路和沿沟河道整工程招标文件模板

昌黎县汇文街东延及计划路和沿沟河道整工程招标文件秦工招昌字[]22号建设单位：昌黎县滨海城市建设投资发展招标代理机构：河北宏信招标编制日期：7月目录第一章投标须知技术规范及技术要求资格审查申请书格式第四章投标文件（格式）第五章关键协议条款第六章评标标准及评标措施第七章工程量清单第八章答疑纪要及补遗书注:本招标文件共85页（除封面），投标人领取招标文件时自行查对，如有缺、损等情况，请于领取招标文件之日起二十四小时内向招标代理机构提出，不然，由此造成一切后果由投标人自负。投标须知投标须知前附表项号工程综合说明11.1工程名称：昌黎县汇文街东延及计划路和沿沟河道整工程1.2工程类型：市政工程1.3工程概况：道路全长5635米。其中：汇文街东延道路长1800米、宽32米，双向四车道；东外环长828米、宽60米；桥梁2座，跨度20米；5条计划路长3008米、3条宽15米、1条宽30米、1条宽20米；河道整改长850米、宽20米；配建给水、污水、雨水、电力、电信、热力、照明等地下管线及绿化。1.4承包方法：包工包料1.5要求质量标准：合格1.6工期要求：410天（日历天数）1.7招标范围：详见工程量清单内容2资金起源：财政资金3投标人资质等级要求：和本工程相适应施工资质4招标形式：公开招标5报价方法：本工程施工总包6投标使用期：56天(日历天数)7投标确保金额：80万元8招标文件售价1200元9投标文件:正本1份，副本4份，并加以注明。10投标文件递交至昌黎县建设工程交易服务中心开标厅11投标截止日期：月日早晨9:00时12开标时间：月日早晨9:00时13开标地点：昌黎县建设工程交易服务中心开标厅14招标人名称：昌黎县滨海城市建设投资发展联络人：闫万松

