2024房地产项目撤场结算协议

2024房地产项目撤场结算协议合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：1.甲方为房地产项目的开发商，乙方为该项目的中标承包商。3.由于甲方原因，乙方需提前撤场。4.双方就项目撤场结算事宜达成一致，同意签订本协议。现双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就项目撤场结算事宜达成如下协议：一、结算金额1.乙方向甲方提交《房地产项目撤场结算申请表》（附件一），详细列明撤场结算金额。甲方应在收到申请后的10个工作日内进行审核。2.甲方审核《房地产项目撤场结算申请表》后，确认结算金额无误的，向乙方支付结算金额。3.甲方支付结算金额后，乙方应按照主合同约定，向甲方开具等额的税务发票。二、撤场要求1.乙方应在甲方要求的时间内完成撤场工作，确保项目场地整洁、设备完好无损。2.乙方撤场过程中，应严格按照国家法律法规及甲方相关规定，确保人员安全、环境保护等。3.乙方撤场后，应向甲方提交《房地产项目撤场报告》（附件二），详细说明撤场情况。三、违约责任1.甲方逾期支付结算金额的，应按照逾期部分每日万分之五向乙方支付违约金。2.乙方未按照约定时间完成撤场工作的，应按照逾期部分每日万分之五向甲方支付违约金。3.乙方撤场过程中，若发生安全事故、环境污染等违法行为，由乙方承担全部责任。四、争议解决1.双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.本协议签订地为中华人民共和国__________省/市/自治区，适用中华人民共和国法律。五、其他约定1.本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。2.本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目撤场完毕之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日附件一：《房地产项目撤场结算申请表》附件二：《房地产项目撤场报告》一、附件列表：1.《房地产项目撤场结算申请表》2.《房地产项目撤场报告》二、违约行为及认定：1.甲方逾期支付结算金额：甲方未在约定时间内支付结算金额，属于违约行为。2.乙方未按照约定时间完成撤场工作：乙方未在甲方要求的时间内完成撤场，属于违约行为。3.乙方撤场过程中发生安全事故、环境污染等违法行为：乙方未按照国家法律法规及甲方相关规定执行撤场，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.房地产项目：指房地产开发商投资开发的用于销售或出租的房地产项目。2.中标承包商：指在招标过程中被甲方选定并与甲方签订合同的承包商。3.撤场：指承包商在完成施工任务后，将施工设备和人员从项目场地撤离的行为。4.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定向另一方支付的赔偿金。5.税务发票：指按照国家税务机关规定，由销售方向购买方开具的证明交易金额的凭证。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方逾期支付结算金额：乙方可以与甲方协商解决，若协商不成，乙方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.乙方未按照约定时间完成撤场工作：甲方可以与乙方协商解决，若协商不成，甲方可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.乙方撤场过程中发生安全事故、环境污染等违法行为：乙方应立即报告甲方，并按照法律规定承担相应责任。五、所有应用场景：1.甲方为房地产项目开发商，乙方为