人员密集场所或特殊工程，其消防验收方式是()。

A.建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收

B.建设单位应当先行备案后进行消防验收

C.可以不经消防验收，由公安机关消防机构进行抽查

D.在验收后应当报公安机关消防机构备案

【答案】：A

73、关于建设工程代理行为的说法，正确的是()。

A.建设工程承包活动属于法定代理

B.建筑材料设备的采购不得委托代理

C.建设工程诉讼只能委托律师代理

D.建设工程招标活动可以委托代理

【答案】：D

74、根据《民法典》，关于融资租赁合同的说法，正确的是()。

A.出租人应当履行占有租赁物期间的维修义务

B.融资租赁合同属于涉及三方当事人的合同

C.出卖人和出租人可以变更买卖合同中与承租人有关的内容，无须经过承租人的同意

D.承租人破产的，租赁物不属于破产财产

E.承租人占有租赁物期间，因租赁物造成第三人的人身伤害或者财产损害的，出租人不承担

【答案】：B

75、签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是()。2014

A.人大主席团

B.国务院总理

C.最高人民法院院长

D.国家主席

【答案】：D

76、我国《民法典》规定，法律、行政法规规定或者当事人约定采用书面形式订立合同，当事人未采用书面形式，从（）时起就没有法律效力的合同是无效合同。

A.履行

B.谈判

C.被确认无效

D.订立

【答案】：D

77、施工单位本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了甲单位的资质。2010年8月，施工单位所承建的工程竣工。但是，建设单位以施工单位违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是()。

A.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款

C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位参照合同约定支付工程款

D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

【答案】：C

78、根据2016年1月《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》规定，()一律不得以施工企业带资承包的方式进行建设，并严禁将带资承包有关内容写入承包合同及补充条款。

A.国家融资项目

B.大、中型项目

C.政府投资项目

D.国家重点项目

【答案】：C

79、总承包单位与乙分包单位依法签订了幕墙工程分包协议，在建设单位组织竣工验收时发现幕墙工程质量不合格。下列表述正确的是（）。

A.乙分包单位就全部工程对建设单位承担法律责任

B.甲施工总包单位就分包工程对建设单位承担全部法律责任

C.甲施工总包单位和乙分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任

D.甲施工总包单位和乙分包单位根据分包协议的约定对建设单位承担连带责任

【答案】：C

80、甲乙双方签订的合同中约定了违约金为3万元，同时乙方要求甲方支付4万元定金。如果乙方违约，甲方()。

A.只能要求乙方返还4万元定金

B.只能要求乙方支付3万元违约金

C.要求乙方支付3万元违约金并双倍返还定金

D.只能要求乙方支付3万元违约金或双倍返还定金

【答案】：D

81、下列权利属于用益物权的是()。

A.抵押权

B.质押权

C.收益权

D.地役权

【答案】：D

82、某贷款合同，借款方以一块的承包经营权向贷款方做了抵押担保，但未到县级林业主管部门办理抵押登记，贷款方即拨付了借贷的资金。按照相关法律规定，该抵押合同()。

A.在贷款方将资金拨付至借款方账户时生效

B.由于事先未获得林业主管部门的批准，属于无效合岗

C.自当事人双方签字盖章后即生效

D.借贷双方办理完抵押登记手续后生效

【答案】：C

83、位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是()。2017

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

【答案】：B

84、关于施工中发现文物的报告和保护的说法,正确的是()

A.发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门

B.文物行政部门接到报告后,应当在48小时内赶赴现场

C.文物行政部门成当在10日内提出处理见

D.任何单位或者个人发现文物,应当保护现场

【答案】：D

85、为了配合当地举办一项盛会,某施工现场暂停施工,按照相关规定,施工单位应当做好现场防护。则其所需费用由（）承担,合同另有约定除外。

A.当地政府部门

B.建设单位

C.盛会举办方

D.施工单位

【答案】：B

86、甲承包商与乙运输公司签订了多式联运合同。丙参与了多式联运中一个区段的运输，乙与丙约定了双方的责任和义务。合同履行中，丙公司司机酒后驾驶导致严重交通事故，给甲承包商造成了损失。下列关于此项运输合同责任和义务的表述中正确的是（）。

