地铁工程施工队合同书

地铁工程施工队合同书第一篇范文：合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：全称：_______________________地址：_______________________法定代表人：________________乙方（以下简称“施工队”）：全称：_______________________地址：_______________________法定代表人：________________鉴于：1.业主是地铁工程项目的合法所有者，拥有该项目施工所需的全部权利和批准；2.施工队是一家具有地铁工程施工资质和经验的法人实体；3.业主愿意委托施工队进行地铁工程的施工，施工队愿意接受该委托；双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同，共同遵照执行：一、工程概述1.1工程名称：_______________________1.2工程地点：_______________________1.3工程范围：本工程包括但不限于地铁隧道、车站、轨道、机电安装等施工内容。二、合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：_______________________元整（小写）：_______________________元。2.2价格调整：如发生法律法规、政策变动或其他不可抗力因素导致施工成本增加，双方应友好协商价格调整。三、工期3.1工期总日历天数：_______________________天。3.2工期顺延：如遇不可抗力因素或业主原因导致工期延误，工期应相应顺延。四、支付条款4.1付款方式：按工程进度分期支付。4.2预付款：合同总价的_______________________%作为预付款，施工队完成指定工程量后支付。4.3工程进度款：施工队完成每期工程量后，业主应按实际完成工程量的_______________________%支付进度款。4.4竣工结算款：工程竣工验收合格后，业主应支付至合同总价款的_______________________%。4.5质量保证金：竣工结算款的_______________________%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性无息退还施工队。五、质量保证5.1施工队应按照国家、行业和业主的质量标准、规范要求进行施工，确保工程质量。5.2施工队应提供质量保证书和施工图纸，并接受业主或其委托的第三方质量监督。六、违约责任6.1如施工队未按约定工期完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：_______________________。6.2如业主未按约定支付款项，应向施工队支付违约金，违约金计算方式为：_______________________。七、争议解决7.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、合同解除8.1在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方均有权解除合同。九、合同附件9.1本合同附件包括但不限于：质量保证书、施工图纸、工程量清单等。十、其他10.1本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格、竣工结算款支付完毕之日止。10.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（业主）：_______________________乙方（施工队）：_______________________签订日期：_______________________第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：全称：_______________________地址：_______________________法定代表人：________________乙方（以下简称“施工队”）：全称：_______________________地址：_______________________法定代表人：________________第三方（以下简称“监理公司”）：全称：_______________________地址：_______________________法定代表人：________________鉴于：1.业主是地铁工程项目的合法所有者，拥有该项目施工所需的全部权利和批准；2.施工队是一家具有地铁工程施工资质和经验的法人实体；3.监理公司是一家具有地铁工程监理资质和经验的法人实体；4.业主愿意委托施工队进行地铁工程的施工，施工队愿意接受该委托；5.业主委托监理公司对施工队的施工过程进行全程监理，监理公司愿意接受该委托；双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同，共同遵照执行：一、工程概述1.1工程名称：_______________________1.2工程地点：_______________________1.3工程范围：本工程包括但不限于地铁隧道、车站、轨道、机电安装等施工内容。二、合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：_______________________元整（小写）：_______________________元。2.2价格调整：如发生法律法规、政策变动或其他不可抗力因素导致施工成本增加，双方应友好协商价格调整。三、工期3.1工期总日历天数：_______________________天。3.2工期顺延：如遇不可抗力因素或业主原因导致工期延误，工期应相应顺延。四、支付条款4.1付款方式：按工程进度分期支付。4.2预付款：合同总价的_______________________%作为预付款，施工队完成指定工程量后支付。4.3工程进度款：施工队完成每期工程量后，业主应按实际完成工程量的_______________________%支付进度款。4.4竣工结算款：工程竣工验收合格后，业主应支付至合同总价款的_______________________%。