乐山市峨眉山市2024年一级造价工程师《造价管理》点睛提分卷含解析

乐山市峨眉山市2024年一级造价工程师《造价管理》点睛提分卷第1题：单选题(本题1分)限额设计的实施是建设工程造价目标的（）过程。A.目标制定和目标分解B.动态反馈和管理过程C.目标推进和成果评价D.静态反馈和管理过程第2题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要严格审批其（）。A.初步设计和概算B.开工报告C.资金申请报告D.项目核准报告第3题：单选题(本题1分)应用价值工程原理进行功能评价时，表明评价对象的功能与成本较匹配，暂不需考虑改进的情形是价值系数（）。A.大于0B.等于1C.大于1D.小于1第4题：单选题(本题1分)将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。A.通货膨胀B.资金时间价值C.建设期利息D.建设期长短第5题：单选题(本题1分)BOT、ABS、TOT、PFI等均是项目融资的有效方式，其中能够通过融资获得国外管理经验的方式是（）。A.ABS和PFIB.ABS和TOTC.ABS和BOTD.BOT和TOT第6题：单选题(本题1分)某企业连续3年每年初从银行借入资金500万元，年利率8%，按年计息，第3年末一次性还本付息，则第3年末应还本付息（）万元。A.1893.30B.1753.06C.1623.20D.1620.00第7题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位将保证安全施工的措施报送建设行政主管部门或者其他有关部门备案的时间是（）。A.建设工程开工之日起15日内B.建设工程开工之日起30日内C.开工报告批准之日起15天D.开工报告批准之日起30天第8题：单选题(本题1分)项目资本金是指（）。A.项目建设单位的注册资金B.项目总投资中的固定资产投资部分C.项目总投资中由投资者认缴的出资额D.项目开工时已经到位的资金第9题：单选题(本题1分)下列关于项目资本金的表述中，不正确的是（）。A.项目资本金是指投资项目总投资中由投资者认缴的出资额，对项目来说，项目资本金是非债务性资金B.除了主要由中央和地方政府用财政预算投资建设的公益性项目等部分特殊项目外，大部分项目实行资本金制度C.项目资本金形式，可以是现金、实物、无形资产，各部分所占比例没有特殊要求D.根据出资方的不同，项目资本金分为国家出资、法人出资和个人出资第10题：单选题(本题1分)根据FIDIC《施工合同条件》提出的专用条件起草原则，不允许专用条件改变通用条件内容的是（）。A.合同争端的解决方式B.承包人对临时工程应承担的责任C.（咨询）工程师的权限D.风险与回报分配的平衡第11题：单选题(本题1分)项目融资过程中，投资决策后首先应进行的工作是（）。A.融资谈判B.融资决策分析C.融资执行D.融资结构设计第12题：单选题(本题1分)某投资方案设计生产能力为1000台/年，盈亏平衡点产量为500台/年，方案投产后，前4年的达产率见下表。则该方案首次实现盈利的年份为投产后的第（）年。A.1B.2C.3D.4第13题：单选题(本题1分)某房地产开发商估计新建住宅销售价1.5万元/m2，综合开发可变成本9000元/m2，固定成本3600万元，住宅综合销售税率为12%。如果按综合销售税率25%计算，则该开发商的住宅开发量盈亏平衡点应提高（）m2。A.6000B.7429C.8571D.16000第14题：单选题(本题1分)根据我国现行规定，流动资产包括（）。A.预提费用B.委托加工物资C.资本溢价D.土地使用权第15题：单选题(本题1分)按照《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》规定，不试行资本金制度的项目是指（）。A.基本建设项目B.技术改造项目C.房地产开发项目D.公益性投资项目第16题：单选题(本题1分)根据《关于工伤保险费率问题的通知》，建筑业作为风险较大行业，工伤保险的基准费率应控制在用人单位职工工资总额的（）左右。A.0.5%B.1.0%C.1.5%D.2.0%第17题：单选题(本题1分)以投资方案建设所需的总投资作为计算基础，反映投资方案在整个计算期内现金流入和流出的是（）。A.资本金现金流量表B.投资各方现金流量表C.财务计划现金流量表D.投资现金流量表第18题：单选题(本题1分)审查施工图预算，应首先从审查（）开始。A.定额使用B.工程量C.设备材料价格D.人工、机械使用价格第19题：单选题(本题1分)根据《国务院关于调整和完善固定资产投资项目资本金制度的通知》，对于产能过剩行业中的水泥项目，项目资本金占项目总投资的最低比例为（）。A.40%B.35%C.30%D.25%第20题：单选题(本题1分)工程项目多方案比选均包括技术方案比选和经济效益比选两个方面。下列属于技术方案比选的现代方法的是（）。A.总费用现值比较法B.经验判断法C.方案评分法D.目标规划法第21题：单选题(本题1分)评标委员会的组成中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的（）。A.1/3B.2/3C.1/4D.1/2第22题：单选题(本题1分)根据FIDIC《施工合同条件》的规定，关于争端裁决委员会（DAAB）及其裁决的说法，错误的是（）。A.DAAB在收到书面报告后84天内裁决争端且不需说明理由B.合同双方共同确定DAAB主席C.DAAB成员的酬金由合同双方各支付一半D.合同当事人有权不接受DAAB的裁决第23题：单选题(本题1分)审查工程设计概算时，总概算投资超过批准投资估算（）以上的，需重新上报审批。