A.丙应对此承担全部责任

B.乙对全程运输承担责任

C.乙仅对自己的运输区段负责

D.甲应直接要求丙赔偿损失

【答案】：B

87、下列关于企业法人与项目经理部的描述，错误的有()

A.施工企业项目经理部要独立承担民事责任

B.施工企业法人依法经工商行政管理机关核准登记后取得法人资格

C.对于大中型施工项目，施工企业应当在施工现场设立项目经理部

D.企业法人的法定代表人，其职务行为代表企业法人

【答案】：A

88、王某于2001年9月1日通过核准注册了A商标，则A商标的有效期截止至（）。

A.2006年3月1日

B.2006年9月1日

C.2011年3月1日

D.2011年9月1日

【答案】：D

89、施工总承包一级企业的净资产应在（）亿元以上。

A.1

B.2

C.3

D.5

【答案】：A

90、《城乡规划法》规定，建设单位未在建设工程竣工验收后()个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部门责令限期补报。

A.2

B.3

C.4

D.6

【答案】：D

91、《大气污染防治法》规定，建设项目的（）必须对建设项目可能产生的大气污染和对生态环境的影响作出评价，规定防治措施，并按照规定的程序报环境保护行政主管部门审查批准。

A.环境影响报告书

B.环境影响报告表

C.施工组织设计文件

D.环境影响登记表

【答案】：A

92、下列不属于承租人的主要义务的是（）。

A.支付租金

B.恰当使用租赁物

C.妥善保管租赁物

D.保证无第三人对租赁物主张权利

【答案】：D

93、赔偿请求人请求国家赔偿的时效为()。

A.1年

B.2年

C.3年

D.6年

【答案】：B

94、甲建设单位和乙施工企业在签订的施工合同中约定：“甲方于工程交付使用后15日内结清所欠乙方所有工程款”。乙施工企业于2014年1月8日提交了工程竣工验收报告，2014年1月12日工程验收合格并于3d后交付甲方使用，但甲建设单位直到2014年2月10日仍未支付工程欠款。乙施工企业当天即到工程所在地人民法院起诉，要求甲建设单位支付乙施工企业工程欠款并支付相应利息，则该工程欠款的利息应当从()计算。

A.2014年1月8日

B.2014年1月15日

C.2014年1月31日

D.2014年2月10日

【答案】：C

95、根据《固体废物污染环境防治法》，下列处置危险废物的方式中，不符合国务院环境保护行政主管部门规定，应当缴纳危险废物排污费的方式是()。

A.填埋

B.热解

C.堆肥

D.焚烧

【答案】：A

96、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，未取得安全生产许可证的企业不得（）。

A.进行项目开工

B.参与项目投标

C.从事建筑施工活动

D.办理工程竣工验收

【答案】：C

97、下列合同中，债务人不履行债务，债权人有留置权的是()。（2015）

A.买卖合同

B.运输合同

C.借款合同

D.租赁合同

【答案】：B

98、因设计、结构、外部环境等因素发生变化，基坑深度由最初的8.5m修改为12m，修改后的专项方案应当按规定()。

A.经总监理工程师签字后实施

B.重新审核

C.经施工项目技术负责人重新交底后实施

D.重新组织专家论证

【答案】：D

99、（2020年真题）根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（）。

A.50%

B.40%

C.30%

D.20%

【答案】：C

100、关于设计单位的权利的说法，正确的是()。

A.为节约投资成本，设计单位可不依据勘察成果文件进行设计

B.有特殊要求的专用设备，设计单位可以指定生产厂商或供应商

C.设计单位有权将所承揽的工程交由资质等级更高的设计单位完成

D.设计深度由设计单位酌定

【答案】：B

101、下列某建筑公司的工作人员中，有权要求公司签订无固定期限劳动合同的是()。

A.在公司连续工作满8年的张某

B.到公司工作2年，并被董事会任命为总经理的王某

C.在公司累计工作了10年，但期间曾离开过公司的王某

D.在公司已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因公负伤不能从事原工作的李某

【答案】：D

102、合同一方当事人不履行仲裁裁决的，仲裁委员会（）。

A.可以委托工商行政管理部门执行

B.不可以强制执行

C.授权人民法院强制执行

D.移交检察机关强制执行

【答案】：B

103、关于合同变更的叙述中，不正确的是()。

A.当事人对合同的内容协商一致，可以变更合同

B.当事人对合同变更的内容约定不明确的，推定已变更

C.合同变更须遵循法定的程序

D.如果双方当事人就变更事项达成一致意见，则变更后的内容取代原合同的内容，当事人应当按照变更后的内容履行合同

【答案】：B

104、（2020年真题）施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是（）。

A.独立责任

B.按份责任

C.补充责任

D.连带责任

【答案】：D

105、（2020年真题）中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主干，由（）等多个层次的法律规范构成。