4.5质量保证金：竣工结算款的_______________________%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性无息退还施工队。五、质量保证5.1施工队应按照国家、行业和业主的质量标准、规范要求进行施工，确保工程质量。5.2施工队应提供质量保证书和施工图纸，并接受业主或其委托的第三方质量监督。六、违约责任6.1如施工队未按约定工期完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：_______________________。6.2如业主未按约定支付款项，应向施工队支付违约金，违约金计算方式为：_______________________。七、争议解决7.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、合同解除8.1在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方均有权解除合同。九、监理公司的职责和权利9.1监理公司应按照国家、行业和业主的质量标准、规范要求对施工队的施工过程进行全程监理。9.2监理公司有权对施工队的施工过程进行监督检查，发现问题及时提出整改要求。9.3监理公司应定期向业主报告施工进度和质量情况，确保业主对工程进展有充分的了解。十、甲方的权利和利益10.1甲方有权对施工队的施工过程进行监督检查，发现问题及时提出整改要求。10.2甲方有权要求施工队提供质量保证书和施工图纸，并接受业主或其委托的第三方质量监督。10.3甲方有权要求监理公司对施工队的施工过程进行全程监理，确保工程质量。10.4甲方有权要求施工队按照约定的工期完成工程，如施工队未按约定工期完成工程，甲方有权要求施工队支付违约金。十一、乙方的违约及限制条款11.1如施工队未按约定工期完成工程，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：_______________________。11.2如施工队未按约定的质量标准、规范要求进行施工，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：_______________________。11.3如施工队在施工过程中出现重大安全事故，应立即停工整顿，并承担相应的法律责任。十二、合同附件12.1本合同附件包括但不限于：质量保证书、施工图纸、工程量清单等。十三、其他13.1本第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“委托方”）：全称：_______________________地址：_______________________法定代表人：________________乙方（以下简称“承包方”）：全称：_______________________地址：_______________________法定代表人：________________第三方（以下简称“监理公司”）：全称：_______________________地址：_______________________法定代表人：________________鉴于：1.委托方是某大型基础设施项目的合法所有者，拥有该项目施工所需的全部权利和批准；2.承包方是一家具有基础设施工程施工资质和经验的法人实体；3.监理公司是一家具有基础设施工程监理资质和经验的法人实体；4.委托方愿意委托承包方进行基础设施工程的施工，承包方愿意接受该委托；5.委托方委托监理公司对承包方的施工过程进行全程监理，监理公司愿意接受该委托；双方经友好协商，一致同意按以下条款签订本合同，共同遵照执行：一、工程概述1.1工程名称：_______________________1.2工程地点：_______________________1.3工程范围：本工程包括但不限于基础设施的主体结构、安装工程、装饰装修等施工内容。二、合同价格2.1合同总价：人民币（大写）：_______________________元整（小写）：_______________________元。2.2价格调整：如发生法律法规、政策变动或其他不可抗力因素导致施工成本增加，双方应友好协商价格调整。三、工期3.1工期总日历天数：_______________________天。3.2工期顺延：如遇不可抗力因素或委托方原因导致工期延误，工期应相应顺延。四、支付条款4.1付款方式：按工程进度分期支付。4.2预付款：合同总价的_______________________%作为预付款，承包方完成指定工程量后支付。4.3工程进度款：承包方完成每期工程量后，委托方应按实际完成工程量的_______________________%支付进度款。4.4竣工结算款：工程竣工验收合格后，委托方应支付至合同总价款的_______________________%。4.5质量保证金：竣工结算款的_______________________%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性无息退还承包方。五、质量保证5.1承包方应按照国家、行业和委托方的质量标准、规范要求进行施工，确保工程质量。5.2承包方应提供质量保证书和施工图纸，并接受委托方或其委托的第三方质量监督。六、违约责任6.1如承包方未按约定工期完成工程，应向委托方支付违约金，违约金计算方式为：_______________________。6.2如委托方未按约定支付款项，应向承包方支付违约金，违约金计算方式为：_______________________。七、争议解决7.1双方因履行本合同发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、合同解除8.1在合同履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方均有权解除合同。九、监理公司的职责和权利9.1监理公司应按照国家、行业和委托方的质量标准、规范要求对承包方的施工过程进行全程监理。9.2监理公司有权对承包方的施工过程进行监督检查，发现问题及时提出整改要求。9.3监理公司应定期向委托方报告施工进度和质量情况，确保委托方对工程进展有充分的了解。十、乙方的权利和利益10.1乙方有权要求委托方按照约定的付款方式及时支付工程款项。10.2乙方有权要求监理公司对施工过程进行全程监理，确保工程质量。10.3乙方有权要求委托方提供必要的施工条件和支持，包括但不限于施工场地、施工图