A.5%B.8%C.10%D.15%第24题：单选题(本题1分)当合同约定的违约金过分高于因违约行为造成的损失时，违约方（）。A.可以拒绝赔偿B.不得提出异议C.可以要求仲裁机构裁定予以适当减少D.可以要求行政主管部门裁定予以适当减少第25题：单选题(本题1分)某工程划分为3个施工过程、4个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为5天，累计间歇时间为2天，累计提前插入时间为3天，该工程流水施工工期为（）天。A.29B.30C.34D.35第26题：单选题(本题1分)根据《建筑法》建设单位应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。A.2B.3C.6D.12第27题：单选题(本题1分)关于施工成本管理各项工作之间关系的说法，正确的是（）。A.成本计划能对成本控制的实施进行监督B.成本核算是成本计划的基础C.成本预算是实现成本目标的保证D.成本分析为成本考核提供依据第28题：单选题(本题1分)下列选项中属于联合体承包模式特点的是（）。A.组织协调工作量小，并有利于工程造价和建设工期的控制B.不利于建设单位控制工程造价C.对联合体而言，风险抵抗能力较小D.要求建设单位有较强的组织协调能力第29题：单选题(本题1分)当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同没有明确约定，事后双方又未能达成补充协议，依据民法典的相关规定，应在（）履行。A.支付货币一方所在地B.接受货币一方所在地C.货币存放地D.货币使用地第30题：单选题(本题1分)某项目建设期为2年，建设期内每年初贷款1000万元，年利率为8%。若运营期前5年。每年末等额偿还贷款本息，到第5年末全部还清。则每年末偿还贷款本息（）。A.482.36B.520.95C.562.63D.678.23第31题：单选题(本题1分)某分部工程流水施工计划如下图所示，该流水施工的组织形式是（）。A.异步距异节奏流水施工B.等步距异节奏流水施工C.有提前插入时间的固定节拍流水施工D.有间歇时间的固定节拍流水施工第32题：单选题(本题1分)某笔借款年利率6%，每季度复利计息一次，则该笔借款的年实际利率为（）。A.6.03%B.6.05%C.6.14%D.6.17%第33题：单选题(本题1分)采用权衡分析法权衡工程系统设置费中各项费用之间的关系时，可采取的措施是（）。A.进行节能设计，减少运行费B.改善设计材质，降低维修频度C.采用整体结构，减少安装费用D.采用计划预修，降低停机损失第34题：单选题(本题1分)根据《民法典》合同，由于债权人无正当理由拒绝受领债务人履约，债务人宜采取的做法是（）。A.行使代位权B.将标的物提存C.通知解除合同D.行驶抗辩权第35题：单选题(本题1分)根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人最迟应当在监理人收到进度付款申请单的（）天内，将进度应付款支付给承包人。A.14B.21C.28D.35第36题：单选题(本题1分)利率是各国调整国民经济的杠杆之一。其高低首先取决于（）。A.金融市场借贷资本的供求状况B.借贷资本的期限C.通货膨胀的波动影响D.社会平均利润率的高低第37题：单选题(本题1分)建设工程项目采用Ｐａｒｔｎｅｒｉｎｇ模式的特点．不正确的说法是（）．A.Ｐａｒｔｎｅｒｉｎｇ模式强调信息的开放性B.Ｐａｒｔｎｅｒｉｎｇ模式的参与各方出于自愿C.Ｐａｒｔｎｅｒｉｎｇ模式的关键因素是资源共享和风险分担D.Ｐａｒｔｎｅｒｉｎｇ模式不能独立于其他模式而存在第38题：单选题(本题1分)下列各项流动资产中，分别属于结算债权和待摊费用的是（）。A.应收股利和预付保险费B.应收账款和低值易耗品C.信用卡存款和低值易耗品摊销D.银行本票存款和预付账款第39题：单选题(本题1分)（）组织形式拥有专职的、具有较大权限的项目经理以及专职项目管理人员，适用于技术复杂且时间紧迫的项目。A.强矩阵制B.中矩阵制C.中强矩阵制D.弱矩阵制第40题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用贷款贴息方式的政府投资项目，政府需要审批（）。A.项目建议书B.可行性研究报告C.工程概算D.资金申请报告第41题：单选题(本题1分)工程项目策划中，需要通过项目定位策划确定工程项目的（）。A.系统框架B.系统组成C.规格和档次D.用途和性质第42题：单选题(本题1分)根据我国《标准施工招标文件》规定，下列有关工程竣工验收的表述中，不正确的是（）。A.监理人应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收B.发包人经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书C.监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人D.承包人在完成不合格工程的返工或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告第43题：单选题(本题1分)某工程施工至月底时的情况为：已完工程量120m，实际单价8000元/m，计划工程量100m，计划单价7500元/m，则工程量在月底的费用偏差为（）。A.超支6万元B.节约6万元C.超支15万元D.