A.宪法、法律、部门规章

B.刑法、民法、经济法

C.法律、行政法规、地方性法规

D.宪法、刑法、民法

【答案】：C

106、除双方当事人意思表示一致以外，尚须交付标的物才能成立的合同，成为()。2014

A.要式合同

B.实践合同

C.有偿合同

D.双务合同

【答案】：B

107、可撤销的建设工程施工合同，有权撤销的机构是()。2014

A.人民法院

B.建设行政主管部门

C.工商行政主管部门

D.监理单位

【答案】：A

108、对本企业的安全生产负责的主体是建筑施工企业的（）。

A.法定代表人

B.总经理

C.部门经理

D.项目经理

【答案】：A

109、甲与乙订立了一份水泥购销合同，约定甲向乙交付200吨水泥，货款6万元，乙向甲支付定金1万元；如任何一方不履行合同应支付违约金1.5万元。甲因将水泥卖给丙而无法向乙交付，给乙造成损失2万元。乙提出的如下诉讼请求中，不能获得法院支持的是（）。

A.要求甲双倍返还定金2万元

B.要求甲双倍返还定金2万元，同时支付违约金1.5万元

C.要求甲支付违约金2万元

D.要求甲支付违约金1.5万元

【答案】：B

110、（2019年真题）关于工程分包的说法，正确的是（）

A.分包单位应当具有相应的资质条件

B.中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包

C.专业分包工程可以再次分包

D.分包单位就分包工程承担按份责任

【答案】：A

111、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人与行使工程价款优先受偿权，其最迟必须在()前行使。（2015）

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

【答案】：C

112、建设工程一切险保险合同于2004年3月1日签订，建设工程承包合同约定工程开工日期为2004年3月20日。为保证工程如期开工，承包人于2004年3月10日将建筑材料运至工地，一切准备就绪，承包人提前两天正式开工。建筑工程一切险的保险责任开始时间为（）。

A.2004年3月1日

B.2004年3月20日

C.2004年3月10日

D.2004年3月18日

【答案】：C

113、注册商标有效期自核准之日起计算为()年，有效期满需要继续使用的，应当在期满前()个月内申请续展注册。

A.106

B.206

C.106

D.1012

【答案】：D

114、某施工单位与采石场签订了石料供应合同，在合同中约定了违约责任。为确保合同履行，施工单位交付了3万元定金。由于采石场未能按时交货，根据合同约定应支付违约金4万元。则本案中采石场最多应支付给施工单位()万元。

A.10

B.7

C.6

D.4

【答案】：B

115、某企业在办理财产保险中，保险金额超过了保险价值，则超过部分()。

A.由保险公司承担

B.由该企业承担

C.由企业和保险公司分担

D.无效

【答案】：D

116、出租机械设备的单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具()。

A.检测合格证明

B.生产（制造）许可证明

C.产品合格证明

D.建筑机械使用许可证明

【答案】：A

117、根据《民法典》规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）

A.可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任

B.必须在原担保范围内继续承担保证责任

C.可以拒绝再承担保证责任

D.同意后，才继续承担保证责任

【答案】：B

118、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》,关于解决工程价款结算争议的说法,正确的是()。

A.欠付工程款的利息从当事人起诉之日起算

B.当事人约定垫资利息,承包人请求按照约定支付利息的,不予支持

C.建设工程承包人行使优先权的期限自转移占有建设工程之日起计算

D.当事人对欠付工程款利息计付标准没有约定的,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息

【答案】：D

119、宋某与陈某签订了房屋租赁合同，约定租期1年，租金按月支付。合同签订前，宋某已得知该房屋存在明显的安全问题。宋某仅租用了3个月便提出解除合同。对此，下列说法中正确的是（）。

