2024年建设工程施工合同参考范文（4篇）

第页共页2024年建设工程施工合同参考范文建设工程施工合同一、合同双方本合同由甲方_______________（以下简称甲方）和乙方_______________（以下简称乙方）双方共同签订，双方在平等自愿的基础上，经过友好协商，达成一致意见，就相关工程的施工事宜达成如下约定。二、工程内容1.本合同涉及的工程内容包括____________________（具体描述工程内容）。2.工程所在地点为____________________（详细说明工程项目的具体地址）。3.工程的开工日期为_____________，竣工日期为_____________。三、工程款支付方式1.工程总价为_____________，支付方式为____________________（具体描述工程款的支付方式）。2.工程款的支付进度为_____________。3.工程款支付时间为_____________。四、质量与安全保证1.施工过程中，甲方应确保遵守相关的施工标准和规范，保证工程质量符合国家标准。2.施工过程中，应严格遵守相关的安全规定，确保施工现场的安全。3.如发生质量或安全问题，甲方应承担相应的责任，并进行及时的整改。五、工程变更与索赔1.若因工程需要调整，须经双方协商一致，签订书面变更协议。2.如发生索赔情况，双方应友好协商解决，若无法达成一致，可寻求法律途径解决。六、延期与解约条款1.若工程延期，应提前向对方通知，并经双方协商确定新的完工日期。2.若因不可抗力等原因无法履行合同，可协商解除合同，并不承担违约责任。七、违约与争议解决1.如一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任。2.如双方发生争议，可协商解决；如无法协商解决，应提交仲裁委员会进行仲裁。八、其他约定1.合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2.本合同自双方签字盖章之日起生效。甲方（单位）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________乙方（单位）：_____________________法定代表人（签字）：_____________________日期：_____________________2024年建设工程施工合同参考范文（2）本合同由乙方与甲方在平等、自愿的基础上，根据中国法律法规、工程建设的基本原则和双方的协商一致达成如下协议：第一条合同双方甲方：[甲方全称、住所]乙方：[乙方全称、住所]第二条承包工程名称及工程地址甲方委托乙方进行如下承包工程：工程名称：[工程名称]工程地址：[工程地址]第三条工程内容及范围1.工程内容包括但不限于：[详细列举工程内容]2.工程范围：[详细说明工程范围]3.工程面积/长度/容量等：[具体数值]第四条工程施工期限1.工程开始日期：[具体日期]2.工程完成日期：[具体日期]第五条工程质量及标准1.工程应符合国家有关工程建设和相关法律法规的规定。2.工程质量应符合相关标准和规范要求。3.乙方应按照甲方要求的工程质量进行施工，并保证工程质量达到甲方的要求和标准。第六条工程费用及支付方式1.工程费用总额为人民币[金额]元。2.工程费用支付方式：[详细说明支付方式]3.工程费用支付时间和方式应使用双方确认无误的银行转账或现金支付，并在支付时出具相关支付凭证。第七条工程变更1.如因设计、规划、监理等原因需要对工程内容进行变更的，应由双方协商一致并签订书面变更协议。2.工程变更所引起的费用变动应根据实际变动进行相应调整和支付，双方应协商一致。第八条施工安全与环保1.乙方应制订并遵守工程施工安全与环保管理制度，确保施工过程中安全、无事故，并严格按照环境保护要求进行施工，做到无污染、无浪费。2.如因乙方违反安全与环保要求导致事故或环境污染，乙方应承担相应的法律责任，并进行相应的赔偿。第九条违约责任1.如果一方违反了本合同的约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，并进行相应的赔偿。2.如因天灾、不可抗力等原因导致工程无法按时完成的，双方应及时协商，重新制定工程进度计划，并作出相应的调整。第十条保密条款1.双方在履行本合同过程中所涉及的商业秘密和技术文件等应互相保密。2.未经对方书面同意，一方不得向第三方透露或公开披露相关信息。第十一条争议解决1.双方因本合同的履行发生争议的，应通过友好协商解决。2.