联络电话：15招标代理机构名称：河北宏信招标联络人：裴绍银电话：

一、总则1.1工程说明1.1.1工程说明见投标须知前附表（以下称“前附表”）第1项所述。1.1.2上述工程已办理招标登记，现经过公开招标方法择优选定一家施工单位。1.2资金起源财政拨款。1.3对投标人要求1.3.1已报名。本工程采取资格后审方法确定合格投标人。1.3.2本项目对投标人资质要求为：持有工商行政管理部门核发营业执照，经营自主、独立核实，且含有和本工程相适应施工承包资质，并同时含有同类工程施工经历独立法人施工单位。1.3.3拟投入本项目标项目经理含有同类工程施工经历。1.4投标费用投标人应负担其编制和递交投标文件所包含一切费用。不管投标结果怎样，招标人及招标代理机构对上述费用不负任何责任。1.5现场考察1.5.1投标人自行进行现场考察，了解现场情况，考察驻地条件，自负其责取得相关编制投标文件所必需一切资料。1.5.2招标代理机构向投标人提供相关现场资料和数据，是招标代理机构现有能使投标人利用资料。招标代理机构对投标人由此而做出推论、了解和结论概不负责。1.5.3投标人现场考察以后，将被认为已了解了工程地形、多种地上、地下障碍物、各类杆线、管线情况、垃圾、渣土、地貌、水文、地质、气象、水源、电源、通讯、交通、多种材料起源、价格及当地相关情况等，并已充足认识到自己应负担义务、责任和风险。假如投标人认为需要再次进入现场进行考察，可自行进入，次数不限。现场考察费用由投标人自行负担。1.5.4在现场考察活动中，投标人假如发生人身伤亡、财物或其它损失，不管何种原因所造成，招标人均不负责。二、招标文件2.1招标文件组成招标文件除本款下述各章内容外，招标人在招标期间发出会议纪要、补充通知和其它正式有效函件，均是招标文件组成部分。各章内容以下：投标须知技术规范及技术要求资格审查申请书格式投标文件（格式）关键协议条款评标标准及评标措施工程量清单（含图纸）答疑纪要及补遗书投标人应认真检验招标文件是否齐全、完整，若有遗漏或缺页，应立即向招标代理机构提出，方便补齐。投标人应认真研读招标文件中全部投标须知、协议条款、要求格式、技术规范和图纸等。假如投标人投标文件不能符合招标文件要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求投标文件将被拒绝。2.2招标文件解释2.2.1投标人对招标文件任何部分若有任何疑问，均可在购置招标文件后3日内以传真方法要求招标代理机构给予澄清和解答。招标代理机构将在合理时间内给予回复。2.2.2若投标人疑问含有普遍性，招标代理机构将以传真方法将解答传送给全部已购置招标文件投标人，并对全部投标人全部含有约束力。2.3招标文件修改2.3.1在投标截止时间15日之前，招标代理机构可能会以补充通知方法修改招标文件。2.3.2补充通知将以书面方法发给全部投标人，补充通知作为招标文件组成部分，对投标人起约束作用。2.3.3为使投标人在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标代理机构在取得招标人同意后可酌情延长递交投标文件截止日期。三、招标范围及投标报价说明3.1本工程招标范围3.1.1本工程招标范围：详见工程量清单内容。3.2本工程投标报价形式3.2.1投标人应根据招标文件要求认真填写投标书。投标人只许可有一个投标总价，任何有选择报价投标文件将不予接收。工程量清单报价表中投标总价必需和投标书中投标报价一致。3.2.2本工程采取工程量清单报价形式，工程量清单列明工程数量是招标人依据图纸及现行《建设工程量清单计价规范》编制。它是招标文件组成部分，投标人应依据招标人提供工程量清单编制投标报价。投标人有权依据图纸对工程量清单进行核实，如投标人发觉工程量清单和图纸不符时，投标人可提出疑问，招标人经核实后以补充通知形式给予确定调整。调整后清单，作为编制投标报价依据。3.3报价依据及其内容3.3.1报价依据（1）招标代理单位提供招标文件、设计图纸及补充说明；（2）投标人编定施工组织设计；（3）投标报价由投标人根据工程量清单、施工设计图纸和招标文件其它要求，结合施工现场实际情况和本身技术水平、管理水平、经营情况、机械配置和制订施工组织设计，依据企业定额和市场价格，参考建设行政主管部门公布社会平均消耗量定额进行编制，自主报价。3.3.2投标人对工程量清单所报综合单价应包含除规费和税金以外全部费用。3.3.3工程量清单报价表中投标总价必需和投标书中投标报价一致，分部分项工程量清单计价表中综合单价报价必需和分部分项工程量综合单价分析表计算报价相一致。3.3.4由招标人自行供给或指定材料，投标人在此次投标报价中必需依据招标人给定材料单价纳入投标报价。3.4报价方法（1）本工程采取工程量清单投标报价形式招标。工程量清单报价表依据国家《建设工程量清单计价规范》（GB50500—）和河北省《建设工程工程量清单编制和计价规程》【DB13（J）/T150-】中工程量清单计价格式填写；（2）投标人不得更改招标人提供“工程量清单”中各项内容，并应以规范、图纸及工程量清单（包含调整）为基础进行报价,对于投标人应填写而没有填写单价和合价工程细目，招标人将不予支付，并认为该项目标价款已包含在工程量清单其它细目标单价和合价中。假如投标人存在未填写单价和合价工程项目，因为变更或洽商取消，招标人将按招标人制订拦标价中该工程项目费用标准，从投标人能够得到任何工程款项上扣回。投标总价均包含该工程项目标成本、利润、税金、施工技术方法费、施工组织方法费，风险费，政策性文件要求费用等全部费用；（3）协议方法采取固定单价协议，除协议专用条款约定情况外不调整,施工过程中，为便于计量和结算，价款调整方法、方法应遵照以下标准：（a）因分部分项工程量清单项目漏项或设计变更（含设计图纸变更）引发新工程量清单项目、施工项目和清单所列项目结构特征发生改变项目，其综合单价及对应方法项目金额，由承包人提出，经发包人认可，报市造价管理机构立案后，作为结算依据。（b）因为工程数量计算有误，引发分部分项工程数量增减，增减数量在实际发生工程量和清单中工程量偏差在±5%以内，中标综合单价不作调整，方法项目费对应调整；增减数量在实际发生工程量和清单中工程量偏差超出±5%，增加5%以外数量或降低后剩下工程数量所对应综合单价及方法项目费，应由承包人提出，经发包人认可，报县造价管理机构立案后，作为价款调整、支付、结算依据。因为工程数量设计变更，引发分部分项工程数量增减，增减数量在实际发生工程量和清单中工程量偏差在±10%以内，中标综合单价不变，方法项目费对应调整；增加10%以外数量或降低后剩下工程数量所对应综合单价及方法项目费，应由承包人提出，经发包人认可，报市造价管理机构立案后，作为价款调整、支付、结算依据。（c）假如发包人自行采购材料品种、规格、数量、交货时间发生改变，该材料所对应综合单价均应由承包人提出，经发包人认可，报市造价管理机构立案后，作为价款调整、支付、结算依据。（4）投标人应依据本招标文件要求、市场生产要素价格水平及其走势、投标人本身管理水平和实力，投标人为本招标工程准备施工组织设计和由这些原因决定投标人之于本招标工程成本水平等，准备自己投标价格。（5）投标人投标报价应包含按招标文件要求完成工程量清单所需全部费用，包含分部分项工程量清单费、方法项目清单费、其它项目清单费、规费、税金和风险费等全部费用。（6）综合单价确定：投标报价综合单价是指完成工程量清单中一个要求计量单位项目所需人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润，并考虑风险原因在内全部费用。投标人所填报综合单价应考虑风险原因，投标人投标时所填报综合单价中关键材料单价，由市场价格波动，造成其上涨或下降，关键材料单价变动在±3%幅度以内，其所报综合单价不变；关键材料单价变动超出±3%幅度，用材料价差调整对应综合单价并经造价审计部门认可，作为结算依据（关键材料单价仅作为计算上涨或下降幅度、调差使用，以造价管理机构公布信息指导价为准）。（7）投标人必需提供分部分项工程量清单综合单价分析表、方法项目综合单价分析表、关键材料价格表，包含分析每个综合单价人工费、材料费、机械费、管理费、利润及对应费率。（8）投标文件总价中安全文明施工费应按国家要求，投标人按招标人给定由造价管理部门核准金额计入投标报价，不得参与竞价，不然按废标处理。承包单位临时设施及安全文明生产必需符合国家要求标准。（9）国家政策性调整，按相关文件实施。（10）投标报价中税金、应缴纳多种规费，投标人须按国家法律要求费用标准实施，如实填报，不得参与竞价。（11）本工程招标不接收任何形式调价函或降价信。四、投标文件编制4.1.投标文件语言:投标文件及投标人和招标代理机构之间和投标相关来往通知、函件和文件均应使用简体汉字。4.2投标文件组成:投标文件包含资格审查申请书（资格审查申请书格式见第三部分）、商务文件和技术文件（投标文件格式见第四部分）三部分，其中：4.2.1资格审查申请书应包含：4.2.1.1资格审查申请书封面4.2.1.2资质证实文件4.2.1.3企业介绍4.2.1.4企业人员和机械设备情况4.2.1.5财务情况基础资料4.2.1.6拟投入关键管理人员情况4.2.1.7拟投入本工程关键施工机械设备情况表4.2.1.8项目经理简历4.2.1.9现在剩下劳动力和施工机械设备情况4.2.1.10近三年内已完成和正在承建同类工程业绩表4.2.1.11现在和过去曾经参与或包含诉讼案件情况（如有时）4.2.1.12申请人还应提供其它材料4.2.2商务文件应包含：4.2.2.1投标书；4.2.2.2法定代表人相关本工程投标授权委托书；4.2.2.3法定代表人或其授权代理人有效身份证件复印件（参与开标会时出示原件）；4.2.2.4工程量清单报价；4.2.3技术文件：施工组织设计（关键内容：施工现场平面部署图；施工技术方法<应包含较为具体冬雨季施工技术方法>；工程质量确保方法；安全生产文明施工方法；施工进度计划；进度计划确保方法；项目经理情况；关键机具使用计划；劳动力安排使用计划；服务承诺及维保方案）投标人必需填写关键施工阶段工期计划表，对于投标人在施工过程中不能根据承诺实施，招标人将采取一定处罚方法。投标人必需在施工组织设计中突出工程关键、难点问题施工方案和技术方法。还应包含拟投入本项目标人员、机械、设备；企业基础情况、已完及在建类似工程业绩情况；拟投入劳动力计划情况。4.3投标使用期4.3.1投标文件使用期按投标须知前附表要求。4.3.2在原定投标使用期满之前，假如出现特殊情况，招标代理机构在取得招标人同意前提下能够书面形式向投标人提出延长投标使用期要求。投标人须以书面形式给予回复，投标人能够拒绝这种要求，将被取消投标资格，而不被没收投标确保金。同意延长投标使用期投标人不许可修改她投标文件，但需要对应地延长投标确保金使用期，在延长久内本须知相关投标确保金退还和没收要求仍然适用。4.4投标确保金4.4.1投标人应按投标须知前附表要求数额，在投标截止时间前将投标确保金交到昌黎县建设工程交易服务中心。（账户：昌黎县建设工程交易服务中心，账号：，开户行：建行昌黎支行），在开标会现场查验投标确保金缴纳单原件。4.4.2依据投标人选择，投标确保金能够是现金、支票（当地）或汇票，支票（当地）和汇票必需在投标截止时间前到帐，并从其基础帐户转出。4.4.3对于未能按要求提交投标确保金投标，招标人将视为不响应招标而给予拒绝。4.4.4中标人和招标人签署协议后5日内向中标人和未中标人退还投标确保金（无息）。4.4.5投标人有下列情况，将被没收投标确保金；4.4.5.1投标人在投标使用期内撤回其投标文件；4.4.5.2因为中标人原因,未能在要求期限内和招标人签署协议协议书；4.4.5.3投标人不接收依据本须知要求对其投标价算术错误修正；4.5投标文件份数和签署4.5.1投标人按本须知要求，编制投标文件“正本”一份和“副本”四份，并明确标明投标文件“正本”和投标文件“副本”。投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。4.5.2投标文件正本和副本均应打印或用不可擦去墨水书写，投标人应将投标文件资格审查申请书、商务文件和技术文件分别密封同时递交,，并根据本招标文件格式要求加盖投标人法人章及法定代表人印章。4.5.3全部投标文件应无涂改和行间插字，除非这些修改是依据招标代理机构指示进行，或是投标人造成必需修改错误。但修改处应加盖投标人法人章及法定代表人印章。五、投标文件递交5.1投标文件密封和标志5.1.1投标文件技术文件和商务文件必需分别包装。封套上，将统一格式资格审查申请书格“投标文件封面”（分技术文件及商务文件）按要求填写后贴在封套上。5.1.2资格审查申请书、商务文件和技术文件封套均应进行密封。在封口加盖投标人法人章。封套均应标明“商务文件”、“技术文件”和“资格审查申请书”字样。5.1.3投标人应在投标须知前附表要求递交投标文件截止时间之前，将投标文件送达招标人指定地点。未密封或未按要求时间递交投标文件将不予签收。昌黎县汇文街东延及计划路和沿沟河道整改工程资格审查申请书资格审查申请人：（资格审查人法人章）本申请文件在年月日时前不得开封昌黎县汇文街东延及计划路和沿沟河道整改工程投标文件技术（或商务）文件投标人：（投标人法人章）本投标文件在年月日时前不得开封5.2.投标截止期5.2.1招标代理机构能够按本须知要求以补充通知方法，酌情延长递交投标文件截止日期。在上述情况下，招标代理机构和投标人以前在投标截止期方面全部权利、责任和义务，将适适用于延长后新投标截止期。5.2.2招标代理机构在投标截止期以后收到投标文件，将原封退给投标人。5.3投标文件修改和撤回5.3.1投标人能够在递交投标文件后，在要求投标截止时间之前，能够以书面形式向招标代理机构递交修改（不包含投标报价修改）或撤回其投标文件通知。在投标截止时间以后，不能更改投标文件。5.3.2依据本须知要求，在投标截止时间和招标文件中要求投标使用期终止日之间这段时间内，投标人不能撤回投标文件，不然其投标确保金将被没收。六、开标6.1开标6.1.1参与开标会投标人法定代表人或授权代理人应署名报到，以证实其出席开标会议，同时出示其身份证原件，若为法定代表人参与开标会投标人代表，还应出示本单位营业执照原件；若为授权代理人参与开标仪式，还应单独递交法定代表人授权委托书原件，此授权委托书应和投标文件正本中授权委托书内容一致。6.1.2开标会议在相关单位监督下，由招标代理机构组织并主持。确定是否按要求提供了投标确保金。但按要求提交合格撤回通知投标文件不予开封。6.1.3开标程序6.1.3.1主持人宣读开标会纪律。6.1.3.2核验投标单位代表受权代表出席开标会情况、投标确保金收缴通知单。6.1.3.3由投标人法定代表人或委托代理人检验投标文件密封情况。6.1.3.4经确定无误后，由工作人员当众拆封各投标人资格审查申请书,核验资格审查申请书印章及正、副本份数是否齐全。6.1.3.5休会，进入资格审查申请书评审阶段。6.1.3.6复会，公布资格审查申请书评审结果，由工作人员当众拆封各资格审查合格投标人技术文件,核验技术文件印章及正、副本份数是否齐全。6.1.3.7休会，进入技术文件评审阶段。6.1.3.8复会，公布技术文件评审结果，开启投标人商务文件，核验商务文件印章及正、副本份数是否齐全，并宣读投标人名称、投标报价和投标文件其它关键内容。6.1.3.9休会,进入商务文件评审阶段。6.1.3.10复会，宣告评标结果。6.1.3.11招标代理单位对开标过程进行统计，并存档备查。6.1.4废标条件发生下列情况之一者，其投标文件无效：未按本招标文件要求密封；未经过资格审查；未按本招标文件要求加盖投标单位法人章或法定代表人印章；未按本招标文件要求格式填写；未按本招标文件格式要求提供工程量清单报价表；投标截止时间以后送达投标文件；投标单位法定代表人和其委托代理人均未按时参与开标会；投标单位法定代表人参与开标会时，投标单位法定代表人出示居民身份证和企业营业执照不符；投标单位授权委托人参与开标会时，投标单位授权委托代理人未出示该企业法定代表人相关授权其参与本工程招投标活动委托书；投标单位授权委托代理人出示居民身份证和授权委托书不符；授权委托书未加盖投标单位法人章；授权委托书未加盖投标单位法定代表人印章；授权委托书为影印件；投标截止时间前未缴纳投标确保金；投标承诺质量等级低于本招标文件要求质量等级；投标承诺完工时间迟于本招标文件要求完工时间，或投标工期距本招标文件要求工期缩短超出50%及其以上；未按工程量清单投标报价方法编制投标报价；工程量清单报价表中未按招标文件要求加盖造价工程师（或预算员）章；工程量清单报价表中投标单位未加盖法人章或法定代表人印章；投标报价中建筑工程安全防护、文明施工方法费用和招标人给定价款不一致；违反法律、法规及相关要求其它行为；6.2宣读内容招标单位当众宣告核查结果，并宣告有效投标单位名称、投标报价、修改内容、工期、质量、投标确保金和招标单位认为合适其它内容。七、评标7.1评标内容保密7.1.1公开开标后，直到宣告授予中标人协议为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标相关资料，和相关授予协议信息等情况全部不应向投标人或和该过程无关其它人泄露。7.1.2在投标文件审查、澄清、评价和比较和授予协议过程中，投标人对招标代理机构和评标委员会组员施加影响任何行为，全部将造成被取消投标资格。7.2投标文件澄清为了有利于投标文件审查、评价和比较，评标委员会能够部分要求投标人澄清其投标文件。但不许可更改投标报价或投标实质性内容。不过根据本须知要求校核时发觉算术错误不在此列。7.3投标文件符合性判定7.3.1在具体评标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件要求。7.3.2就本条款而言，实质上响应要求投标文件，应该和招标文件全部要求要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留，所谓显著差异或保留是指对工程发包范围、质量标准及利用产生实质性影响；或对协议中要求招标人权利及投标人责任造成实质性限制而且纠正这种差异或保留，将会对其实质上响应要求投标人竞争地位产生不公正影响。7.3.3假如投标文件实质上不响应招标文件要求，招标代理机构将给予拒绝，而且不许可经过修正或撤消其不符合要求差异或保留，使之成为含有响应性投标文件。7.4.错误修正评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上算术错误，修正错误标准以下：7.4.1算术性审查7.4.1.1当以数字表示数额和文字表示数额不一致时，以文字表示数额为准；7.4.1.2当标出单价和数量乘积校核值和标出乘积值不一致时，以标出单价为准，并修改乘积。除非招标人认为单价有显著小数点错位，此时应以标出合价为准，并修改单价；7.4.1.3当标出分项乘积值累计得出总额和标出总额不一致时，以标出分项乘积值累计得出总额为准，并修改标出总额；7.4.1.4招标人将按上述修改错误标准，调整或修正投标文件投标报价。投标人应对上述修正或调整进行签认，如投标人拒绝接收这类修正或调整，其投标文件将不予评标，并被没收投标确保金。7.4.2文字表述和图形不一致，以文字表述为准；7.4.3正本和副本不一致时，以正本为准;7.5投标文件评价和比较7.5.1评标委员会将仅对根据本须知确定为实质上响应招标文件要求投标文件进行评价和比较。7.5.2在评价和比较时应依据本招标文件要求进行评标。八、授予协议8.1协议授予标准招标人将把协议授予其投标文件在实质上响应招标文件要求，工期、质量标准、施工方案或施工组织设计等满足本工程需要且按本招标文件评出投标人。8.2中标通知书8.2.1确定出中标人后，招标代理机构即向中标人发出中标通知书。中标通知书是协议文件组成部分。8.2.2招标人将立即通知未中标投标人，但不负责解释未中标原因。8.3签署协议中标单位应按中标通知书中要求日期、时间和地点，由法定代表人或授权代理人和招标人代表签署协议。假如中标单位拒绝签署协议，招标人将有充足理由废除授标，并没收其投标确保金。九、其它事项9.1投标人人员要求9.1.1中标单位在施工阶段中，其项目经理不得同时主管其它工程。9.1.2如投标人中标，未经招标人认可，投标文件中所提供关键技术人员必需和实际现场人员一致，不然招标人有权取消其中标资格，并从履约担保中扣留由此造成损失。9.2未尽事宜9.2.1外省投标单位须根据河北省及秦皇岛市要求办理进冀立案手续。9.2.2本招标文件未尽事宜，按《中国招标投标法》和《评标委员会和评标方法暂行要求》等相关文件要求实施。9.3招标结果公告此次招标评标结果，将于评标工作结束后在“河北建设工程信息网”及其它相关媒体上公告3日，投标人如有异议，应按相关要求向昌黎县建设工程招投标管理办公室以书面形式提出。