A.该租赁合同无效

B.宋某应承担违约责任

C.陈某应向宋某提出补偿要求

D.宋某可以随时解除合同

【答案】：D

120、关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法，正确的是()。2014

A.省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布

B.省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告

C.较大市的人民代表大会及其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布

D.自治条例和单行条例报经批准后，分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布

【答案】：D

121、关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是()。

A.建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系

B.建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系

C.惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式

D.在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系

【答案】：D

122、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》中规定发生安全事故，应当被认定为“发生重大伤亡事故或者其他严重后果”的情形是()。

A.造成重伤2人

B.造成直接经济损失80万

C.造成间接经济损失120万

D.造成死亡人数2人

【答案】：D

123、（2019年真题）下列授予专利权的条件中,属于共性条件的是（）。

A.创造性

B.实用性

C.新颖性

D.艺术性

【答案】：C

124、关于劳动争议解决方式的说法，正确的是（）。

A.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者应当先申请本单位劳动争议调解委员会调解

B.用人单位与劳动者发生劳动争议，劳动者可以依法申请调解、仲裁、提起诉讼，也可以自行和解

C.企业劳动争议调解委员会由职工代表、用人单位代表、工会代表、劳动行政部门代表组成

D.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者申请仲裁的时效为1年

E.用人单位与劳动者发生劳动争议的，劳动者可以选择进行仲裁或直接提起诉讼

【答案】：B

125、施工企业承建的办公大楼没有经过验收，建设单位就提前使用，2年后该办公楼主体结构出现质量问题。关于该大楼质量问题的说法，正确的是()。

A.主体结构的最低保修期限是设计的合理使用年限，施工企业应当承担保修责任

B.由于建设单位提前使用，施工企业不需要承担保修责任

C.施工企业是否承担保修责任，取决于建设单位是否已经全额支付工程款

D.超过2年保修期后，施工企业不承担保修责任

【答案】：A

126、某学院教师公寓项目，未经竣工验收院方就投入使用，使用中发现5层结构混凝土横梁出现裂纹，则对这一缺陷责任承担，说法正确的是（）。

A.学院自己承担责任

B.学院可直接扣除施工方质量保修金

C.施工方承担质量保修责任

D.学院和施工方共同承担责任

【答案】：C

127、2007年3月，取得建造师资格证书的王某受聘并注册于甲公司，2008年6月工作单位变动，变更注册于乙公司，其变更后的注册有效期截止日是（）。

A.2009年3月

B.2009年6月

C.2010年3月

D.2011年6月

【答案】：C

128、马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合同，合同约定了试用期，同时约定合同生效时间为5月1日，则试用期最晚应当戴止于（）。

A.11月1日

B.8月1日

C.7月1日

D.6月1日

【答案】：C

129、根据《建设工程安全生产管理条例》，国家对严重危及施工安全的工艺、设备、材料实行淘汰制度，具体目录由()制定并公布。(2015真题)

A.国务院建设行政主管部门

B.国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门

C.省级以上人民政府建设行政主管部门

D.国务院发展与改革委员会会同国务院其他有关部门

【答案】：B

130、某供应商明明知道施工企业法定代表人李某超越权限，仍然与其签订了设备销售合同。根据合同法的规定，则该合同为（）合同。

A.效力待定

B.无效

C.可撤销

D.有效

【答案】：A

131、甲施工企业于2月1日向乙材料供应商邮寄了签订合同的信函。乙企业2月5日先收到了甲企业声明该信函作废的传真，2月7日才收到了签订合同的信函。甲企业发出传真声明作废的行为属于（）。

A.要约撤销

B.要约邀请

C.要约撤回

D.要约生效

【答案】：C

132、《建筑市场诚信行为信息管理办法》规定，除招标投标违法行为外，建筑市场诚信行为记录信息公布的时间为行政处罚决定作出后的（）日内。

A.30

B.20

C.15

D.7

【答案】：D

133、导致申请专利的发明创造在申请日前6个月内丧失新颖性的情形是（）。

A.他人未经申请人同意而泄露其内容的

B.他人私下经申请人同意而公开其内容的

C.在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的

D.在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的

【答案】：B

134、某建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（）。2018真题

A.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办

B.向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办

C.向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办

D.向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒休上声明作废后，申请补办

【答案】：D

135、经建设单位的同意，甲建筑工程公司与乙建筑施工公司签订劳动分包合同，合同约定乙公司负责为甲公司承包的某建设项目提供劳务工作，甲公司以每工日30元支付乙公司所提供的劳务，因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担等。根据我国《民法典》规定，此分包合同（）。

