2024建设工程招投标及合同管理

2024建设工程招投标及合同管理合同编号：__________合同双方：名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________名称：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________电子邮箱：__________鉴于委托方愿意委托承包方进行__________（项目名称）的建设工程，双方经充分协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同条款2.1承包方的义务2.1.1承包方应按照委托方的要求，完成工程的设计、施工、验收等全部工作。2.1.2承包方应保证工程质量，确保工程达到__________（质量标准）。2.1.3承包方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应按__________（延期违约金比例）支付违约金。2.2委托方的义务2.2.1委托方应按照约定向承包方支付工程款项。2.2.2委托方应提供工程所需的__________（包括但不限于土地、原料、设备等）资源。2.2.3委托方应协助承包方办理工程所需的__________（包括但不限于审批、验收等）手续。2.3合同价格2.3.1双方确认，工程合同总价为__________（大写：_____________________元整）。2.3.2付款方式如下：（1）__________完成后，支付__________%；（2）__________验收合格后，支付__________%；（3）剩余款项在工程交付后__________日内支付。2.4工期2.4.1双方确认，工程预计完成时间为__________年__________月__________日。2.4.2如因承包方原因导致工程延期，应按__________（延期违约金比例）支付违约金。2.5违约责任2.5.1双方违反合同约定，应承担相应的违约责任。2.5.2承包方如未按照约定质量完成工程，应承担__________（质量违约金比例）的违约金。2.5.3委托方如未按照约定支付工程款项，应承担__________（付款违约金比例）的违约金。2.6争议解决2.6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以向有管辖权的人民法院起诉。2.7合同的生效、变更和解除2.7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.7.2合同的变更或解除应经双方协商一致，并书面确认。2.7.3合同终止后，承包方应按照委托方的要求，完成工程的收尾工作。三、其他约定3.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。3.2双方应保守对方的商业秘密，未经对方同意，不得向第三方披露。3.3合同附件为__________（附件名称），为本合同的有效组成部分。四、合同的签署4.1本合同一式两份，双方各执一份。4.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算明细表3.工程进度计划表4.工程质量标准和要求5.施工方案和施工组织设计6.合同履行过程中的相关协议和补充协议7.工程验收标准和程序8.付款凭证和工程进度报告二、违约行为及认定：1.承包方未按照约定质量完成工程，未达到约定的质量标准。2.承包方未按照约定的工期完成工程，延期交付。3.委托方未按照约定支付工程款项，延迟付款。4.委托方未提供工程所需的资源，导致工程无法正常进行。5.双方未履行合同约定的义务，导致合同目的不能实现。三、法律名词及解释：1.建设工程：指建筑物、构筑物及其附属设施的新建、改建、扩建、装修、拆除、维修等工程。2.招投标：指通过公开招标的方式，选择具有相应资质和能力的承包方进行工程建设。3.合同履行：指合同双方按照约定履行各自的义务，实现合同目的的过程。4.违约金：指违约方按照约定或者法律规定，向守约方支付的赔偿金。5.工期：指合同约定的工程完成的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到工程进度延误：双方应及时沟通，调整施工计划，合理分配资源，确保工程按时完成。2.遇到质量问题：应及时停工，由承包方负责整改，重新验收，直至达到质量要求。3.遇到付款问题：双方应按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务，如有争议，可通过协商解决。4.遇到合同争议：通过友好协商解决，协商不成时，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于新建、