第二章技术规范及技术要求中标人应按中国下列法律、法规及行业相关要求和要求完成本工程进行建设。一、国家法律、法规国家法律：（1）《中国协议法》（2）《中国建筑法》（3）其它相关法律、行政法规二、工程建设规范、标准及行业相关要求（一）施工验收规范、规程及标准1、依据设计文件要求，本招标工程项目标材料、设备、施工须达成下列现行中国和省、自治区、直辖市或行业工程建设标准、规范要求。（1）《工程测量规范》GB50026-93（2）《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-（3）《砌体工程施工质量验收规范》GBJ203-（4）《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-（5）《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-（6）《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-（7）《屋面工程质量验收规范》GB50207-（8）《地下防水工程质量验收规范》GB50208-（9）《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-（10）《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-（11）《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-（12）《通风和空调工程施工质量验收规范》GB50243-（13）《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-（14）《现场设备安装、工业管道、焊接工程施工及验收规范》GBJ50236-98（15）《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96（16）《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ149-90（17）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92（18）《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB（19）《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-92（20）《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96（21）《电气装置安装工程1KV及以下配线施工及验收规范》GB50258-96（22）《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-（22）《行业建筑装饰工程施工及验收规范》JBJ73—91（22）《钢筋焊接及验收规范》JBJ18—96（22）《高级建筑装饰工程质量检验评定标准》DBJ01-27-96（22）《建筑安装分项工程施工工艺规程》DBJ01-26-96（22）《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-952.设计方案编制要符合国家、地方现行技术规范、标准。（二）施工安全管理规范、规程及要求（1）《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91（2）《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-86（3）《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88（4）河北省建设厅及秦皇岛市建设局相关建筑施工现场安全管理要求。（三）以上（一）～（二）两项规范包含到其它现行国家规范、规程和要求和河北省、秦皇岛市地方管理要求。（四）设计施工图中包含到规范、规程和标准及相关技术要求。（五）发包人或监理工程师依据本工程特点和具体情况和国家现行规范、规程和标准制订本工程特定适用相关补充要求或要求。招标人在此申明：上述标准、规范及规程仅是本工程建筑安装最基础依据，并未包含实施中所包含到全部标准、规范和规程。在协议使用期内，如相关主管部门对上述规范、规程、标准等进行了修订或更新，或发包人（或监理工程师）对其制订相关补充要求或要求进行了修订，则承包人应以更新或修订后版本为准，并给予实施。