A.合法有效

B.因损害社会公共利益而无效

C.因显失公平而可撤销

D.因施工事故所造成的人员伤亡的责任一概由乙公司承担的条款无效

【答案】：D

136、担保方式分为保证、抵押、质押、留置、定金。关于担保方式，说法正确的是()。

A.银行为施工单位提供的投标保函，属于保证

B.建设单位以其取得的建设用地使用权作为担保向银行贷款，属于权利质押

C.运输公司为施工单位运输一批水泥，施工单位拖欠运费，运输公司扣押部分水泥作为担保，属于动产质押

D.建设单位拖欠工程款，施工单位拒不交工，属于留置

【答案】：A

137、在城市规划区内以划拨方式提供国有土地使用权的建设工程，建设单位在办理用地批准手续前，必须先取得该工程的()。

A.施工许可证

B.建设工程规划许可证

C.质量安全报建手续

D.建设用地规划许可证

【答案】：D

138、关于工程总承包,以下说法正确的是（）。

A.工程总承包是指发包人将全部施工任务发包给具有施工总承包资质的建筑业企业

B.工程总承包由施工总承包企业按照合同的约定向建设单位负责,承包完成施工任务

C.程总承包由工程总承包企业与建设单位签订合同

D.施工总承包是对工程项目的设计、采购、施工等实行全过程的承包

【答案】：C

139、根据我国民事诉讼法的规定，因()提起的诉讼，属于专属管辖的诉讼。

A.票据纠纷

B.涉外纠纷

C.不动产纠纷

D.军人婚姻纠纷

【答案】：C

140、某办公大楼在保修期间出现外墙裂缝，经查是由于设计缺陷造成，原施工单位进行了维修，之后应向（）主张维修费用。

A.设计单位

B.物业管理单位

C.大楼使用者

D.建设单位

【答案】：D

141、王某发现吊装预制构件欲脱落拒绝继续作业并迅速躲避。王某的行为是行使法律赋予的.()。

A.正当防卫权

B.紧急避险权

C.拒绝权

D.知情权

【答案】：B

142、建设项目施工过程中发现地下古墓，立即报告当地文物行政部门，文件行政部门接到报告后，一般应在不超过（）小时赶赴施工现场（2013）

A.12

B.36

C.48

D.24

【答案】：D

143、按照《建设工程安全生产管理条例》的规定，分部分项工程的专项施工方案实施时，由()进行现场监督。

A.专职安全生产管理人员

B.项目技术负责人

C.监理工程师

D.总监理工程师

【答案】：A

144、下列合同履行的说法中正确的是（）。

A.经当事人约定，可由债务人向第三人履行债务，但不能由第三人向债权人履行债务

B.经当事人约定，可由第三人向债权人履行债务，但不能由债权人向第三人履行债务

C.债权、债务只能由合同当事人亲自履行，不得由第三人履行

D.经当事人约定，可由债务人向第三人履行债务，也可由第三人向债权人履行债务

【答案】：D

145、纠纷发生后,当事人申请仲裁的,应当符合的条件不包括（）。

A.当事人双方在纠纷发生前订有仲裁协议或仲裁条款

B.当事人双方有仲裁协议

C.当事人双方有具体的仲裁请求、事实和理由

D.属于仲裁委员会的受理范围

【答案】：A

146、下列仲裁协议约定的内容中，属于有效条款的是()。

A.仲裁协议约定的两个仲裁机构，且当事人不能就仲裁机构选择达成一致

B.当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁，也可以向人民法院起诉

C.劳动合同约定发生劳动争议向北京仲裁委员会申请仲裁

D.双方因履行合同发生纠纷向北京仲裁委员会申请仲裁

【答案】：D

147、施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是（）。

A.独立责任

B.按份责任

C.补充责任

D.连带责任

【答案】：D

148、建筑施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（）日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.7

