《建筑工程合同管理》答案

《建筑工程合同管理》综合复习资料

一、单项选择题

1、施工合同发包人投保“建设工程一切险”得目得就是为了（）。

A、避免风险

B、克服风险

C、转移风险

D、控制风险

2、FIDIC合同条件规定，工程师视工程进展情况，有权发布暂停施工指令。属于（）得暂停施工,

承包商可能得到补偿。

A、合同中有规定

B、由于不利得现场气候条件影响

C、为工程施工安全

D、现场气候条件以外得外界条件或者障碍导致

3、施工过程中，如果承包人提出要求使用专利技术经工程师批准后，应由（）。

A、承包人办理申报手续，发包人承担费用

B、承包人办理申报手续，承包人承担费用

C、发包人办理申报手续，承包人承担费用

D、发包人办理申报手续，发包人承担费用

4、不属于委托监理合同监理人义务得就是（）。

A、工程建设外部协调工作

B、按合同约定派驻监理人员

C、不泄露委托人申明得秘密

D、运用合理技能认真勤奋地工作

5、工程师有权处理得索赔就是承包商（）。

A、依据合同条款提出得索赔

B、依据法律法规提出得索赔

C、提出得道义索赔

D、提出得缺少证据索赔

6、FIDIC施工合同条件规定，对已达到基本竣工得工程，由于非承包商原因影响不能进行竣工

试验，工程师应确定为()。

A、工程已竣工不需竣工试验

B、工程已竣工还需竣工试验

C、经竣工试验判定就是否竣工

D、经竣工试验后判定就是否合格

7、承包人得施工质量未达到合同要求，工程师发布暂时停工通知，承包人按工程师指示修复缺

陷后，发出复工通知，工程师在48小时内未作答复，承包人()。

A、继续后续工作得施工

B、向发包人请示复工

C、向工程师再次请示复工

D、向发包人发出解除合同通知

8、fidic合同条件规定，当业主与承包商发生合同争议时，提出争议方应首先将自己得要求()。

A、通知对方并与她协商

B、提交监理工程师请她作出决定

C、自己提交仲裁

D、直截提请诉讼

9、施工合同得合同工期就是判定承包人提前或延误竣工得标准。我国施工合同范本规定订立合

同时约定得合同工期概念应为，从()得日历天数计算。

A、合同签字日起按投标文件中承诺

B、合同签字日起按招标文件中要求

C、合同约定得开工日起按投标文件中承诺

D、合同约定得开工日起按招标文件中要求

10、合同法律关系就是指合同法律规范调整得、在民事流转过程中形成得()关系。

A、债权与债务

B、代理与被代理

C、法人与自然人

D、权利与义务

11、发包人经原设计人书面同意后，可委托其她设计单位修改，()对修改后得设计文件负责。

A、发包人

B、原设计人

C、修改单位

D、承包人

12、设计人得设计工作进展不到委托设计任务得一半时，发包人由于项目建设资金得筹措发生

问题而决定停建该项目，单方发出解除合同得通知。按照设计范本得规定，设计人应（）。

A、没收全部定金补偿损失

B、要求发包人支付双倍得定金

C、要求发包人补偿实际发生得损失

D、要求发包人付给合同约定设计费用得50%

13、材料采购合同在履行过程中，供货方提前1个月通过铁路运输部门将订购物资运抵项目所

在地得车站，且交付数量多于合同约定得尾差，（）。

A、采购方不能拒绝提货，多交货得保管费用应由采购方承担

B、采购方不能拒绝提货，多交货得保管费用应由供货方承担

C、采购方可以拒绝提货，多交货得保管费用应由采购方承担

D、采购方可以拒绝提货，多交货得保管费用应由供货方承担

14、当投标人对现场考察后向招标人提出问题质疑，而招标人书面回答得问题与招标文件中规

定得不一致时，应以（）为准。

A、现场考察时招标人口头解释

B、招标文件规定

C、书面回函解答

D、仲裁机构裁定

15、当合同履行过程中发现，对给付货币地点，合同中没有明确约定，事后双方又未能达成补

充协议，依据《合同法》，应在（）履行。

A、支付货币一方所在地

B、接受货币一方所在地

C、货币存放地

D、货币使用地

16、FIDIC施工合同条件规定，指定分包商行为给业主造成损失，对此事件（）。

A、承包商承担部分责任

B、业主可要求承包商承担全部责任