节约15万元第44题：单选题(本题1分)某技术方案进行单因素敏感性分析的结果是：产品售价下降10%时内部收益率的变化率为55%；原材料价格上涨10%时内部收益率的变化率为39%；建设投资上涨10%时内部收益率的变化率为50%；人工工资上涨10%时内部收益率的变化率为30%。则该技术方案的内部收益率对（）最敏感。A.人工工资B.产品售价C.原材料价格D.建设投资第45题：单选题(本题1分)下列对于构思工程项目系统框架叙述不正确的是（）。A.首要任务是根据建设意图进行工程项目的定义和定位B.工程项目必须通过定位策划作出粗略定位C.工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途、性质D.工程项目定位是决定工程项目的规格和档次第46题：单选题(本题1分)某企业今年的利润总额为100万元，所得税率为25%。由该企业的资产负债表可知：该企业有一笔100万元的借款，期限三年，年利率10%，而金融机构同类借款年利率仅为8%。则该企业今年应交所得税为（）。A.30万元B.33.66万元C.29.4万元D.25.5万元第47题：单选题(本题1分)项目债务融资规模一定时，增加短期债务资本比重产生的影响是（）。A.提高总的融资成本B.增强项目公司的财务流动性C.提升项目的财务稳定性D.增加项目公司的财务风险第48题：单选题(本题1分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处以5000元以上2万元以下罚款的情形是（）。A.跨地区承接业务不备案的B.出租资质证书的C.出借资质证书的D.提供虚假材料申请资质的第49题：单选题(本题1分)投保建筑工程一切险，在保险期限内，若保险单列明的被保险财产在列明的工地范围内，有下列情形时，保险人应承担赔偿责任的是（）。A.因发生除外责任之外的任何自然灾害或意外事故造成的物资损失时，被保险人采取施救措施而支出的合理费用B.设计错误引起的损失和费用C.因原材料缺陷或工艺不善引起的被保险人财产本身的损失D.非外力引起的机械或电气装置的本身损失第50题：单选题(本题1分)根据FIDIC施工合同条件，付给指定分包商的款项来源应是（）。A.暂定金额B.项目管理费C.零星用工费D.总承包服务费第51题：单选题(本题1分)采用增量投资内部收益率（△IRR）法比选计算期相同的两个可行互斥方案时，基准收益率为i_c，则保留投资额大的方案的前提条件是（）。A.△IRR＞0B.△IRR＜0C.△IRR＞i_cD.△IRR＜i_c第52题：单选题(本题1分)某固定节拍流水施工，基础工程划分4个施工过程（挖基槽、做垫层、混凝土浇筑、回填土），在5个施工段组织固定节拍流水施工，流水节拍为3天，要求混凝土浇筑2天后才能进行回填土，该工程的流水工期为（）天。A.39B.29C.26D.14第53题：单选题(本题1分)某项目建设期1年，总投资900万元，其中流动资金100万元。建成投产后每年净收益均为150万元。自建设开始年起，该项目的静态投资回收期为（）年。A.5.3B.6.0C.6.3D.7.0第54题：单选题(本题1分)要求领导者通晓各种业务，成为“全能式”人才的组织机构形式是（）。A.直线制B.矩阵式C.职能制D.直线职能制第55题：单选题(本题1分)某项借款，年名义利率8%，按季复利计息，则季有效利率为（）。A.2.41%B.2.0%C.2.52%D.3.23%第56题：单选题(本题1分)某技术方案的财务净现值大于0，则其财务内部收益率（）基准收益率。A.等于B.一定小于C.一定大于D.可能大于也可能小于第57题：单选题(本题1分)为了有效地控制建设工程造价，造价工程师可采取的组织措施是（）。A.重视工程设计多方案比选B.严格审查施工组织设计C.严格审核各项费用支出D.明确工程造价管理职能分工第58题：单选题(本题1分)在某工程网络计划中，已知工作P的总时差和自由时差分别为5天和2天，工程师检查实际进度时，发现该工作的持续时间延长了4天，说明此时工作P的实际进度（）。A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B.不影响总工期，但将其紧后工作的最早开始时间推迟2天C.将其紧后工作的最早开始时间推迟2天，并使总工期延长1天D.将其紧后工作的最早开始时间推迟4天，并使总工期延长2天第59题：单选题(本题1分)项目管理承包商风险最低，回报也低的项目管理方式为（）。A.代表业主管理，承担部分工程EPC工作B.作为业主管理延申，管理EPC承包商C.代表业主管理,承担设计工作D.作为顾问，对项目进行监督检查并向业主报告第60题：单选题(本题1分)在价值工程活动中，可用来选择价值工程对象的方法是（）。A.挣值分析法B.时间序列分析法C.回归分析法D.百分比分析法第61题：多选题(本题2分)工程项目经济评价应遵循的基本原则有（）。A.以财务效率为主B.效益与费用计算口径对应一致C.收益与风险权衡D.以定量分析为主E.动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主第62题：多选题(本题2分)关于利率高低影响因素的说法，正确的有（）。A.利率的高低首先取决于社会平均利润率的高低，并随之变动B.借出资本所承担的风险越大，利率越低C.资本借出期间的不可预见因素越多，利率越高D.社会平均利润不变的情况下，借贷资本供过于求会导致利率上升E.借出资本期限越长，利率越高第63题：多选题(本题2分)以下关于合同形式的说法，正确的有（）。A.建设工程合同应当采用书面形式B.电子数据交换不能直接作为书面合同C.合同有书面和口头两种形式D.电话不是合同的书面形式E.