B.10

C.15

D.30

【答案】：B

149、由国家行政机关或其授权的企事业单位、团体，对公民和法人违反行政管理法律、法规的行为所实施的制裁属于（）。

A.刑事处罚

B.行政处罚

C.行政处分

D.民事责任

【答案】：B

150、权利人对他人所有的不动产或者动产，依法享有占有、使用和收益的权利是（）。

A.所有权

B.用益物权

C.担保物权

D.收益权

【答案】：B

151、下列法人中，属于特别法人的是（）。

A.基金会法人

B.事业单位法人

C.社会团体法人

D.机关法人

【答案】：D

152、关于劳动合同的履行、变更、解除的说法，正确的有()。

A.用人单位如果变更名称、法定代表人等事项，不影响劳动合同的履行

B.用人单位发生合并或者分立的，新用人单位与劳动者协商一致的，签订补充协议后，延续劳动关系

C.用人单位未依法为劳动者缴纳社会保险费的，劳动者可以立即解除合同

D.劳动者在工作期间证明不符合录用条件的，用人单位可随时解除合同

【答案】：A

153、按照《招标投标法》及相关法规的规定，招标代理机构可在其资质等级范围内为招标人委托办理招标事宜，包括（）。

A.拟定施工方案

B.编制标底

C.组织开标、评标、定标

D.商签合同

【答案】：B

154、甲、乙两家施工单位以联合承包方式，承揽某建设工程的施工任务。下列说法中，不符合我国《建筑法》规定的是（）。

A.双方应签订联合承包的协议

B.按照资质等级低的单位的业务范围承揽建设工程

C.甲与乙就承揽工程向建设单位承担连带责任

D.甲、乙根据联合承包协议约定的比例对建设单位承担责任

【答案】：D

155、甲、乙双方订立的合同经人民法院判决认定为无效合同，则该合同认定无效的依据可能是()

A.一方以欺诈胁迫的手段订立合同

B.重大误解而签订的合同

C.合同显失公平

D.以合法形式掩盖非法目的

【答案】：D

156、失业人员失业前用人单位和个人累计缴费10年以上的，领取失业保险金的期限最长为（）。

A.12个月

B.16个月

C.18个月

D.24个月

【答案】：D

157、某施工企业与职工小张因为劳动报酬拖欠的问题产生了争议，小张准备去当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。依据《劳动法》的规定，下列说法正确的有()。

A.劳动争议仲裁委员会由用人单位代表、工会代表、职工代表组成

B.发生劳动争议，小张也可以直接去法院起诉

C.小张在劳动关系存续期间发生的该争议，不受仲裁时效期间的限制

D.小张要去仲裁必须经单位劳动争议调解委员会调解，调解不成，才能向劳动仲裁委员会申请仲裁

【答案】：C

158、关于安全生产许可证管理规定中，下列理解正确的是（）。

A.施工企业法定代表人变更的不影响安全使用许可证的效力

B.施工企业破产倒闭，应当将安全生产许可证交回注销

C.企业丢失安全生产许可证，补办后应立即到公众媒体上声明作废

D.在安全生产许可证有效期内，施工单位未发生死亡事故，安全生产许可证期满后自动延期

【答案】：B

159、甲与乙订立了一份施工项目的材料采购合同，货款为40万元，乙向甲支付定金4万元，如任何一方不履行合同应支付违约金6万元。甲因将施工材料另卖他人而无法向乙完成交付，在乙提出的如下诉讼请求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是()。（2015）

A.请求甲支付违约金6万元

B.请求甲双倍返还定金8万元

C.请求甲支付违约金6万元，同时请求返还支付的定金4万元

D.请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元

【答案】：C

160、甲总承包单位将部分非主体工程分包给具有相应资质条件的乙分包公司，且已征得建设单位同意。下列关于分包行为的说法中，正确的是（）。

A.甲总承包单位必须报上级主管部门批准备案

B.建设单位必须与乙分包公司重新签订分包合同

C.乙分包公司应按照分包合同的约定对甲总承包单位负责

D.建设单位必须重新为乙分包工程办理施工许可证

【答案】：C

161、根据《商标法》，注册商标有效期限为10年，自()之日起计算。（2012）

A.注册商标申请人寄出申请书

B.商标局收到申请书

C.公告发布

D.核准注册

【答案】：D

162、下列属于委托代理终止的是（）。

A.被代理人取得民事行为能力

B.被代理人恢复民事行为能力

C.代理期限届满或者代理事务完成

D.指定代理的人民法院取消指定

【答案】：C

163、根据《立法法》的规定，地方性法规、规章之间，同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由()裁决。