如协商不能解决争议的，任何一方均可提起诉讼并提交有管辖权的人民法院处理。第十二条合同生效及终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工并经甲方验收合格之日止。2.除非双方协商一致或发生不可抗力事件，否则任何一方不得擅自解除本合同。第十三条其他事项1.本合同的补充、修改、解释等事项由双方协商一致，并以书面形式作为合同的附件。2.本合同的附件具有与本文本相同的法律效力。（以下无正文）甲方：[甲方签字、盖章]日期：[日期]乙方：[乙方签字、盖章]日期：[日期]2024年建设工程施工合同参考范文（3）发包方（甲方）：_____承包方（乙方）：_____根据《中华人民共和国民法典》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，签订本合同。第一条工程项目（一）工程名称：___________________________________。（二）工程地点：___________________________________。（三）工程内容：_____层栋，建筑面积____平方米，其它_____。（四）承包范围：按甲方提供的工程施工图纸规定内容：_____。（五）乙方分包工程：由乙方分包的工程必须另签合同。（六）承包方式：___________________________________。第二条工程造价（预算或概算）人民币大写：____万元，其中土建____万元，安装____万元。工程造价在乙方编出工程预算书送达甲方三十天内审复，逾期视作同意，并按审定的预算造价为调整合同造价。第三条工期（一）按定标规定工期为____天（日历天），自____年____月____日至____年____月____日竣工验收止。实际开工期以甲方办妥本合同第七条规定的建设批文，办妥城监标牌，送达乙方之日起天内起计，并以双方现场管理代表签字为准。（二）开工前____天，在具备施工条件下乙方向甲方发出开工通知书，每个单项工程工期的起止日期为_____。在履约过程中，根据变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等因素所延误的工期，经甲、乙双方签证认可后调整，以此确定竣工日期。如甲方提出赶工_____。第四条工程质量标准和保修期（一）工程质量标准按国家现行施工规范验收规范_________。（二）工程保修按建设部有关规定执行，保修期为一年，其中安装工程半年。保修期自竣工验收签字之日起计。第五条材料设备供应（一）工程所需：材料及设备由____方采购供应至_____场地（仓库）。（二）工程所需：材料及设备_____由方采购供应至_____场地（仓库）。（三）材料设备应附有出厂合格证明。如一方对材料设备有异议，应进行检验。如检验合格，检验费用由持有异议一方负责，否则由采购方承担。（四）工程材料和设备差价的处理办法：_________________。（五）施工中，由于工程设计变更造成乙方采购的材料、设备不适用，甲方需按材料设备的实际采购价格，回收全部不适用的材料和设备，或经乙方同意，由甲方给予适当的补偿后，不适用的材料设备由乙方自行处理。第六条工程款支付和结算（一）甲方将工程款按本条款规定划入乙方帐户：_____；帐号：_____。（二）根据中国人民建设银行有关规定，甲方在合同生效后天内，按以下规定额度向乙方预付备料款：1.建筑工程按当年计划工作量35％；2.安装工程（包括设备安装，水电安装）按当年计划工作量（扣除设备价值）的40％；3.________________________________________________。（三）工程款支付方式：1.工程进度达到50％以前（保括50％），按每月完成工程量付（收）进度款；当工程进度累计超过50％时，每次按当月完成工程工作量的____％付（收）款。2.工程累计进度达到____％时，按合同工程量付（收）款____％；进度达到____％时付（收）款____％；进度达到____％时付（收）款____％；进度达到____％时付（收）款____％，其余工程进度款由备料款抵充，余额____％待验收后结算，____万元待保修期满后____天内付清。每次付款期限均在乙方提交工程进度表或竣工结算文件给甲方和经办银行审查后____天内支付，如到期未提出书面异议，则视作同意，乙方可根据建设银行审定的数额，请求办理支付进度款或结算款。第七条双方责任（一）甲方责任：1.办理施工报建、临时场地、占用道路等报批手续。提供本工程建设、等有关部门的批文复印件一套给乙方。