第三章资格审查申请书格式一、资格审查申请书封面二、资质证实文件三、企业介绍四、企业人员和机械设备情况五、财务情况基础资料六、拟投入关键管理人员情况七、拟投入本工程关键施工机械设备情况表八、项目经理简历九、现在剩下劳动力和施工机械设备情况十、近三年内已完成和正在承建同类工程业绩表十一、现在和过去曾经参与或包含诉讼案件情况（如有时）十二、申请人还应提供其它材料一、资格审查申请书封面昌黎县汇文街东延及计划路和沿沟河道整改工程资格审查申请书秦工招昌字[]22号项目名称：昌黎县汇文街东延及计划路和沿沟河道整改工程招标人：昌黎县滨海城市建设投资发展招标代理单位：河北宏信招标申请单位（法人章）：法定代表人（印章）年月日二、资质证实文件2.1本省企业2.1.1河北省施工企业IC卡记录表或《河北省建设工程投标企业信用手册》复印件；2.1.2组织机构代码证复印件；2.1.3有效《安全生产许可证》复印件。2.2外省企业2.2.1企业法人营业执照复印件；2.2.2企业资质证书复印件；2.2.3组织机构代码证复印件；2.2.4有效《安全生产许可证》复印件；三、企业介绍企业注册名称注册资金总额建立日期企业法人代表职称企业性质企业资质等级经营方法上级主管部门同意成立机构经营范围企业简历投标人：（法人章）法定代表人：（印章）四、企业人员和机械设备情况企业职员总数人有职称管理人员（人）工人（人）高工工程师助工技术员4-8级1-3级无级关键施工机械设备名称型号数量（台）总功率（KW/hp）制造国或产地制造年份设备起源五、财务情况基础资料5.1基础资料资产总额元其中固定资产元流动资产元负债总额元其中长久负债元流动负债元年平均完成投资万元最高年施工能力平方米六、拟投入关键管理人员情况名称姓名职务职称学历工作年限关键经验及承担项目施工现场1.项目经理2.项目副经理3.总工程师4.质量管理5.施工管理6.技术管理7.材料管理8.计划管理9.安全管理（2人）10.预算管理11.财务管理······投标人：（法人章）法定代表人：（印章）注：1.上表中各项要求除安全管理最少2人外，其它人员最少1人，不得反复。2.本表后附上现场11个分项管理人员职称证复印件、和资格预审申请人签署劳动协议复印件或劳动主管部门出具缴纳劳动保险证实文件（或缴纳劳动保险对账单）复印件、项目经理及安全管理人员安全考评证书复印件。3.未经招标人同意，提供资格审查以上人员在施工中不能更改，不然按违约处理。七、拟投入本工程关键施工机械设备情况表序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力备注123456789101112投标人：（法人章）法定代表人：（印章）八、项目经理简历姓名性别年纪职务职称学历参与工作时间从事项目经理年限近三年工程业绩建设单位项目名称建设规模开完工日期工程质量建设单位联络人及电话投标人：（法人章）法定代表人：（印章）注:1、本表后附职称证复印件、项目经理资质证书或建造师注册证书（或建造师临时执业证书）复印件、项目经理安全考评合格证复印件、经年检项目经理信用手册复印件，开标时提供上述证件原件核查；2、本表后附所报项目经理同类工程业绩施工协议复印件，要求表现工程名称、协议价款、工程概况、签署时间、结构类型、项目经理姓名等内容。如施工协议无法反应上述内容，应附业主单位出具证实文件复印件；3、同类工程业绩指和本工程相适应市政工程。4、近三年指1月15、项目经理信用手册需持项目经理资质证书原件、项目经理二寸免冠近照一张至秦皇岛市建设工程招投标管理办公室办理地址：秦皇岛市西港路建设大厦，联络电话：。九、现在剩下劳动力和施工机械设备情况9.1剩下劳动力情况剩下人员数累计：人其中有职称管理人员（人）其它管理人员（人）高级工程师工程师助理工程师技术员技术工人（人）一般工人（人）8级以上6-8级4-5级1-3级9.2剩下施工机械设备情况机械或设备名称型号数量（台）总功率（KW/hp）制造国或产地制造年份设备起源十、近三年已完工和正在承建工程业绩表已完工程建设单位项目名称建设规模完工日期协议价款质量标准履约情况建设单位联络人及电话在建工程建设单位项目名称建设规模计划开完工日期协议价款工程进展情况建设单位联络人及电话投标人：（法人章）法定代表人：（印章）备注：1、本表后附所报企业业绩施工协议复印件，要求表现工程名称、协议价款、工程概况、签署时间等内容。2、近三年指1月13、同类工程业绩指和本工程相适应市政工程。十一、现在和过去曾经包含过诉讼案件情况（如有时）十二、申请人还应提供其它资料包含：ISO质量管理体系认证复印件（假如有）；2.投标人认为有必需提供其它资料证书等。