书面形式限制了当事人对合同内容的协商第64题：多选题(本题2分)工程项目经济分析的主要标准和参数是（）。A.市场利率B.净收益C.财务净现值D.净利润E.社会折现率第65题：多选题(本题2分)工程造价咨询企业的业务范围包括（）。A.审批建设项目可行性研究中的投资估算B.编制项目经济评价报告C.编制与审核工程竣工决算报告D.仲裁工程结算纠纷E.提供工程造价信息服务第66题：多选题(本题2分)互斥型投资方案经济效果评价可采用的静态分析方法有（）。A.最小公倍数法B.增量投资收益率法C.增量投资回收期法D.综合总费用法E.年折算费用法第67题：多选题(本题2分)价值功能活动中不必要功能包括（）。A.辅助功能B.多余功能C.重复功能D.过剩功能E.不足功能第68题：多选题(本题2分)下列关于名义利率和有效利率的说法中，正确的有（）.A.名义利率是计息周期利率与一个利率周期内计息周期数的乘积B.有效利率包括计息周期有效利率和利率周期有效利率C.当计息周期与利率周期相同时，名义利率等于有效利率D.当计息周期小于利率周期时，名义利率大于有效利率E.当名义利率一定时，有效利率随计息周期变化而变化第69题：多选题(本题2分)根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当对达到一定规模的危险性较大的（）编制专项施工方案。A.土方开挖工程B.钢筋工程C.模板工程D.混凝土工程E.脚手架工程第70题：多选题(本题2分)既有法人作为项目法人筹措项目资本金时。属于既有法人外部资金来源的有（）。A.企业增资扩股B.企业资产变现C.企业产权转让D.企业发行债券E.企业发行优先股股票第71题：多选题(本题2分)美国的工程造价估算中，管理费和利润一般是在某些费用基础上按照一定比例计算费用包括（）。A.人工费B.材料费C.设备购置费D.机械使用费E.开办费第72题：多选题(本题2分)根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列情形中，属于发包人违约的有（）。A.发包人拖延批准付款申请B.设计图纸不符合合同约定C.监理人无正当理由未在约定期限内发出复工通知D.恶劣气候原因造成停工E.在工程接收证书颁发前，未对工程照管和准许第73题：多选题(本题2分)建设单位在办理质量监督手续时须提交的资料有（）。A.施工图设计文件审查报告和批准书B.施工、监理合同C.工程勘察成果及设计图纸D.监理规划和施工组织设计E.批准立项的文件第74题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》的相关规定，在履行合同过程中发生争议，采用争议评审方式的，发包人和承包人应在（），协商成立争议评审组。A.开工日后的28天内B.订立施工合同后C.开工之日D.施工合同生效后E.争议发生后第75题：多选题(本题2分)PPP项目的监管方式主要包括（）。A.履约管理B.行政监管C.公众监督D.强制保险E.银行监督第76题：多选题(本题2分)技术方案比选方法分为两大类，即：传统方法和现代方法。其中属于传统方法的是指（）。A.经验判断法B.方案评分法C.经济计算法D.目标规划法E.层次分析法第77题：多选题(本题2分)根据《招标投标法》，下列说法正确的有（）。A.投标人少于3个的，招标人应重新招标B.不宜招标的项目经批准可以采用邀请招标方式确定中标人C.招标人对已发出招标文件的澄清和修改，属于招标文件的组成部分D.联合体各方均应具备招标文件对投标人资格条件的规定E.评标过程中，设有标底的，应当参考标底第78题：多选题(本题2分)根据《建筑法》的规定，申请领取施工许可证，应具备的条件包括（）。A.已办理工程用地批准手续B.已确定建筑施工企业C.需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求D.有满足施工需要的施工图纸及技术资料E.材料.设备已经购入第79题：多选题(本题2分)施工成本管理中，企业对项目经理部可控责任成本进行考核的指标有（）。A.直接成本降低率B.预算总成本降低率C.责任目标总成本降低率D.施工责任目标成本实际降低率E.施工计划成本实际降低率第80题：多选题(本题2分)根据《招标投标法实施条例》，评标委员会应当否决其投标的情形包括（）。A.投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字B.投标联合体没有提交共同投标协议C.投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件D.投标文件中有含义不明确的内容E.投标文件中有计算错误

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P306知识点：限额设计。限额设计的实施是建设工程造价目标的动态反馈和管理过程，可分为目标制定、目标分解、目标推进和成果评价四个阶段。2、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P62对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。3、【正确答案】：B【试题解析】：价值系数V=1。即功能评价值等于功能现实成本。这表明评价对象的功能现实成本与实现功能所必需的最低成本大致相当。此时，说明评价对象的价值为最佳，一般无须改进。4、【正确答案】：B【试题解析】：根据是否考虑资金时间价值，经济效果评价方法又可分为静态评价方法和动态评价方法。