2024建设工程合同实例

2024建设工程合同实例合同编号：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具备相应资质和能力的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就甲方委托乙方承建工程项目的相关事宜，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程总投资：________________二、合同主体2.1甲方：（1）名称：________________（2）住所：________________（3）法定代表人：________________（4）联系方式：________________2.2乙方：（1）名称：________________（2）住所：________________（3）法定代表人：________________（4）联系方式：________________三、工程范围与内容3.1乙方应按合同约定的范围和内容，完成工程项目的施工任务。3.2乙方应按照甲方的要求，提供施工进度、质量、安全等方面的保障。3.3乙方应承担因施工过程中造成的第三方损害的责任。四、合同价格与支付4.1双方确认，本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方应按照双方约定的付款进度，向乙方支付合同价款。4.3乙方应提供合法的税务发票，甲方据此进行税务处理。五、工期5.1双方确认，本工程项目的工期为____个月。5.2乙方应保证工程按期完工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。六、质量与标准6.1乙方应按照合同约定的质量标准完成工程项目。6.2乙方应承担工程质量保修的责任，保修期自工程竣工验收合格之日起计算。七、安全与环保7.1乙方应严格遵守国家有关施工安全的规定，确保施工过程中的安全。7.2乙方应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染。八、违约责任8.1任何一方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。8.2乙方如未能按照约定的工期完成工程，应按逾期付款的同期银行贷款利率支付违约金。九、争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方向甲方支付完毕合同价款之日终止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.工程量清单4.材料设备采购清单5.施工组织设计6.安全生产措施7.环保措施8.工程质量保修书9.税务发票10.其他与工程相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按照约定的工期完成工程，视为违约。2.工程质量不符合约定：乙方完成的工程质量未达到合同约定的标准，视为违约。3.安全与环保措施不到位：乙方未按照约定的安全与环保措施进行施工，视为违约。4.支付违约：甲方未按照约定的进度向乙方支付合同价款，视为违约。5.其他违约行为：包括但不限于未履行合同约定的其他义务，违反合同的性质、目的和宗旨等。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中指定的建设工程项目的业主。2.乙方：指合同中指定的具备相应资质和能力的施工单位。3.工期：指合同约定的工程项目完成的时间。4.合同价款：指双方约定的工程项目完成后应支付的金额。5.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济补偿。6.工程质量保修：指乙方对完成的工程质量承担一定期限的保修责任。7.税务发票：指乙方提供给甲方作为税务处理的合法凭证。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前沟通，制定合理的施工计划，确保工程按期完工。2.工程质量不符合约定：及时发现问题，要求乙方整改，达到合同约定的质量标准。3.安全与环保措施不到位：加强现场监管，要求乙方完善安全与环保措施。4.支付违约：严格按照约定的付款进度，及时向乙方支付合同价款。5.合同履行过程中出现争议：通过友好协商解决，协商不成的，可以向法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目的施工合同。2.