A.最高人民法院

B.制定机关

C.最高人民检察院

D.国务院

【答案】：B

164、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由()组织专家论证、审查。

A.安全监督管理机构

B.建设单位

C.施工单位

D.监理单位

【答案】：C

165、关于建设工程见证取样的说法，正确的是()。

A.见证人员应当在试样或其包装上作出标识、标志

B.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50%

C.见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任

D.用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样

【答案】：D

166、（2019年真题）当事人提出证据证明存在下列情形的,人民法院应当准许重新鉴定的是（）。

A.经质证认定不能作为证据使用的

B.鉴定人员工作有瑕疵的

C.鉴定程序违法的

D.鉴定结论依据不足的

【答案】：A

167、甲仲裁委员会于2011年9月1日收到张某和孙某的仲裁申请书，若仲裁委员会认为不符合受理条件的，则仲裁委员会最迟应于（）书面通知当事人不予受理。

A.2011年9月3日

B.2011年9月5日

C.2011年9月7日

D.2011年9月10日

【答案】：B

168、某建设工程施工合同约定工程开工，竣工日期分别为2013年3月1日和2014年10月1日，2014年10月20日工程实际竣工。由于发包人未按约定支付工程款，承包人欲行使工程价款优先赔偿权，其最迟必须在()前行使。

A.2013年9月1日

B.2015年4月1日

C.2015年4月20日

D.2015年10月20日

【答案】：C

169、施工单位违反施工程序，导致一座13层在建楼房倒塌，致使一名工人死亡，直接经济损失达7000余万元人民币，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，该事故属于（）事故。

A.特别重大

B.一般

C.重大

D.较大

【答案】：C

170、某建设单位与某监理公司签订一份监理合同，在合同履行中，双方发生争议而诉讼至法院。法院应根据我国《民法典》分则中关于()合同的相关规定处理此案。

A.行纪

B.技术服务

C.委托

D.居间

【答案】：C

171、下列事项中，只能制定法律的是()。

A.城乡建设与管理

B.环境保护

C.税种设立

D.历史文化保护

【答案】：C

172、甲公司业务员王某被开除后，为报复甲公司，用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同。乙公司并不知情，并按时将货物送至甲公司所在地。甲公司拒绝接收，引起纠纷。关于该案代理与合同效力的说法，正确的是()。

A.王某的行为为无权代理，合同无效

B.王某的行为为表见代理，合同无效

C.王某的行为为委托代理，合同有效

D.王某的行为为表见代理，合同有效

【答案】：D

173、以下属于用人单位可以随时解除劳动合同的是（）。

A.劳动者在试用期间被证明符合录用条件的

B.劳动者严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的

C.劳动者被依法追究民事责任的

D.劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的

【答案】：B

174、小王将自有的一幢房屋卖给小李，与其签订了房屋买卖合同，并约定任何一方违约须向对方支付购房款20%的违约金。但在交房前，小王又与小张签订合同，将该房屋卖给小张，并与小张办理了过户登记手续。则下列说法中错误的是()。

A.小张取得该房屋的所有权

B.小王必须收回房屋并向小李交付

C.小李不能要求小王实际交付该房屋，但可以要求小王承担违约责任

D.小李与小王签订的合同有效

【答案】：B

175、经发包人同意后，承包人可以将部分工程的施工分包给分包人完成。该条款所依据的法律基础是我国《民法典》中有关（）的规定。

A.债权转让

B.债务承担

C.由第三人向债权人履行债务

D.债务人向第三人履行债务

【答案】：C

176、关于特种设备检验的说法,正确的是（）。

A.起重机械的安装、改造、重大修理过程,应当经设备检验机构监督检验

B.未经监督检验或者监督检验不合格的,不得出厂或者交付使用

C.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员在检验、检测中发现特种设备存在严重事故隐患时,应当及时告知相关单位,并立即向建设单位报告