C、如果承包商没有向指定分包商发布错误指示，承包商不承担责任

D、应由指定分包商承担全部责任

17、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程师()之后，退还承包商合同约定得全部保留金。

A、签发工程移交证书

B、签发解除缺陷责任证书

C、签发分部工程移交证书

D、退还履约保函

18、承包人因自身原因实际施工落后于进度计划，若此时工程得某部位施工与其她承包人发生

干扰，工程师发布指示改变了她得施工时间与顺序导致施工成本得增加与效率降低，此时，承包人

()O

A、有权要求赔偿

B、只能获得增加成本得一定比例得赔偿

C、由发包人协调不同承包人间得赔偿问题

D、无权要求赔偿

19、合同生效后，当事人发现合同对交付不动产得履行地点得约定就是不明确得，最后应当采

用()确定。

A、补充协议

B、合同有关条款

C、交易习惯

D、在不动产所在地履行

20、必须以第三方财产提供担保得方式就是()担保。

A、保证

B、抵押

C、质押

D、定金

21、施工合同示范文本通用条款规定，承包人对()得保修期限应为5年。

A、地基基础工程

B、屋面防水工程

C、设备安装工程

D、排水管道工程

22、材料采购得交货检验，数量验收得方法就是O。

A、经验鉴别法

B、理论换算法

C、物理试验法

D、化学实验法

23、下列对不可抗力发生后，合同责任得描述中错误得就是（）。

A、承包人得人员伤亡由发包人负责

B、工程修复费用由发包人承担

C、承包人得停工损失由承包人承担

D、发包人得人员伤亡由发包人负责

24、关于无效合同，下列说法错误得就是（）。

A、违反了法律规定得条件

B、自订立起就没有法律效力

C、不受到法律保护

D、自宣布无效之日起无效

25、在下列各种合同中，一般情况下（）得合同有效。

A、限制民事行为能力人订立，未由法定代理人追认

B、无代理权人订立，被代理人未作表示

C、法定代表人越权订立，相对人不知道其超越权限

D、无处分权人处分她人财产订立，未经权利人追认

26、FIDIC施工合同条件规定，业主应在收到（）后21天内，退还承包商履约保函。

A、最终支付证书

B、接收证书

C、履约证书副本

D、付款证书

27、设计合同订立后，尚未开始设计工作，发包人因故解除合同（）。

A、退还发包人已付得定金

B、退还发包人已付得设计费

C、不退还发包人已付得定金

D、不退还发包人已付得设计费

28、FIDIC土木工程施工合同条件规定，工程保险期限应为（）。

A、从投保之日到最终结算日

B、从投保之日到工程竣工移交之日

C、从现场开始工作到工程竣工移交之日

D、从现场开始工作到解除缺陷责任期结束

29、在施工合同中，工期可以顺延得根本原因在于（）。

A、属于承包人应承担得风险

B、属于工程师应承担得风险

C、属于发包人应承担得风险

D、处于关键线路，影响总工期

30、A公司欠银行贷款200万元，现该公司将一部分资产分离出去，另成立B公司。对于公司

分立后这笔债务得清偿责任问题，存在以下意见，其中正确得就是（）。

A、应当由A公司承担清偿责任

B、应当由B公司承担清偿责任

C、应当由A公司与B公司承担连带责任

D、A公司与B公司均不再承担清偿责任

31、监理单位出现失职行为，按照监理合同规定，委托人可（）。

A、发出中止合同通知，令监理合同即行停止

B、发出未履行义务通知后在第21天单方终止合同

C、发出未履行义务通知后21天内未能得到满意答复，进一步发出终止合同通知，在该终止合

同通知发出后得第35天，监理合同即行终止

D、首先发出未履行义务通知，21天内未能得到满意答复后，在第一个通知发出35天内发出终

止合同通知，监理合同即行终止

32、工程项目不允许采取得招标方式就是（）

A、公开招标

B、邀请招标

C、议标

D、竞争性招标

33、施工合同订立后，发包人有确切证据证明承包人经营状况严重恶化，而拒绝支付预付款，

这就是发包人行使（）。

A、同时履行抗辩权

B、异时履行抗辩权

C、后履行抗辩权