第四章投标文件（格式）一、商务文件1.1商务文件封面正本或副本昌黎县汇文街东延及计划路和沿沟河道整改工程施工招标投标（商务）文件招标人：昌黎县滨海城市建设投资发展招标代理机构：河北宏信招标投标人(法人章):法定代表人(印章):年月日1.2投标书投标书：我们收到贵方昌黎县汇文街东延及计划路和沿沟河道整改工程施工招标文件（编号：秦工招昌字[]22号），经具体研究，我们决定参与该项目投标。并授权下述签字人（姓名、职务、职称），全权代表我单位提交下述投标文件正本一份，副本四份。并同时宣告愿意遵守下列条款：1.承诺根据招标文件中各项要求和要求，提供昌黎县汇文街东延及计划路和沿沟河道整改工程施工服务。投标总报价：（大写）元（小写：￥元）；施工工期：天（日历日）；质量标准为：合格。2.愿意根据《中国协议法》和《中国招标投标法》推行自己责任和义务。3.假如我们投标文件被接收，我们将推行招标文件中要求每一项要求，按期、按质、按量完成任务。4.我们愿意提供招标人在招标文件中要求全部资料。5.我们了解，最低报价不是中标唯一条件。6.我们同意按招标文件要求，交纳投标确保金。7.我方投标使用期为在开标后56天内。投标人：（法人章）法定代表人：（印章）年月日1.3法定代表人授权委托书法定代表人授权委托书本授权委托书申明：我（姓名）系（投标人名称）法定代表人，现授权委托我企业（职务）（姓名）为我企业正当代理人，以本企业名义参与（招标人）组织工程招标活动。代理人在开标、评标、协议谈判过程中所签署一切文件和处理和之相关一切事务，我均给予认可。代理人无转委托权，特此委托。代理人：性别：年纪：身份证号：单位：部门：职务：投标人：（法人章）法定代表人：（印章）日期：年月日1.4法定代表人或其授权代理人有效身份证件复印件1.5投标确保金收缴通知单复印件（开标时出示原件）1.6工程量清单报价一、投标总价招标人：工程名称：投标总价：（小写）：（大写）：投标人：（单位盖章）法定代表人或其授权人：（签字或盖章）编制人：（造价人员签字盖专用章）编制时间：年月日二、总说明