5、【正确答案】：D【试题解析】：ABS只是转移现金流量的控制权，建设和经营权仍然保留在项目原始权益人，所以不能通过融资获得国外先进技术和管理经验，BOT和TOT能够通过融资活动获得国外管理经验。6、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是等额支付系列情形。需要注意的是“年初借入”，所以第三年年末的本利和为500（F/A，8%，3）（1+8%）=1753.06（万元）；也可以三年分别求终值，然后加总得到答案7、【正确答案】：C【试题解析】：依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。8、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是项目资本金制度。项目资本金是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额9、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P227本题考核的是项目资本金。项目资本金是项目的投入资金，国家对于项目资本金的构成、实行项目资本金制度的项目等内容都有明确的规定，应注意把握。根据国家规定，项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权、资源开采权作价出资，但除国家对采用高新技术成果有特别规定的外，其比例不得超过投资项目资本金总额的20%。，项目资本金是指投资项目总投资中由投资者认缴的出资额，对项目来说，项目资本金是非债务性资金。10、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P327本题考查的是施工合同示范文本。专用条件不允许改变通用条件中风险与回报分配的平衡。11、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是项目融资的特点和程序。项目融资大致可分为五个阶段：投资决策分析、融资决策分析、融资结构设计、融资谈判和融资执行。12、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P197知识点：不确定性分析与风险分析。盈利的第一年为投产的第三年，因为第三年的生产能力为700台，自第3年开始超过了盈亏平衡点产量500台。13、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P197本题考查的是不确定性分析与风险分析。36000000/（15000－9000－15000×12%）＝8571（m2）；36000000/（15000－9000－15000×25%）＝16000（m2）；16000－8571＝7429（m2）。14、【正确答案】：B【试题解析】：流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产，包括(1)货币资金。包括库存现金（简称现金）、银行存款和其他货币资金（包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款等）。(2)短期投资。是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(舍1年）的投资，一般包括股票、债券、基金等。(3)应收及预付款项。或称结算债权，是指企业在日常生产经营过程中发生的各项债权，主要包括应收款项（包括应收账款、应收票据、应收股利、应收利息、其他应收款)和预付账款等。(4)待摊费用。是指企业已经支出、但应当由本期和以后各斯分别负担的、分摊期在1年以内（舍1年）的各项费用。主要包括低值易耗品摊销、预付保险费、一次性购买印花税票、一次性支付固定资产中小修理费用需要在年度内分月摊销的金额等。(5)存货。是指企业在曰常生产经营过程中持有以备出售，或者仍然处在生产过程，或者在生产或提供劳务过程中将消耗的材料或物料等。施工企业的存货主要包括原材料、在途存货、委托加工物资、低值易耗品、周转材料、未完施工和已完施工、在产品和产成品等。见教材第三章第三节P160。【考核要点】流动资产的内涵。15、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P227《国务院关于固定资产投资项目试行资本金制度的通知》（国发[1996]35号）规定，各种经营性固定资产投资项目，包括国有单位的基本建设、技术改造、房地产开发项目和集体投资项目，试行资本金制度，投资项目必须首先落实资本金才能进行建设。个体和私营企业的经营性投资项目参照规定执行。公益性投资项目不实行资本金制度。外商投资项目（包括外商投资、中外合资、中外合作经营项目）按现行有关法规执行。16、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P283本题考查的是与工程项目有关的保险规定。建筑业属于三类风险较大的行业，基准费率要控制在用人单位职工工资总额的2.0%左右。17、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程项目经济评价报表的编制。投资现金流量表是以投资方案为一独立系统进行设置的。它以投资方案建设所需的总投资作为计算基础，反映投资方案在整个计算期（包括建设期和生产运营期）内现金的流入和流出。18、【正确答案】：B【试题解析】：工程量计算是编制施工图预算的基础性工作之一，对施工图预算的审查，应首先从审查工程量开始。