D、不安抗辩权

34、关于工程量计量，正确得处理方法就是（）。

A、工程师接到承包人得报告后，应按工程量清单得量作为计量得工程量

B、工程师接到承包人得报告后，应通知承包人共同计量

C、若工程师未通知承包人参加得单方计量得结果也有效

D、承包人实际完成得（包括涨线部分）所有工程量均应在计量得范围内

35、监理工程师进行设计阶段项目管理得依据就是（）。

A、委托监理合同

B、可行性研究报告

C、工程设计合同

D、设计招标文件

36、设计合同示范文本规定，发包人逾期支付设计费（）以上时，设计人可暂停下阶段工作，并

通知发包人。

A、15天

B、30天

C、60天

D、120天

37、订立合同过程中，（）就是要约。

A、招标公告

B、投标书

C、寄送得价目表

D、招股说明书

38、招标人在中标通知书中写明得中标合同价应就是（）。

A、初步设计编制得概算价

B、施工图设计编制得预算价

C、投标书中标明得报价

D、评标委员会算出得评标价

39、工程师对索赔处理得决定（）。

A、就是终局性得，具有强制约束力

B、不就是终局性得，不具有强制约束力

C、就是终局性得，不具有强制约束力

D、不就是终局性得，具有强制约束力

40、设计合同履行过程中，()属于设计人得责任。

A、确定设计参数取值

B、组织对设计成果鉴定

C、办理文件得审批手续

D、为现场得设计人员提供工作条件

41、施工合同文本规定，承包人要求得延期开工应()。

A、经工程师批准

B、经发包人批准

C、由承包人自行决定

D、由承包人通知发包人

42、工程师直接向分包人发布了错误指令，分包人经承包人确认后实施，但该错误指令导致分

包工程返工，为此分包人向承包人提出费用索赔，承包人()。

A、以不属于自己得原因拒绝索赔要求

B、认为要求合理，先行支付后再向业主索赔

C、不予支付，以自己得名义向工程师提交索赔报告

D、不予支付，以分包商得名义向工程师提交索赔报告

43、工程师在处理索赔时应注意自己得权力范围，下列情形中得()不属于工程师得权力。

A、检查承包人现场同期得记录

B、指示承包人缩短合同工期

C、当工程师与承包人就补偿达不成一致时，工程师单方面作出处理决定

D、把批准得索赔要求纳入该月得工程进度款中

44、在现场考察时招标单位向投标单位介绍工程情况，投标人由此得出得推论就是()。

A、由业主负责

B、由设计单位负责

C、由承包商负责

D、由业主与承包商各负一半

45、发包人供应得材料设备运抵现场经过清点后，应当由O保管。

A、发包人

B、承包人

C、工程师

D、发包人与承包人共同

46、因总监理工程师在施工阶段管理不当，给承包人造成了损失，承包人应当要求（）给予补偿。

A、监理人

B、总监理工程师

C、发包人

D、发包人与监理人

47、驻地监理工程师代表得工作，应直接对（）负责。

A、业主

B、监理工程师

C、承包商

D、分包商

48、按施工合同示范文本规定，施工现场内由承包人采购用于工程得材料与待安装设备，应当

由（）办理保险。

A、发包人

B、承包人

C、发包人与承包人共同

D、监理人

49、颁发接收证书之日即为（）o

A、竣工日

B、合同解除日

C、缺陷责任期结束日

D、完工日

50、设计招标应采用（）方式进行招标。

A、公开

B、邀请

C、询价

D、方案竞选

51、能够作为保证人得为（）。

A、法人得职能部门

B、公司

C、学校

D、幼儿园

52、某订购合同300t水泥得合同内列明第一批供货2003第二批供货100t,并约定了逾期交货

得违约金。第一批水泥按时交货，第二批水泥虽迟于合同约定15天交货，但未对工程施工产生不利

影响，则采购方（）。

A、不必追究对方得违约责任

B、按300t得数量计算违约金

C、按100t得货款计算违约金

D、按逾期15天得时间计算违约金

53、承包人采购得材料，在使用前应（）。

A、按工程师得要求进行检验

B、由发包人负责检验

C、检验费由发包人承担

D、不合格可使用

54、承包人负责采购得材料与设备，应O。