开工前____天完成“三通一平”，接水、电源，同时向乙方提供施工图纸____份，机电设备安装图____份及有关资料____份，地质勘探报告____份，（其中包括竣工用图_____套）。2.开工前____天完成由甲乙方和设计方参加的施工图会审。3.审核乙方编制的工程预算计划，并在接到预算之日起的三十天内（特殊工程六十天内）回复乙方，以此审定的工程预算为调整合同造价，作为向乙方支付工程备料款和进度款的依据。4.对乙方在施工时发现设计错误提出的意见，甲方应在收到书面通知的天内会同设计方进行处理并签证。因此而发生的增加费用（包括停工、返工、窝工、人员和机械调迁、材料配件积压的实际损失）由甲方承担，并调整合同造价。5.委派_____为现场管理代表，监督检查工程质量、进度，负责设计图纸的变更，工程期间的质量验收及其他事宜。6.如工程中途停建、缓建或设计变更以及设计错误造成返工，甲方应采取措施弥补或减少损失，同时经有关部门审定后赔偿由此而造成乙方的停工、窝工、返工、倒运、人员和材料积压等的损失。7.组织对工程竣工验收和办理竣工结算。8.在竣工验收后的保修期内，因使用不当引起的工程质量问题，其返修费用由甲方负责。（二）乙方责任：1.收图后，在开工前____天内完成施工图会审，在____天内编制工程预算送甲方审查，编制施工组织设计和材料、设备进场计划并送甲方。2.按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通。凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。3.委派_____为现场管理代表，须持有与工程项目相适应的资格证书，负责施工期间的施工质量、安全等问题。4.做好施工原始记录。每月（季）度施工计划和完工报表，如不按时报送，甲方不予支付工程进度款。甲方（盖章）：_____住所：_____甲方代表（签字）：_____电话：_____传真：_____邮政编码：_____签订地点：_________年____月____日乙方（盖章）：_____住所：_____甲方代表（签字）：_____电话：_____传真：_____邮政编码：_____签订地点：_________年____月____日2024年建设工程施工合同参考范文（4）合同编号：XXXXX甲方：（建设单位）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（承包商）地址：法定代表人：联系电话：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设工程施工合同法规》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，就乙方承包甲方指定的建设工程进行施工事宜达成如下合同：第一条合同目的1.1甲方委托乙方对指定的建设工程进行施工，乙方应按照合同约定的工作进度、质量要求和安全标准进行施工，保证工程的顺利进行和按时竣工。第二条工程内容2.1建设工程名称：工程地址：工程规模及主要技术参数：2.2乙方工程施工范围包括但不限于：施工准备、土方工程、混凝土工程、钢筋工程、砌筑工程、木工工程、水电工程等。第三条施工期限3.1施工期限为自合同生效之日起至竣工验收合格之日止。3.2工程竣工和验收期限为：年月日。3.3如乙方因不可抗力因素或甲方的变更指令导致工期延迟时，须提前书面通知甲方，并由双方协商确定新的工期。第四条价款及付款方式4.1本工程的总价款为：人民币（大写）。工程款项分为两个阶段进行支付：（1）工程开工前支付%，即人民币（大写）；（2）工程完工后支付%，即人民币（大写）。4.2工程完工后支付的款项应当经甲方验收后，符合要求的合格工程按照以下方式支付：（1）支付款项：%，即人民币（大写），验收合格后15个工作日内支付；（2）保留的总工程款的%，即人民币（大写），全面验收合格后30个工作日内支付。4.3乙方应提供合法有效的发票和其他相关资料。第五条资质要求5.1乙方承诺具备合法资质，取得相应的建设工程施工技术证书和资质等级。5.2乙方承诺在施工过程中遵守相关建设工程的法律法规和标准，负责工程施工的安全、质量和进度。5.3如乙方因不符合相关要求而导致的工程质量问题或施工安全事故，将承担相应的损失和法律责任。第六条施工标准和质量要求6.1乙方应按照甲方的要求和相关法规执行施工标准和质量要求。6.2乙方应保证施工过程中的材料、设备、人员等符合国家标准和相关法规。6.3乙方应配备足够的技术人员和