2024建设工程施工内部转包协议书

2024建设工程施工内部转包协议书合同编号：__________甲方（转包方）：__________乙方（承包方）：__________一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程总价：__________二、内部转包范围2.1甲方将其在工程中的__________（具体工作内容）的施工任务内部转包给乙方。2.2乙方应按照甲方的要求，完成转包范围内的施工任务，并保证施工质量、安全、进度等满足甲方的要求。三、内部转包价格3.1乙方承接转包范围内的施工任务，甲方应支付给乙方的内部转包价格为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2内部转包价格包括但不限于乙方的人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润等各项费用。3.3内部转包价格如需调整，双方应协商确定。四、施工质量及验收4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、标准规范进行施工，保证施工质量。4.2乙方应严格按照甲方的施工组织设计、施工方案进行施工，确保工程安全。4.3工程验收合格后，乙方应将工程资料、施工设备等清理完毕，不得留下任何隐患。五、施工期限5.1乙方应按照甲方的要求，确保转包范围内的施工任务在__________天内完成。5.2乙方如因特殊原因不能按期完成施工任务，应提前向甲方提出延期申请，经甲方同意后，方可延期。六、付款方式及时间6.1甲方按照乙方实际完成的施工任务，扣除相关费用后，将内部转包价格支付给乙方。6.2付款方式为：__________（转账、现金等）。6.3付款时间为：乙方完成施工任务并验收合格后__________个工作日内。七、违约责任7.1乙方未按照约定完成施工任务的，应向甲方支付违约金，违约金为内部转包价格的__________%。7.2甲方未按照约定支付内部转包价格的，应向乙方支付违约金，违约金为未支付金额的__________%。八、争议解决8.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方完成所有施工任务后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程图纸

2.施工组织设计

3.施工方案

4.工程量清单

5.材料及设备清单

6.验收标准及方法

7.安全防护措施

8.付款凭证

9.验收报告

10.工程资料移交清单二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定完成施工任务：未能在约定的时间内完成转包范围内的施工任务。

2.乙方施工质量不符合要求：施工质量未达到甲方要求或相关法律法规、标准规范的规定。

3.乙方未按照甲方要求进行施工：未按照甲方的施工组织设计、施工方案进行施工。

4.甲方未按照约定支付内部转包价格：未能在约定时间内支付给乙方内部转包价格。

5.甲方未按约定提供施工条件：未能提供符合施工要求的现场条件、图纸、资料等。三、法律名词及解释：

1.内部转包：指甲方将其在工程中的部分施工任务转包给乙方，乙方作为甲方的内部供应商进行施工。

2.施工质量：指工程按照设计文件、施工规范和验收标准达到的使用功能和效果。

3.工程验收：指工程完成后，由甲方组织相关单位进行的质量、安全、进度等方面的检查、评定和认可。

4.违约金：指一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。

5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或者诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：提前制定合理的施工计划，确保人员、材料、设备等及时到位，如有延误，及时与甲方沟通，协商调整施工计划。

2.施工质量问题：加强质量控制，严格按照施工规范和验收标准进行施工，发现问题及时整改，确保工程质量。

3.付款争议：双方明确付款方式和时间，如有争议，查阅合同条款，按照约定执行，或通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。

4.合同变更：如工程内容、价格、工期等需要变更，双方协商一致后签订补充协议，明确变更内容。

5.违约行为：对于乙方违约行为，甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方承担因此造成的损失；对于甲方违约行为，乙方有权要求甲方支付违约金，并要求甲方承担因此造成的损失。五、所有应用场景：

1.甲方为工程项目的总包方，具备施工资质和能力，但出于各种原因，需要将部分施工