三、工程项目投标报价汇总表工程名称：第页共页序号单项工程名称金额（元）其中：（元）暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）合计四、单项工程投标报价汇总表序号单位工程名称金额（元）其中：（元）暂估价（元）安全文明施工费（元）规费（元）合计五、单位工程投标报价汇总表工程名称：标段：第页共页序号项目名称计算基数费率金额(元)其中：（元）人工费材料费机械费1分部分项工程1.11.21.31.42方法项目2.1安全文明施工费3其它项目3.1暂列金额3.2专业工程暂估价3.3计日工3.4总承包服务费4规费5税金合计=1+2+3+4+5

六、建筑工程安全防护、文明施工方法费取费表序号名称金额（元）1安全防护、文明施工方法费（拦标价给定,含税金）七、分部分项工程量清单和计价表工程名称：标段：第页共页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价其中：暂估价本页小计合计

八、工程量清单综合单价分析表工程名称：第页共页序号项目编码项目名称单位工程量单价合价单价组成(其中)人工费材料费机械费管理费利润九、方法项目清单和计价表（一）工程名称：标段：第页共页序号项目名称计算基础费率（%）金额（元）1安全文明施工2夜间施工3二次搬运4冬雨季施工5大型机械设备进出场及安拆6施工排水7施工降水8地上、地下设施，建筑物临时保护设施9已完工程及设备保护10各专业工程方法项目1112合计

十、方法项目清单和计价表（二）工程名称：标段：第页共页序号项目编码项目名称项目特征描述计量单位工程量金额（元）综合单价合价本页小计合计十一、其它项目清单和计价汇总表工程名称：标段：第页共页序号项目名称计量单位金额(元)备注1暂列金额2暂估价2.1材料暂估价2.2专业工程暂估价3计日工4总承包服务费5合计-

十二、暂列金额明细表工程名称：标段：第页共页序号项目名称计量单位暂列金额(元)备注12345合计-十三、材料暂估单价表工程名称：标段：第页共页序号材料名称、规格、型号计量单位单价(元)备注十四、专业工程暂估价表工程名称：标段：第页共页序号工程名称工程内容金额(元)备注合计-十五、计工日表工程名称：标段：第页共页序号项目名称单位暂定数量综合单价合价一人工1234人工小计二材料1234材料小计三施工机械1234施工机械小计总计十六、总承包服务费计价表工程名称：标段：第页共页序号项目名称项目价值（元）服务内容费率（%）金额(元)1发包人发包专业工程2发包人供给材料合计十七、规费、税金项目清单和计价表工程名称：标段：第页共页序号项目名称计算基础费率（%）金额(元)1规费1.1工程排污费1.2社会保障费（1）养老保险费（2）失业保险费（3）医疗保险费1.3住房公积金1.4危险作业意外伤害保险1.5工程定额测定费2税金分部分项工程费+方法项目费+其它项目费+规费累计十八、关键材料、设备明细表工程名称：标段：第页共页序号编码名称规格型号单位数量单价

(元)合价

(元)备注小计累计二、技术文件2.1技术文件封面正本或副本昌黎县汇文街东延及计划路和沿沟河道整改工程施工招标投标（技术）文件招标人：昌黎县滨海城市建设投资发展招标代理机构：河北宏信招标投标人(法人章):法定代表人(印章):年月日2.2企业基础情况、已完及在建类似工程业绩情况投标人总体情况一览表投标人：投标人全称主要业务企业资质（附后）1.等级：2.证书编号：3.发证单位：营业执照（附后）1.编号：2.营业范围：3.发照单位：企业资信（证实附后）1.等级：2.登记编号：经过ISO9000认证1.是2.否建立日期现有职员总人数（人）固定资产净值（万元）法定代表人1.姓名：2.职称：总工程师1.姓名：2.职称：联络方法1.地址：2.邮编：3电话：4.传真：5.电传：开户银行1.名称：2.帐号：下属施工单位简况（个数、专业、年完成工作量等）组织机构框图注：后附企业营业执照、资质证书。投标人：（法人章）法定代表人：（印章）

近三年已完及在建同类工程业绩表已完工程业绩建设单位项目名称建设规模完工日期协议价款质量标准履约情况备注在建工程业绩建设单位项目名称建设规模计划开完工日期协议价款工程进展情况备注投标人：（法人章）法定代表人：（印章）

2.3拟投入本项目人员、机械设备2.3.1关键施工管理人员表名称姓名职务职称关键资历、经验及负担过项目施工现场1.项目经理2.项目副经理3.总工程师4.质量管理5.施工管理6.技术管理7.材料管理8.计划管理9.安全管理10.预算管理11.财务管理······投标人：（法人章）法定代表人：（印章）

2.3.2姓名性别年纪职务职称学历项目经理资质参与工作时间从事项目经理年限1.已完工程项目情况：1.1招标人：1.2项目名称：1.3建设规模：1.4开、完工日期：1.5工程质量：本表不够时可同格式复制（后附项目经理资质证书复印件）。投标人：（法人章）法定代表人：（印章）

2.3.3拟投入工程关键施工机械设备表序号机械或设备名称型号规格数量国别产地制造年份额定功率(KW)生产能力备注投标人：（法人章）法定代表人：（印章）2.4施工组织设计2.4.1施工现场平面部署图；投标人应提交一份施工现场平面部署图及临时设施部署表并附文字对应说明，说明施工现场部署及临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储供电、供水、卫生、生活等设施情况和部署。2.4.2工程质量确保方法；对工程质量确保方法及施工过程中技术方法进行具体说明，突出工程关键、难点问题。2.4.3安全生产文明施工方法；对工程实施过程中安全文明施工进行具体叙述，方法应确保有力。2.4.4施工进度计划及确保方法；用文字和图表说明进度计划相关确保方法，必需以网络图或横道图形式说明施工计划安排，并填写施工阶段工期计划表，对于投标人在施工过程中不能根据承诺实施，招标人将采取一定处罚方法。关键施工阶段工期计划表单位工程施工部位计划开始时间计划完成时间投标人：（法人章）法定代表人：（印章）2.4.5项目经理情况；较为具体说明拟投入项目经理情况，包含资质、学历、职称、资历、经验方面。2.4.6关键机具使用计划；2.4.7劳动力安排使用计划；2.4.8施工技术方法，应包含较为具体冬(雨)季施工技术方法；2.4.9服务承诺及维保方案。2.4.2完工后保修阶段组织设计方案