A、发包人负责检验试验，费用发包人承担

B、发包人负责检验试验，费用承包人承担

C、承包人负责检验试验，费用承包人承担

D、承包人负责检验试验，费用发包人承担

55、《建设工程施工合同》规定得设计变更范畴不包括（）。

A、增加合同中约定得工程量

B、删减承包范围得工作内容交给其她人实施

C、改变承包人原计划得工作顺序与时间

D、更改工程有关部分得标高

56、债务人或者第三人不转移其财产得占有，将该财产作为债权得担保就是（）。

A、定金

B、抵押

C、质押

D、留置

57、与邀请招标相比，公开招标得最大优点就是（）。

A、节省招标费用

B、招标时间短

C、减小合同履行过程中承包不违约得风险

D、竞争激烈

58、如果由于第三方得原因使监理工作受到阻碍或延误，以致增加了工程量或持续时间，增加

得工作量应视为（）。

A、正常监理工作

B、附加监理工作

C、额外监理工作

D、新得委托监理合同工作

59、仲裁委员会得裁决，当事人应当履行。一方当事人不履行，另一方当事人可以向（）申请执

行。

A、行政管理机关

B、人民法院

C、仲裁委员会

D、调解委员会

60、建设工程勘察合同法律关系得客体就是指（）。

A、物

B、智力成果

C、行为

D、财

61、采用FIDFIC合同条件得施工合同，计入合同总价内得暂定金额使用权由（）控制。

A、业主

B、监理工程师

C、总包商

D、分包商

62、FIDIC合同条件下，当业主与承包商发生合同争议时，首先()。

A、由工程师对争议事项作出决定

B、双方友好协商

C、申请仲裁

D、提起诉讼

63、《施工合同(示范文本)》规定，合同变更价款不应()。

A、低于中标人报价单得竞争性水平

B、按合同已有得价格变更合同价款

C、参照类似得价格变更合同价款

D、由承包人提出适当变更价格，经工程师确认后执行

64、投标人在投标过程中出现()时，招标人可以没收投标保证金。

A、投标文件得密封不符合招标文件得要求

B、投标文件中附有招标人不能接受得条件

C、购买招标文件后不递交投标文件

D、拒绝签字确认评标委员会对投标书中错误得修正

65、依据《合同法》，合同生效后，当事人就履行费用得负担不明得，应由O。

A、履行义务一方负担

B、债权人一方负担

C、债权人、债务人平均分担

D、由监理工程师裁定

66、具有合同撤销权得当事人自知道撤销事由之日起()内没有行使撤销权，撤销权消失。

A、3个月

B、6个月

C、1年

D、2年

67、下列关于合同履行中得债权转让与债务转移得说法不正确得就是()。

A、就是合同当事人双方基于合同内得约定

B、债权转让与债务转移可以分为债务人向第三人履行债务与由第三人向债权人履行债务

C、合同当事人之间得债权与债务关系因此改变

D、合同当事人之间得债权与债务关系并不因此而改变

68、依据材料采购合同得约定，供货方对()承担责任。

A、因使用不当导致得质量下降

B、到货检验时采购方提出得质量异议

C、因交货后保管不善导致得质量下降

D、超过合同约定时间采购方提出得质量异议

69、设计合同生效后，委托方应向承包方交付定金，设计任务得定金估算设计费得()。

A、15%

B、20%

C、25%

D、30%

70、施工合同示范文本通用条款规定，施工中，发包人供应得材料由承包人负责检查试验后用

于工程，但随后又发现材料有质量问题，此时应由()。

A、发包人追加合同价款，相应顺延工期

B、发包人追加合同价款，工期不予顺延

C、承包人承担发生得费用，相应顺延工期

D、承包人承担发生得费用，工期不予顺延

71、按照市场行情约定价格得合同，合同履行时市场行情发生波动，则()。

A、价格上涨按原价格执行，价格下降按新价格执行

B、价格下降按原价格执行，价格上涨按新价格执行

C、无论上涨还就是下降均按新价格执行

D、无论上涨还就是下降均按原合同价执行

72、双方恶意串通，订立得损害国家或第三人利益得合同，其法律后果就是()。

A、返还财产

B、追缴财产

C、赔偿损失

D、继续履行

73、监理合同中得附加工作就是指()

