2024园林绿化建设工程施工合同范本

2024园林绿化建设工程施工合同范本合同编号：__________合同各方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方为实施2024年园林绿化建设工程，乙方具有相关施工资质和经验，经双方友好协商，特订立本施工合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：2024年园林绿化建设工程1.2工程地点：（详细地址）1.3工程规模：（详细规模）1.4工程内容：（详细内容）第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包含但不限于：材料费、人工费、设备费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题一次性支付给乙方。第三条施工期限3.1本工程合同工期为（开工日期）至（竣工日期）。3.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。3.3甲方应按约定时间提供施工场地、水电等基础设施，确保工程顺利进行。第四条工程质量4.1乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及设计文件要求进行施工。4.2乙方应对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程质量。4.3工程验收合格标准：（1）符合国家法律法规、行业标准及设计文件要求；（2）工程质量保证期内无重大质量问题；（3）甲方及相关部门验收合格。第五条违约责任5.2甲方未按约定时间支付合同价款，应支付违约金，违约金计算方式同上。5.3双方如有其他违约行为，应根据违约程度承担相应责任。第六条争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且合同价款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.施工方案及施工组织设计3.材料及设备采购合同4.施工进度计划表5.工程质量保证书6.工程验收标准及方法7.相关法律法规及行业标准8.违约金计算公式说明9.甲方支付凭证10.乙方施工资质证明二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，视为违约。2.甲方未按约定时间支付合同价款，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定或国家相关法律法规、行业标准，视为违约。4.甲方提供施工场地、水电等基础设施不符合约定，视为违约。5.双方其他违反合同约定的行为，按照违约程度认定违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的发包方。2.乙方：指合同约定的承包方。3.合同总价：指合同约定的工程总价款。4.违约金：指违约方应支付给对方的经济赔偿。5.工程验收合格：指工程符合国家法律法规、行业标准及设计文件要求，甲方及相关部门验收合格。6.质量保证金：指为保障工程质量，甲方预留的一部分合同价款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如因特殊原因导致延误，应及时与甲方沟通，协商调整工期。2.工程质量问题：乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准及设计文件要求进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应立即整改，直至符合要求。3.合同价款支付：甲方应按照约定时间支付合同价款，如逾期支付，应支付违约金。乙方应提供合法的支付凭证，确保合同价款合理使用。4.施工场地及基础设施：甲方应确保施工场地、水电等基础设施符合约定，保障工程顺利进行。如不符合要求，乙方应及时与甲方沟通，协商解决。五、所有应用场景：1.适用于各类园林绿化建设工程施工项目。2.适用于甲方为实施园林绿化建设工程，乙方具有相关施工资质和经验的情况。3