废气处理厂房施工合同书

废气处理厂房施工合同书第一篇范文：合同编号：__________合同双方：甲方（以下简称“业主”）：全称：____________________________地址：____________________________法定代表人/授权代表：__________乙方（以下简称“承包商”）：全称：____________________________地址：____________________________法定代表人/授权代表：__________鉴于业主拥有位于______的废气处理厂房项目（以下简称“项目”），并已决定由承包商负责该项目的施工，双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同（以下简称“本合同”）：一、合同范围1.1承包商应根据业主提供的设计文件、规范和标准（以下简称“技术文件”），完成项目的施工，包括但不限于：废气处理设施的建造、设备安装、管道铺设、电气安装、调试和试运行等。1.2业主应向承包商提供完整、准确的技术文件，并确保技术文件的正确性和适用性。二、合同价格2.1双方商定的合同价格为人民币______元（大写：____________________________），以下简称“合同价格”。2.2合同价格包括承包商为完成本合同项下工程所发生的全部费用、税费、利润等。2.3除非双方另有约定，合同价格不得因任何原因进行调整。三、支付条款3.1业主应按照双方约定的付款计划向承包商支付合同价格。3.2承包商应向业主提供合法有效的发票。四、工期4.1承包商应按照双方约定的工期完成工程。4.2若因业主原因导致工期延误，双方应协商延长工期；若因承包商原因导致工期延误，承包商应承担违约责任。五、质量保证5.1承包商应按照技术文件和行业标准进行施工，保证工程质量。5.2工程验收合格后，承包商应提供____个月的质保期。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，若一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、合同附件8.1本合同附件包括但不限于：技术文件、付款计划、验收标准等。九、其他条款9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________________法定代表人/授权代表（签名）：____签订日期：__________________乙方（盖章）：________________法定代表人/授权代表（签名）：____签订日期：__________________附件：1.技术文件2.付款计划3.验收标准第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：全称：____________________________地址：____________________________法定代表人/授权代表：__________乙方（以下简称“承包商”）：全称：____________________________地址：____________________________法定代表人/授权代表：__________丙方（以下简称“第三方”）：全称：____________________________地址：____________________________法定代表人/授权代表：__________鉴于业主拥有位于______的废气处理厂房项目（以下简称“项目”），并已决定由承包商负责该项目的施工，同时引入第三方以确保项目的顺利进行，各方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同（以下简称“本合同”）：一、合同范围1.1承包商应根据业主提供的设计文件、规范和标准（以下简称“技术文件”），完成项目的施工，包括但不限于：废气处理设施的建造、设备安装、管道铺设、电气安装、调试和试运行等。1.2业主应向承包商提供完整、准确的技术文件，并确保技术文件的正确性和适用性。1.3第三方负责监督项目的进度、质量和安全，确保项目按照技术文件和行业标准进行施工。二、合同价格2.1双方商定的合同价格为人民币______元（大写：____________________________），以下简称“合同价格”。2.2合同价格包括承包商为完成本合同项下工程所发生的全部费用、税费、利润等。2.3除非双方另有约定，合同价格不得因任何原因进行调整。三、支付条款3.1业主应按照双方约定的付款计划向承包商支付合同价格。3.2承包商应向业主提供合法有效的发票。四、工期4.1承包商应按照双方约定的工期完成工程。4.2若因业主原因导致工期延误，双方应协商延长工期；若因承包商原因导致工期延误，承包商应承担违约责任。五、质量保证5.1承包商应按照技术文件和行业标准进行施工，保证工程质量。5.2工程验收合格后，承包商应提供____个月的质保期。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，若一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、第三方的责权利8.1第三方应监督承包商按照技术文件和行业标准进行施工，确保工程质量和安全。8.2第三方有权对承包商的施工过程进行现场检查和验收，并向业主报告工程进展情况。8.3第三方应协助业主解决与承包商在施工过程中发生的争议，确保项目的顺利进行。8.4第三方有权获得业主支付的监督费用，具体金额和支付方式由双方另行约定。