智能化工程施工合同书

智能化工程施工合同书第一篇范文：合同编号：__________合同双方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包方”）：鉴于甲方拟对某项目进行智能化工程施工，乙方愿意承担该工程的施工任务，甲乙双方经友好协商，一致同意按照以下条款签订本合同，共同遵照执行。一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程范围：包括但不限于__________二、合同价格2.1合同金额：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元2.2价格调整：合同价格在履行过程中如遇特殊情况，甲乙双方可根据实际情况协商调整。三、工期3.1工期：自合同签订之日起计算，共计__________天。3.2工期延误：如因不可抗力等原因导致工期延误，甲乙双方应友好协商解决。四、支付条款4.1预付款：合同签订后__________天内，甲方支付乙方预付款，预付款金额为合同总金额的__________%。4.2进度款：乙方根据工程进度，向甲方提交已完工程量报告，甲方应在收到报告后__________天内支付进度款。4.3竣工款：工程竣工验收合格后__________天内，甲方支付乙方竣工款，竣工款金额为合同总金额的__________%。4.4质保金：竣工款支付后，甲方预留合同总金额的__________%作为质保金，质保期满后__________天内无息退还乙方。五、质量保证5.1工程质量：乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。5.2质量保修：乙方对工程提供__________年的质量保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。六、违约责任6.1甲方违约：如甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________6.2乙方违约：如乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________七、争议解决7.1本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、合同附件8.1工程施工方案8.2工程量清单8.3工程进度计划8.4质量保修书九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：__________第二篇范文：第三方主体甲方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包方”）：第三方（以下简称“监理方”）：鉴于甲方拟对某项目进行智能化工程施工，乙方愿意承担该工程的施工任务，监理方愿意对工程质量、进度、安全等方面进行监督和管理，甲乙双方及监理方经友好协商，一致同意按照以下条款签订本合同，共同遵照执行。一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程范围：包括但不限于__________二、合同价格2.1合同金额：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元2.2价格调整：合同价格在履行过程中如遇特殊情况，甲乙双方及监理方可根据实际情况协商调整。三、工期3.1工期：自合同签订之日起计算，共计__________天。3.2工期延误：如因不可抗力等原因导致工期延误，甲乙双方及监理方应友好协商解决。四、支付条款4.1预付款：合同签订后__________天内，甲方支付乙方预付款，预付款金额为合同总金额的__________%。4.2进度款：乙方根据工程进度，向甲方提交已完工程量报告，甲方应在收到报告后__________天内支付进度款。4.3竣工款：工程竣工验收合格后__________天内，甲方支付乙方竣工款，竣工款金额为合同总金额的__________%。4.4质保金：竣工款支付后，甲方预留合同总金额的__________%作为质保金，质保期满后__________天内无息退还乙方。五、质量保证5.1工程质量：乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。5.2质量保修：乙方对工程提供__________年的质量保修期，自工程竣工验收合格之日起计算。六、违约责任6.1甲方违约：如甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________6.2乙方违约：如乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________七、监理方的责权利7.1监理方职责：监理方应按照国家及行业相关标准、规范对工程质量、进度、安全等方面进行监督和管理。7.2监理费用：监理费用由甲方支付，监理费用为合同总金额的__________%。7.3监理权利：监理方有权对工程进行监督、检查，对不符合质量、进度、安全要求的工程有权要求乙方整改。八、甲方的权利条款8.1甲方有权对工程进行监督、检查，对不符合质量、进度、安全要求的工程有权要求乙方整改。8.2甲方有权要求监理方对工程质量、进度、安全等方面进行监督和管理。九、甲方的利益条款9.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量，保障甲方利益。9.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，避免因工期延误给甲方造成损失。十、乙方的违约及限制条款10.1乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行施工，如乙方未按合同约定完成工程，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________10.2乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________十一、争议解决11.1本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方及监理方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十二、合同附件12.1工程施工方案12.2工程量清单12.3工程进度计划12.4质量保修书十三、其他约定13.1本合同一式三份，甲乙双方及监理方各执一份。13.2本合同自甲乙双方及监理方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________监理方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________监理方代表（签字）：__________签订日期：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：__________总结第三方介入的意义和目的：通过引入监理方，可以更好地保障甲方权益，确保工程质量、第三篇范文：第三方主体乙方权益主导合同编号：__________合同各方：甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“设计方”）：第三方（以下简称“监理方”）：鉴于甲方拟对某项目进行智能化工程设计，乙方愿意承担该工程设计任务，监理方愿意对设计质量、进度等方面进行监督和管理，甲乙双方及监理方经友好协商，一致同意按照以下条款签订本合同，共同遵照执行。一、设计概述1.1设计名称：__________1.2设计地点：__________1.3设计范围：包括但不限于__________二、合同价格2.1合同金额：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元2.2价格调整：合同价格在履行过程中如遇特殊情况，甲乙双方及监理方可根据实际情况协商调整。三、设计周期3.1设计周期：自合同签订之日起计算，共计__________天。3.2设计周期延误：如因不可抗力等原因导致设计周期延误，甲乙双方及监理方应友好协商解决。四、支付条款4.1预付款：合同签订后__________天内，甲方支付乙方预付款，预付款金额为合同总金额的__________%。4.2进度款：乙方根据设计进度，向甲方提交已完设计量报告，甲方应在收到报告后__________天内支付进度款。4.3竣工款：设计竣工验收合格后__________天内，甲方支付乙方竣工款，竣工款金额为合同总金额的__________%。4.4质保金：竣工款支付后，甲方预留合同总金额的__________%作为质保金，质保期满后__________天内无息退还乙方。五、设计质量保证5.1设计质量：乙方应按照国家及行业相关标准、规范进行设计，确保设计质量。5.2设计保修：乙方对设计提供__________年的设计保修期，自设计竣工验收合格之日起计算。六、违约责任6.1甲方违约：如甲方未按合同约定支付款项，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________6.2乙方违约：如乙方未按合同约定完成设计，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________七、监理方的责权利7.1监理方职责：监理方应按照国家及行业相关标准、规范对设计质量、进度等方面进行监督和管理。7.2监理费用：监理费用由甲方支付，监理费用为合同总金额的__________%。7.3监理权利：监理方有权对设计进行监督、检查，对不符合质量、进度要求的工程有权要求乙方整改。八、乙方的权利条款8.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付款项。8.2乙方有权要求监理方对设计质量、进度等方面进行监督和管理。九、乙方的利益条款9.1甲方应按照国家及行业相关标准、规范进行设计，确保设计质量，保障乙方利益。9.2甲方应按照合同约定的设计周期完成设计，避免因设计周期延误给乙方造成损失。十、甲方的违约及限制条款10.1甲方应按照国家及行业相关标准、规范进行设计，如甲方未按合同约定完成设计，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________10.2甲方应按照合同约定的设计周期完成设计，如因甲方原因导致设计周期延误，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：__________十一、争议解决11.1本合同履行过程中发生的争议，甲乙双方及监理方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。十二、合同附件12.1设计方案12.2设计量清单12.3设计进度计划12.4设计保修书十三、其他约定13.1本合同一式三份，甲乙双方及监理方各执一份。13.2本合同自甲乙双方及监理方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________监理方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________