2024分则第十六章建设工程合同

2024分则第十六章建设工程合同合同编号：__________分则第十六章建设工程合同甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：鉴于：3.双方同意按照平等、自愿、公平、诚实信用的原则，签订本合同，明确双方的权利和义务。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程质量标准：____________________第二条合同价格2.1本合同的合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价格包括：____________________2.3合同价格支付方式：____________________第三条合同工期3.1合同工期自____年__月__日开始，至____年__月__日结束。3.2工期延误的违约责任：____________________第四条承包商义务4.1承包商应按照本合同约定的工程内容、质量标准、工期等要求，完成工程建设。第五条项目业主义务5.1项目业主应按照本合同约定的价格、工期等条件，向承包商支付合同价款。第六条合同的变更、解除和终止6.1合同变更的条件：____________________6.2合同解除的条件：____________________6.3合同终止的条件：____________________第七条违约责任7.1承包商违约的责任：____________________7.2项目业主违约的责任：____________________第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1保密条款：____________________9.2知识产权保护：____________________9.3不可抗力：____________________9.4税款：____________________9.5保险：____________________9.6环境影响及安全生产：____________________9.7工程验收及保修：____________________第十条合同的生效、修改和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2本合同的修改和解除，应经双方协商一致，并签订书面协议。10.3本合同失效后，双方应按照合同约定办理相关手续。第十一条合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________法定代表人（或授权代表）：____________________法定代表人（或授权代表）：____________________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单3.承包商资质证明文件4.项目业主授权书5.工程保修条款6.工程验收标准和方法7.环境保护和安全生产相关文件8.不可抗力事件证明文件9.税款缴纳证明文件10.保险单据二、违约行为及认定：1.承包商未能按照合同约定的工期完成工程，认定为违约。2.承包商未能按照合同约定的质量标准完成工程，认定为违约。3.项目业主未能按照合同约定的价格支付合同价款，认定为违约。4.项目业主未能按照合同约定的条件提供施工场地、施工资料等，认定为违约。5.双方未能按照合同约定的时间、方式解决争议，认定为违约。三、法律名词及解释：1.建设工程合同：指项目业主与承包商签订的，由承包商承担工程建设任务的合同。2.工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的总时间。3.合同价款：指双方约定的，项目业主按照合同约定的条件向承包商支付的工程建设费用。4.违约：指合同当事人未能履行合同约定的义务。5.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工程变更，双方应及时沟通，按照合同约定的变更程序进行处理。2.遇到工期延误，承包商应提前通知项目业主，并制定合理的赶工计划。3.遇到质量问题，项目业主有权要求承包商及时整改，必要时可请第三方检测机构进行检测。4.遇到支付问题，双方应按照合同约定的支付方式及时支付合同价款。5.遇到争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民