2024建设工程施工意向协议书范本

2024建设工程施工意向协议书范本合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：鉴于甲方为实施某项建设工程，需要乙方提供相应的施工服务，双方经协商，达成如下意向协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程预算：__________1.5工程进度：__________二、乙方义务2.1乙方应按照甲方的要求，完成上述工程的施工任务。2.2乙方应保证施工质量，确保工程符合国家相关法律法规及行业标准。2.3乙方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。2.4乙方应承担施工过程中发生的安全事故及质量问题，并承担相应责任。2.5乙方应按照甲方要求，提供相关施工资料和报表。三、甲方义务3.1甲方应按照约定时间向乙方支付工程款。3.2甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工场地、水电供应、交通保障等。3.3甲方应协助乙方处理施工过程中的相关手续，包括但不限于规划审批、施工许可等。3.4甲方应对乙方施工过程中的合理损失给予赔偿。四、合同价款及支付4.1本工程合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的30%；（4）剩余10%作为质量保证金，待质保期结束后支付。五、合同工期5.1本工程合同工期为__________个月。5.2乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。六、违约责任6.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。6.2甲方未按照约定时间支付工程款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方承担违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.工程设计图纸4.工程预算清单5.施工计划时间表6.工程验收标准7.乙方资质证书复印件8.合同履行过程中产生的相关发票、收据等财务凭证二、违约行为及认定：2.甲方未按照约定时间支付工程款：指甲方在合同约定的付款节点后，仍未支付约定的工程款。3.工程质量不符合约定：指工程验收时，工程质量不符合合同约定的质量标准和行业标准。4.工期延误：指乙方未按照合同约定的工期完成施工，导致工程延期。三、法律名词及解释：1.发包方：指承担工程建设任务的单位或个人。2.承包方：指承担施工任务的单位或个人。3.施工服务：指承包方根据合同约定，为发包方提供的工程建设施工活动。4.工程验收：指工程完成后，发包方组织相关单位对工程质量、进度、安全等方面进行审核、检查的过程。5.违约责任：指合同一方未履行合同约定的义务，应承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，确保工程按时完成。如乙方原因导致延误，乙方应承担相应的违约责任。2.工程质量问题：解决办法：立即停工，由乙方负责整改。如整改后仍不符合要求，乙方应承担返工费用。3.付款纠纷：解决办法：双方按照合同约定的付款节点进行支付，如甲方逾期支付，甲方应承担违约责任。4.合同履行过程中产生的争议：解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院