第五章关键协议条款1.廉政协议建设工程廉政责任书（格式）为加强工程建设中廉政建设，规范工程建设项目承发包双方各项活动，预防发生多种谋取不正当利益违法乱纪行为，保护国家、集体和当事人正当权益，依据国家相关工程建设法律法规和廉政建设责任制要求，特签订本廉政责任书。甲乙双方权利和义务应严格遵守国家相关市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动相关法律、法规，相关政策，和廉政建设各项要求。严格实施建设工程项目承发包协议文件，自觉按协议办事。双方业务活动必需坚持公开、公平、公正、诚信、透明标准（除法律法规另有要求者外），不得为获取不正当利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装规章制度。发觉对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为，应立即提醒对方，情节严重，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等相关机关举报。甲方责任甲方领导和从事该建设工程项目标工作人员在工程建设事前、事中、事后应遵守以下要求：不准向乙方和相关单位索要或接收回扣、礼金、有价证券、珍贵物品和好处费、感谢费等。不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付费用等。不准参与有可能影响公正实施公务乙方和相关单位宴请、健身和娱乐等活动。不准要求、暗示或接收乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶儿女工作安排和出国出境、旅游等提供方便等。不准向乙方介绍或为配偶、儿女、亲属参与同甲方项目工程施工协议相关设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购置和项目工程施工协议要求以外材料、设备等。乙方义务应和甲方和相关单位保持正常业务交往。根据相关法律法规和程序开展业务工作，严格实施工程建设方针、政策，尤其是相关勘察设计、建筑施工安装强制性标准和规范，并遵守以下要求：不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接收或赠予礼金、有价证券、珍贵物品及回扣、好处费、感谢费等。不准以任何理由为甲方和相关单位及其工作人员报销应由对方或个人支付任何费用。不准接收或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶儿女工作安排和出国（境）、旅游等提供方便。不准违反协议约定而使用甲方、相关单位提供通信、交通工具和高级办公用具和为个人购置或提供通讯工具、交通工具和高级办公用具等。不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正实施公务宴请、健身、娱乐等活动。违约责任甲方工作人员有违反本责任书第一、二条，按管理权限，依据相关法律法规和要求给党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失，应给予赔偿。乙方工作人员违反本责任书第一、三条，按管理权限，依据相关法律法规和要求，给党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失，应给予赔偿；情节严重，甲方能够单方终止和乙方协议，并给乙方三年内不得对甲方组织建设工程项目进行施工投标处罚。本责任书作为工程施工协议附件，和工程施工协议含有相同法律效力，经双方签署后立即生效。本责任书使用期为双方签署之日起至该工程项目完工验收合格时止。本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方监督单位各一份。甲方单位：（盖章）乙方单位：（盖章）法定代表人或授权代理人：法定代表人或授权代理人：电话：电话：年月日年月日甲方监督单位：（盖章）乙方监督单位：（盖章）年月日年月日

专用条款一、词语定义及协议文件2.协议文件及解释次序协议文件组成及解释次序：本协议协议书；中标通知书；招标文件、投标书及其附件；本协议专用条款；本协议通用条款；标准、规范及相关技术文件；图纸；工程报价单。3.语言文字和适使用方法律、标准及规范3.1本协议除使用汉语外，还使用无语言文字。3.2适使用方法律和法规需要明示法律、行政法规：《中国建筑法》、《中国协议法》、《中国招标投标法》、《建筑安装工程承包协议条例》及国家、省、市现行法律、法规。3.3适用标准、规范适用标准、规范名称：本协议按招标文件第二章“工程建设标准和技术规范”中约定工程规范和技术说明实施。发包人提供标准、规范时间：无中国没有对应标准、规范时约定：在分项工程施工前双方确定4.图纸4.1发包人向总包人提供图纸日期和套数：工程开工前提供全套施工图纸4套发包人对图纸保密要求：只限本工程使用。使用国外图纸要求及费用负担：无二、双方通常权利和义务5.工程师5.2监理单位委派工程师姓名：职务：发包人委托职权：（1）代表发包人就工程质量、工程进度、工程投资、安全等实施监理；经发包人同意，向承包人公布停工、返工、复工及签署工程完工令，但应事先向发包人汇报。（2）代表发包人接收承包人多种书面申请，并给予回复。（3）有权审批承包人提供工程进度计划、施工组织设计、技术方案，审核工程变更、洽商等书面协议书和文件。（4）负责在工程施工协议约定工程造价范围内对工程款支付进行审核并提交发包人签认，未经总监理工程师签字确定，发包人通常不予支付工程款。（5）有权对工程上使用材料、设备和施工质量进行检验，对不符合设计要求、协议约定及国家质量标准材料、设备，有权通知承包人停止使用。对不符合国家规范及质量标准工序、分部分项工程和不安全施工作业，有权通知承包人停工整改、返工,承包人得到监理机构复工令后才能复工：（6）推行监理协议授予监理其它职权。需要取得发包人同意才能行使职权：监理单位对协议价格、款项支付、计量、计价、变更、工期、分包人审批、停工等重大事项指令、通知、同意等，须经发包人同意。5.3发包人派驻工程师姓名：职务：职权：7.项目经理姓名：职务：8.发包人工作8.1发包人应按约定时间和要求完成以下工作：（1）施工场地含有施工条件要求及完成时间：______________（2）将施工所需水、电、电讯线路接至施工场地时间、地点和供给要求：________________________________（3）施工场地和公共道路通道开通时间和要求：__________________（4）工程地质和地下管线资料提供时间：_____________________

（5）由发包人办理施工所需证件、批件名称和完成时间：______（6）水准点和座标控制点交验要求：__________________________（7）图纸会审和设计交底时间：________________________________（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护工作：__________________________________（9）双方约定发包人应做其它工作：_________________________8.2发包人委托承包人办理工作：_________________________________9.总包人工作9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：（1）需由设计资质等级和业务范围许可承包人完成设计文件提交时间：______________（2）应提供计划、报表名称及完成时间：___________________________________________