19、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P22820、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程项目策划。现代方法：目标规划法、层次分析法、模糊数学综合评价法、灰色理论分析法和人工神经网络法等。21、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是施工评标与授标。评标委员会的成员中，技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。22、【正确答案】：A【试题解析】：DAAB由1人或3人组成；选项B，若DAAB成员为3人，则由合同双方各提名一位成员供对方认可，双方共同确定第三位成员作为主席；合同双方应当共同商定对DAAB成员的支付条件，并由双方各支付酬金的一半；如果合同一方对DAAB的裁决不满，则应在收到裁决后的28天内向合同对方发出表示不满的通知，并说明理由，表明准备提请仲裁；23、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P311知识点：概预算文件的审查。对总概算投资超过批准投资估算10%以上的，应进行技术经济论证，需重新上报进行审批。24、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：违约责任。约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。25、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P112本题考查的是流水施工的基本组织方式。T=（3+4-1）×5+2-3=29天。26、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P21建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。27、【正确答案】：D【试题解析】：选项A是成本计划进行成本费用控制的主要依据而不是监督，选项B成本计划是在成本预测的基础上；选项C无成本预算的说法。28、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是联合体承包模式。采用联合体承包模式的特点：对建设单位而言，与总分包模式相同，合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和建设工期的控制。参见教材P78。29、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：合同履行。履行地点不明确，给付货币的，在接受货币一方所在地履行；交付不动产的，在不动产所在地履行；其他标的，在履行义务一方所在地履行。30、【正确答案】：C【试题解析】：31、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：流水施工。施工过程II和施工过程III之间有1天的间歇。32、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P167本题考查的是名义利率和有效利率。该笔借款的年实际利率=（1+6%/4）4-1=6.14%。33、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：工程寿命周期成本分析方法。选项AB属于设置费与维持费的权衡分析；选项D属于维持费中各项费用之间的权衡分析。34、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P54本题考查的是民法典合同编。有下列情形之一，难以履行债务的，债务人可以将标的物提存：（1）债权人无正当理由拒绝受领；（2）债权人下落不明；（3）债权人死亡未确定继承人、遗产管理人，或者丧失民事行为能力未确定监护人；（4）法律规定的其他情形。标的物不适于提存或提存费用过高的，债务人可以依法拍卖或者变卖标的物，提存所得的价款。35、【正确答案】：C【试题解析】：发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。36、【正确答案】：D【试题解析】：在通常情况下，平均利润率是利率的最高界限。因为利息是利润分配的结果，如果利率高于利润率，借款人投资后无利可图，也就不会借款了。37、【正确答案】：C【试题解析】：高层管理者的认同、支持和决策是关键因素．建设工程项目采用Ｐａｒｔｎｅｒｉｎｇ模式的特点如下：（１）参与各方出于自愿；（２）高层管理的参与，风险分担，共享资源；（３）Ｐａｒｔｎｅｒｉｎｇ协议不是法律意义上的合同；（４）信息的开放性，即资源共享；（５）不能独立于其他模式而存在。38、【正确答案】：A【试题解析】：流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内.变现或耗用的资产，主要包括货币资金(现金、银行存款等）、短期投资、应收及预付款项（即结算债权）、待摊费用和存货等。