九、甲方的权利条款和利益条款9.1甲方有权要求承包商按照技术文件和行业标准进行施工，保证工程质量。9.2甲方有权要求第三方对承包商的施工过程进行监督和验收，确保工程质量和安全。9.3甲方有权要求承包商按照约定的工期完成工程，并有权要求承包商承担因工期延误而产生的违约责任。9.4甲方有权要求承包商提供质保期，并有权要求承包商在质保期内对工程进行维修和保养。十、乙方的违约及限制条款10.1若承包商未能按照技术文件和行业标准进行施工，甲方有权要求承包商进行整改，并有权要求承包商承担因此产生的费用和违约责任。10.2若承包商未能按照约定的工期完成工程，甲方有权要求承包商承担因工期延误而产生的违约责任。10.3若承包商在质保期内未能按照约定对工程进行维修和保养，甲方有权要求承包商进行维修和保养，并有权要求承包商承担因此产生的费用和违约责任。十一、合同附件11.1本合同附件包括但不限于：技术文件、付款计划、验收标准等。十二、其他条款12.1本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。12.2本合同自甲乙丙三方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：________________法定代表人/授权代表（签名）：____签订日期：__________________乙方（盖章）：________________法定代表人/授权代表（签名）：____签订日期：__________________丙方（盖章）：________________法定代表人/授权代表（签名）：____签订日期：__________________附件：1.技术文件2.付款计划3.验收标准总结第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“委托方”）：全称：____________________________地址：____________________________法定代表人/授权代表：__________乙方（以下简称“设计方”）：全称：____________________________地址：____________________________法定代表人/授权代表：__________丙方（以下简称“监理方”）：全称：____________________________地址：____________________________法定代表人/授权代表：__________鉴于委托方拟进行一项工业设计项目（以下简称“项目”），并已决定由设计方负责该项目的整体设计工作，同时引入监理方以确保项目的顺利进行，各方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同（以下简称“本合同”）：一、合同范围1.1设计方应根据委托方提供的设计要求和技术参数（以下简称“设计要求”），完成项目的整体设计，包括但不限于：方案设计、初步设计、施工图设计等。1.2委托方应向设计方提供完整、准确的设计要求，并确保设计要求的正确性和适用性。1.3监理方负责监督项目的进度、质量和合规性，确保项目按照设计要求和行业标准进行设计。二、合同价格2.1双方商定的合同价格为人民币______元（大写：____________________________），以下简称“合同价格”。2.2合同价格包括设计方为完成本合同项下设计工作所发生的全部费用、税费、利润等。2.3除非双方另有约定，合同价格不得因任何原因进行调整。三、支付条款3.1委托方应按照双方约定的付款计划向设计方支付合同价格。3.2设计方应向委托方提供合法有效的发票。四、设计周期4.1设计方应按照双方约定的设计周期完成设计工作。4.2若因委托方原因导致设计周期延误，双方应协商延长设计周期；若因设计方原因导致设计周期延误，设计方应承担违约责任。五、质量保证5.1设计方应按照设计要求和行业标准进行设计，保证设计质量。5.2设计验收合格后，设计方应提供____个月的设计质保期。六、违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，若一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、第三方的责权利8.1监理方应监督设计方按照设计要求和行业标准进行设计，确保设计质量和合规性。8.2监理方有权对设计方的设计过程进行审查和验收，并向委托方报告设计进展情况。8.3监理方应协助委托方解决与设计方在设计过程中发生的争议，确保项目的顺利进行。8.4监理方有权获得委托方支付的监理费用，具体金额和支付方式由双方另行约定。九、乙方的权利条款和利益条款9.1设计方有权要求委托方按照设计要求和行业标准进行设计，保证设计质量。9.2设计方有权要求监理方对设计过程进行监督和验收，确保设计质量和合规性。9.3设计方有权要求委托方按照约定的设计周期完成设计工作，并有权要求委托方承担因设计周期延误而产生的违约责任。9.4设计方有权要求委托方提供设计质保期，并有权要求委托方在质保期内对设计进行维护和更新。十、甲方的违约及限制条款10.1若委托方未能按照设计要求和行业标准进行设计，设计方有权要求委托方进行整改，并有权要求委托方承担因此产生的费用和违约责任。10.2若委托方未能按照约定的设计周期完成设计工作，设计方有权要求委托方承担因设计周期延误而产生的违约责任。10.3若委托方在质保期内未能按照约定对设计进行维护和更新，设计方有权要求委托方进行维护和更新，并有权要求委托方承担因此产生的费用和违约责任。十一、合同附件11.1本合同附件包括但不限于：设计要求、付款计划、验收标准等。十二、其他条款12.1本合同