（3）负担施工安全保卫工作及非夜间施工照明责任和要求：____________________________（4）向发包人提供办公和生活房屋及设施要求：__________________________________（5）需承包人办理相关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：___________________（6）已完工程成品保护特殊要求及费用负担：______________________________________（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木保护要求及费用负担：____________________________________（8）施工场清洁卫生要求：___________________________________（9）双方约定承包人应做其它工作：______________________________三、施工组织设计和工期10.进度计划10.1总包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划时间：。工程师确定时间：。10.2群体工程中相关进度计划要求：_______13.工期延误13.1双方约定工期顺延其它情况：。四、质量和验收17.隐蔽工程和中间验收17.1双方约定中间验收部位：实施通用条款17款。19.工程试车19.5试车费用负担：无。五、安全施工六、协议价款和支付23.协议价款及调整23.2本协议价款采取固定单价方法确定。(1)采取固定单价协议，协议价款中包含风险范围：因因为非承包人原因造成一周内停水、停电累计8小时以内损失费；约定风险幅度以内人工、机械、材料价格，费率及汇率等市场原因引发变动。风险费用计算方法：由承包人依据企业实力在投标报价阶段计入。(2)采取可调价格协议，协议价款调整方法：不采取。(3)采取成本加酬金协议，相关成本和酬金约定：不采取。23.3双方约定协议价款其它调整原因：a.投标人投标时所填报综合单价中关键材料单价，因为市场价格波动（市场价格波动幅度以报价时和采购时造价管理机构公布造价信息为准），造成其上涨或下降，材料单价变动在±3%幅度以内，其所报综合单价不变；材料单价变动超出±3%幅度，用材料价差调整对应综合单价。关键材料单价仅作为计算上涨或下降幅度、调差使用，以造价管理机构公布信息指导价为准。b.施工过程中，为便于计量和结算，价款调整方法、方法应遵守以下标准:(1)因分部分项工程量清单项目漏项或设计变更引发工程量清单项目，其综合单价及对应方法项目金额,由承包人提出，经发包人认可，报县造价管理机构立案后，作为结算依据。(2)因为工程数量计算有误或设计变更，引发分部分项工程数量增减，增减数量在实际发生工程量和清单中工程量偏差在±10%以内，中标综合单价不作调整；增减数量在实际发生工程量和清单中工程量偏差超出±10%工程数量综合单价及方法项目金额，应由承包人提出，发包人认可，报县造价管理机构立案后，作为结算依据。(3)假如发包人自行采购材料品种、规格、数量、交货地点、交货时间发生改变，该材料所对应综合单价均应由承包人提出，经发包人认可，报市造价管理机构立案后，作为结算依据。24.工程预付款发包人向总包人预付工程款时间和金额或占协议价款总额百分比：协议签定后且施工机械、人员进场后，发包人支付协议价百分之三十，作为工程预付款。扣回工程款时间、百分比：在支付进度款时按摄影应百分比扣回。25.工程量确定25.1总包人向工程师提交已完工程量汇报时间：应在每个月25日前向监理工程师提交已完合格工程量月度报表；周进度报表应在次周周一早晨12时前递交。月、周进度报表应如实填写，由总包人项目经理署名，并报监理工程师指定代表署名确定后再行分发。26.工程款（进度款）支付26.1双方约定工程款（进度款）支付方法和时间：工程进度款按形象进度支付，每个月25日前向招标人和监理单位申报当月完成工程量，招标人依据进度每个月付款。工程款付至协议价款75%时停止拨付，全部工程完工验收合格并办理结算手续后，按要求扣除协议价款5%作为质量保修金后，余款结清。26.2为便于工程款拨付，外埠队伍中标后须在当地银行开设账户。七、材料设备供给27.发包人供给材料设备27.4发包人供给材料设备和一览表不符时，双方约定发包人负担责任以下：(1)材料设备单价和一览表不符：。(2)材料设备品种、规格、型号、质量等级和一览表不符：。(3)总包人可代为调剂串换材料：。(4)到货地点和一览表不符：。(5)供给数量和一览表不符：。(6)到货时间和一览表不符：。27.6发包人供给材料设备结算方法：。28.总包人采购材料设备28.1总包人采购材料设备约定：。八、工程变更。九、完工验收和结算32.完工验收32.1总包人提供完工图约定：。32.6中间交工工程范围和完工时间：。十、违约、索赔和争议35.违约35.1本协议中相关发包人违约具体责任以下：本协议通用条款第24条约定发包人违约应负担违约责任：实施通用条款35.1款。本协议通用条款第26.4款约定发包人违约应负担违约责任：实施通用条款35.1款。本协议通用条款第33.3款约定发包人违约应负担违约责任：实施通用条款35.1款。双方约定发包人其它违约责任：按相关要求实施。35.2本协议中相关总包人违约具体责任以下：本协议通用条款第14.2款约定总包人违约应负担违约责任：。本协议通用条款第15.1款约定总包人违约应负担违约责任：。双方约定总包人其它违约责任：。37.争议37.1双方约定，在推行协议过程中产生争议时：（1）请协议推行地建设行政主管部门调解；（2）采取第二种方法处理，向仲裁委员会提请仲裁或向协议推行地有管辖权人民法院提起诉讼。十一、其它38.分包项目38.1工程分包：38.2劳务分包：。39.不可抗力39.1双方相关不可抗力约定：。40.保险40.6本工程双方约定投保内容以下：发包人投保内容：。发包人委托总包人办理保险事项：。总包人投保内容：41.担保41.3本工程双方约定担保事项以下：（1）总包人向发包人提供履约担保，担保方法为：银行保函或有对应资质担保企业出具保函。双方约定其它担保事项：无。46.协议份数46.1双方约定协议副本份数：。47.补充条款本项目必需经国家审计机关审计后方可办理工程结算或完工决算。

附件1：总包人承揽工程项目一览表单位工程名称建设规模建筑面积（M2）结构层数跨度（M）设备安装内容工程造价（元）开工日期完工日期

附件2：发包人供给材料设备一览表序号材料设备品种规格型号单位数量单价质量等级供给时间送达地点备注

附件3：房屋建筑工程质量保修书发包人(全称)：总包人(全称)：发包人、总包人依据《中国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修措施》，经协商一致，对工程（以下称“本工程”）签定工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容总包人在质量保修期内，根据相关法律、法规、规章管理要求和双方约定，负担本工程质量保修责任。质量保修范围包含〔地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求卫生间、房间和外墙面防渗漏，供热和供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程〕，和双方约定其它项目。具体保修内容，双方约定以下：。二、质量保修期双方依据《建设工程质量管理条例》及相关要求，约定本工程质量保修期以下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件要求本工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求卫生间、房间和外墙面防渗漏为年；3、装修工程为年；4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为2年；5、供热和供冷系统为个采暖期、供冷期；6、