其中，货币资金，包括库存现金（简称现金)、银行存款和其他货币资金（包括外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款等）；短期投资，一般包括股票、债券、基金等；应收及预付款项，或称结算债权，主要包括应收款项（包括应收账款、应收票据、应收股利、应收利息、其他应收款)和预付账款等；待摊费用主要包括低值易耗品摊销、预付保险费、一次性购买印花税票、一次性支付固定资产中小修理费用、需要在年度内分月摊销的金额等；存货，主要包括原材料、在途存货、委托加工物资、低值易耗品、周转材料、未完施工和已完施工、在产品和产成品等。见教材第三章第三节P160。【考核要点】流动资产的内容。39、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是矩阵制。强矩阵制拥有专职的、具有较大权限的项目经理以及专职项目管理人员，适用于技术复杂且时间紧迫的项目。40、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是采用贷款贴息方式的政府投资项目。41、【正确答案】：C【试题解析】：选项A.B，在工程项目定义和定位明确的前提下，需要提出工程项目系统框架，进行工程项目功能分析，确定工程项目系统组成；选项C,工程项目定位是要根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次；选项D，工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途、性质。42、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P321知识点：施工合同示范文本。发包人经过验收后同意接收工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。43、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是费用偏差。费用偏差（CV）=已完工程计划费用（BCWP）－已完工程实际费用（ACWP）=120*7500-120*8000=-6万元44、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P200知识点：不确定性分析与风险分析。产品售价55＞建设投资50＞原材料价格39＞人工工资30，产品售价因素对内部收益率影响最敏感。45、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目策划。工程项目定义是指要明确界定工程项目的用途、性质，如某类工业项目、交通运输项目、公共项目、房地产开发项目等，具体描述工程项目的主要用途和目的。工程项目定位是要根据市场需求，综合考虑投资能力和最有利的投资方案，决定工程项目的规格和档次。例如，设想建设一幢高层写字搂，根据需求和建设条件，可以建成普通办公大楼，也可以建成具有多功能的现代化办公楼宇，总之，工程项目必须通过定位策划作出准确定位。46、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是所得税。本企业100万元借款，年支付利息10万元（100×10%），而银行同类贷款仅需支付利息8万元（100×8%），因此企业每年多了2万元利息，应税所得=100+2=102万元，应交所得税=102×25%=25.5万元。47、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P243本题考查的是资本结构。增加短期债务资本能降低总的融资成本，但会增大公司的财务风险。48、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是工程造价咨询企业的法律责任。跨地区承接业务不备案的应处以5000元以上2万元以下罚款，故A.C选项错误。涂改、倒卖、出租、出借资质证书，或者以其他形式非法转让资质证书，处以1万元以上3万元以下的罚款，所以B选项正确。申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予受理或者不予资质许可，并给予警告，申请人在1年内不得再次申请工程造价咨询企业资质，故D选项错误。49、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是建筑工程一切险。选项BCD都是除外责任。50、【正确答案】：A【试题解析】：为了不损害承包商的利益，给指定分包商的付款应从暂定金额内开支。51、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是动态评价方法。应用△IRR_j法评价互斥方案的基本步骤如下：①计算各备选方案的IRR_j，分别与基准收益率i_c比较。IRR_j小于i_c的方案，即予淘汰。②将IRR_j≥i_c的方案按初始投资额由小到大依次排列；③按初始投资额由小到大依次计算相邻两个方案的增重投资内部收益率△IRR_j，若△IRR_j＞i_c，则说明初始投资额大的方案优于初始投资额小的方案，保留投资额大的方案；反之，若△IRR_j＜i_c，则保留投资额小的方案。直至全部方案比较完毕，保留的方案就是最优方案。52、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是等节奏流水施工。根据公式T=（m+n-1）×t+ΣG+ΣZ-ΣC，代入数值得：T=（4+5-1）×3+2=26（天）。参见教材P111。53、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P178本题考查的是投资回收期。静态投资回收期是在不考虑资金的时间价值的条件下，以项目的净收益回收其全部投资所需要的时间。