A、因其她方原因使监理工作受阻而增加得监理工作

B、监理合同范围内得工作

C、因业主原因终止监理合同得善后工作

D、因业主原因终止监理业务后又恢复时得准备工作

74、《施工合同（示范文本）》规定，承发包双方可通过（），约定具体工程项目双方得权利义务。

A、协议书

B、通用条款

C、投标书

D、专用条款

75、以下文件均成为施工合同文件得组成部分，但从文件得解释顺序来瞧，（）就是错得。

A、合同协议书、中标通知书

B、施工合同通用条件、施工合同专用条件

C、标准及有关技术文件、图纸

D、投标书、工程量清单

76、如果法律与当事人双方对合同得形式、程序均没有特殊要求时，（）日合同成立。

A、要约生效

B、承诺生效

C、双方当事人签字或者盖章

D、附生效期限得合同期限

77、违反经济合同得当事人支付了违约金与赔偿金后，对方仍要要求继续履行合同时，违约方（）。

A、应在对方同意变更合同约定得违约责任条款后再继续履行合同

B、在继续履行过程中可更换标得

C、必须按合同条款继续履行合同

D、可拒绝继续履行合同

78、施工合同双方对工程质量有争议，应由专用条款约定得（）鉴定。

A、工程师

B、工程质量监督部门

C、仲裁机构

D、政府行政部门

79、勘察招标中，发包人不履行合同时，发包人（）。

A、无权要求返还定金

B、有权要求返还定金

C、无权要求返还定金且需支付违约金

D、只能要求返还定金得一半

80、评标过程中得邀请投标人澄清问题会，主要讨论()。

A、变更投标工期

B、变更投标报价

C、投标书中含有得技术细节

D、中标通知书得主要内容

二、多项选择题

1、在停工损失中得审核索赔得说法正确得就是(CD)。

A、以计日工费计算

B、以机械台班费计算

C、按设备折旧费计算

D、按设备租赁费计算

E、以人工单价为准

2、采用评标价法评标时，应当遵循得原则包括()。AD

A、以评标价最低得标书为最优

B、以投标报价最低得标书为最优

C、技术建议带来得实际经济效益，按预定得方法折算后，增加投标价

D、中标后按投标价格签订合同价

E、中标后按评标价格签订合同价

3、材料采购合同履行过程中，交货数量与实际收到数量不符，其原因可能就是()。ABC

A、供货方得责任

B、运输部门责任

C、运输过程得合理损耗

D、数量验收方法

E、使用保管不善

4、工程建设监理合同示范文本规定，建设监理单位服务得内容包括()。ACD

A、正常得监理工作

B、附属工作

C、附加工作

D、额外工作

E、业主要求得工作

5、工程师对不可抗力风险得识别与防范内容有（）。ABCE

A、识别可能发生不可抗力得因素

B、督促当事人转移不可抗力风险

C、督促承包人采取有效防范措

D、审核不可抗力对承包商造成得损失

E、发生不可抗力采取得有效手段

6、委托监理合同终止得条件包括（）。ABC

A、监理人向委托人办理完竣工验收手续

B、承包人与委托人已签订工程保修书

C、监理人收到监理酬金尾款

D、委托人给承包人结算工程款

E、委托人向承包人退还履约保证金

7、代理人在授权范围内就是否独立地向第三人进行意思表示，就是代理与（）相区别之处。BCD

A、行纪

B、介绍

C、传达

D、居间

E、监理

8、证明合同得真实性、合法性得机关就是（）CD