D.特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员可以按以往经验推荐特种设备

【答案】：B

177、下列关于要约撤回的叙述，错误的是（）。

A.要约发生法律效力之后，要约可以撤回

B.要约人使要约不发生法律效力而取消要约的行为

C.撤回要约的通知可以在要约到达受要约人之前到达受要约人

D.撤回要约的通知可以与要约同时到达受要约人

【答案】：A

178、公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起()日内，并出具消防验收意见。

A.20

B.45

C.60

D.90

【答案】：A

179、下列劳动合同条款，属于必备条款的是（）。

A.福利待遇

B.劳动条件

C.试用期

D.补充保险

【答案】：B

180、根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全责任不包括（）。

A.对拆除工程进行备案

B.提供施工现场的地下管线资料

C.向建设行政主管部门提供安全施工措施资料

D.审查施工组织设计是否符合工程建设强制性标准

【答案】：D

181、根据我国《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供（）。

A.建设工程进度及投资计划

B.建设工程有关安全施工措施的资料

C.建设工程有关质量保证措施的资料

D.建设工程安全生产人员的有关资料

【答案】：B

182、当事人对仲裁协议的效力有异议的，一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由()。2016

A.受案的仲裁委员会决定

B.仲裁委员会所在地的中级人民法院裁定

C.工程所在地的基层人民法院裁定

D.合同签订地的中级人民法院裁定

【答案】：B

183、某成片住宅小区建设单位去申请领取施工许可证，经建设行政主管部门审查发现存在下面几种情形：(1)此时正处于施工招标过程的评标阶段；(2)建设工期15个月，工程合同价为8000万人民币，目前到位资金2500万元人民币；(3)尚未签订委托监理合同；(4)没有拆迁完毕。上述情况中，属于不能颁发许可证的有()种情况。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】：B

184、甲公司与乙公司组成联合体共同承包了某大型建筑工程的施工。关于该联合体承包行为的说法，正确的是()。

A.乙按照承担施工内容及工程量的比例对建设单位负责

B.建设单位应当与甲、乙分别签订承包合同

C.甲和乙就工程质量和安全对建设单位承担连带责任

D.该行为属于肢解工程发包的违法行为

【答案】：C

185、根据《民法典》，不能设定权利质权的是()。

A.专利权中的财产权

B.应收账款债权

C.可以转让的股权

D.房屋所有权

【答案】：D

186、当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议，不能作为申请重新鉴定理由的是（）。

A.鉴定机构或者鉴定人员不具备相应鉴定资格的

B.鉴定程序严重违法的

C.鉴定结论经过质证认定的

D.鉴定结论明显依据不足的

【答案】：C

187、（2019年真题）关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确的是（）

A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任

C.施工企业的保修责任可以全部免除

D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任

【答案】：D

188、甲施工单位与乙水泥公司签订一份水泥采购合同。甲签字、盖章后邮寄给乙签字、盖章。则该合同成立的时间为（）。

A.甲、乙达成合意时

B.甲签字、盖章时

C.乙收到合同书时

D.乙签字、盖章时

【答案】：D

189、关于建设工程未经竣工验收而发包人擅自使用的质量责任的说法，正确的是（）。

A.承包人没有义务进行修复或返修

B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任

C.发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应予支持

D.承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任

【答案】：D

190、下列关于著作权的说法，正确的是（）。

A.单位作品的著作权归单位的法定代表人

B.一般情况下，职务作品的著作权归单位，但应对作者给予奖励

C.委托作品的著作权，有约定从约定，没有约定归委托人

D.主要利用单位的物质条件，并由单位承担责任的职务作品著作权（署名权除外）归单位

【答案】：D

191、下列关于规范性法律文件效力的表述，表述正确的是（）。

A.部门规章的效力肯定高于地方政府规章

B.地方性法规的法律效力肯定高于地方政府规章

C.地方性法规的法律效力肯定高于部门规章

D.地方性法规的法律效力肯定高于行政法规

【答案】：B

192、某汽车制造厂2019年12月将自产轿车3辆转作本企业固定资产。该汽车制造厂应纳车辆购置税的计税依据是()。

A.最高售价

B.最低售价

C.平均售价

D.生产的同类应税车辆的销售价格

【答案】：D

193、建设工程实行施工许可制度，主要是为了()。

A.杜绝违章建筑

B.调控同期在建项目的规模

C.防止施工单位违法转包工程

D.确保工程项目符合法定的开工条件

【答案】：D

194、（2020年真题）下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（）。

A.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的

B.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

C.将承包的工程转包或者违法分包的

D.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的

【答案】：D

195、下列不属于只能制定法律的事项为()。

A.新闻出版广播影视管理制度

B.对非国有财产的征收、征用

C.民事基本制度

D.税种的设立、税率的确定

【答案】：A

196、下列有关工程竣工日期的表述