投资回收期可自项目建设开始年算起，也可自项目投产年开始算起，但应予以注明。题干给出自建设开始年起，即Pt=1+900/150=7（年）。54、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是直线制。直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确、职责分明、决策迅速。但由于未设职能部门，项目经理没有参谋和助手，要求领导者通晓各种业务，成为“全能式”人才。无法实现管理工作专业化，不利于项目管理水平的提高。55、【正确答案】：B【试题解析】：8%/4=2.0%。56、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是内部收益率与净现值率。内部收益率、净现值均可对独立方案进行评价，且结论是一致的，财务净现值大于0，内部收益率大于基准收益率。57、【正确答案】：D【试题解析】：要有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等多方面采取措施。组织措施包括明确项目组织结构、明确造价控制者及其任务，明确管理职能分工；技术措施包括重视设计多方案比选，严格审查监督初步设计、技术设计、施工图设计、施工组织设计、深入技术领域研究节约投资的可能性；经济措施包括动态的比较造价的计划值和实际值，严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施等。见教材第一章第二节P10。【考核要点】有效控制工程造价的措施。58、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是网络计划优化与执行中的控制。持续时间延长4天小于总时差5天，不影响总工期，自由时差为2天，将其紧后工作的最早开始时间推迟2天。59、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P73-75项目管理承包商作为业主顾问，对项目进行监督和检查，并及时向业主报告工程进展情况。这对项目管理承包商而言，风险最低，接近于零，但回报也低。60、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P205本题考核的是价值工程的对象选择及信息资料收集。价值工程对象选择往往要兼顾定性分析和定量分析，因此，对象选择的方法有多种，不同方法适宜于不同的价值工程对象。应根据具体情况选用适当的方法，以取得较好的效果。包括：因素分析法（又称经验分析法）、ABC分析法（又称重点选择法或不均匀分布定律法）、强制确定法、百分比分析法和价值指数法。61、【正确答案】：BCE【试题解析】：工程项目经济评价应遵循的基本原则：(1)有“无对比”的原则。(2)效益与费用计算口径对应一致的原则。(3)收益与风险权衡的原则。(4)定量分析与定性分析相结合，以定量分析为主的原则。(5)动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。62、【正确答案】：ACE【试题解析】：影响利率的主要因素有：1）社会平均利润率。在通常情况下,平均利润率是利率的最高界限2）借贷资本的供求情况。在平均利润率不变的情况下,借贷资本供过于求,利率下降;反之,利率上升。3）借贷风险。风险越大,利率也就越高4）通货膨胀。通货膨胀对利息的波动有直接影响,如果资金贬值幅度超过名义利率,往往会使实际利率无形中成为负值。5）借贷期限。贷款期限长,不可预见因素多,风险大,利率就高;反之,利率就低。63、【正确答案】：AD【试题解析】：书面合同所讲的书面形式是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式，B项错误；当事人订立合同，有书面形式、口头形式和其他形式，C项错误；书面合同的优点在于有据可查、权利义务记载清楚、便于履行，发生纠纷时容易举证和分清责任，E项错误。64、【正确答案】：ABCE【试题解析】：2021教材P289本题考查的是工程项目经济评价。工程项目经济评价包括财务分析和经济分析。项目财务分析的主要标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率等，而项目经济分析的主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会折现率等。65、【正确答案】：BCE【试题解析】：工程造价咨询业务范围包括：（1）建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；（2）建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；（3）建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核）；合同价款的签订与调整（包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）与工程款支付，工程结算、竣工结算和决算报告的编制与审核等；（4）工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；（5）提供工程造价信息服务等。66、【正确答案】：BCDE【试题解析】：本题考查的是互斥型方案的评价的静态评价方法。互斥型方案静态分析常用增量投资收益率、增量投资回收期，年折算费用、综合总费用等评价方法进行相对经济