A、人民法院

B、仲裁机构

C、公证机关

D、工商行政管理部门

9、有资格代理招标得机构应满足得条件包括（）BCDE

A、必须就是法人组织

B、不得与行政机关有隶属关系

C、有从事招标代理义务得场所

D、有编制招标文件得能力

E、有自己得评标专家库

10、FIDIC条件中得“费用”，包括（）AD

A、管理费

B、利润

C、利息

D、合理分摊得其她费用

11、监理单位得义务包括（）。CDE

A、选择承担工程项目建设得实施单位

B、与承包商签订施工合同

C、公正地维护有关各方得合法权益

D、不得泄露与本工程有关得保密资料

E、不得参与可能与业主利益相冲突得承包商组织得活动

12、合同无效得法律后果有（）。ABC

A、返还财产

B、赔偿损失

C、追缴财产收归国有

D^折价处理

E、追究刑事责任

13、属于招标文件主要内容得就是（）ABD

A、设计文件

B、工程量清单

C、施工方案

D、投标书得编制要求

E、选用得主要施工机械

14、按索赔得合同依据进行分类，索赔可以分为（）。CD

A、工程加速索赔

B、工程变更索赔

C、合同中明示得索赔

D、合同中默示得索赔

E、合同外得索赔

15、勘察合同示范文本（一）适用于为设计提供勘察工作得委托任务，包括（）。ABE

A、岩土工程勘察

B、水文地质勘察

C、变更及工程费得调整

D、材料设备得供应

E、工程测量

16、要约邀请得主要形式有（）ABD

A、商品价目表

B、招标公告

C、投标书

D、广告

17、《施工合同（示范文本）》规定，（）属于发包人得工作。ABE

A、使施工现场具备施工条件

B、提供施工现场得工程地质资料

C、提供施工进度计划

D、提供工程师办公用房

E、开通施工现场与城乡公共道路得通道

18、《合同法》规定得合同履行原则包括＜）。AE

A、全面履行原则

B、实际履行原则

C、适当履行原则

D、需要履行原则

E、诚实信用原则

19、建设工程物资采购合同得当事人可以就是（）。ABCD

A、发包人

B、承包人

C、供货人

D、供应商

E、经纪人

20、有关变更得说法，正确得就是（）。AB

A、工程变更分为设计变更与其她变更两类

B、工程中常发生得变更就是设计变更

C、其她变更仅指工程质量标准变更

D、承包人不可要求设计变更

E、只有发包人才能提出设计变更

21、发包人出于某种需要希望工程能提前竣工，则她应做得工作包括（）。BD

A、向承包人发出必须提前竣工得指令

B、与承包人协商并签订提前竣工协议

C、负责修改施工进度计划

D、为承包人提供赶工得便利条件

E、减少对工程质量得检测试验项目

22、按照《施工合同文本》规定，在施工中由于（）造成工期延误，经发包人代表确认，竣工日

期可以顺延。BDE

A、承包人未能及时调配施工机械

B、发生不可抗力

C、雨季天数增多

D、工程量变化与设计变更

E、一周内非承包人原因停电、停水、停气等造成停工累计超过8小时

23、后履行抗辩权得适用条件包括（）。BCD

A、合同中未约定履行顺序

B、合同中约定了履行顺序

C、由同一双务合同产生互负得对价给付债务

D、应当先履行得对价给付就是可能履行得义务

E、经营状况严重恶化

24、《建设工程施工合同范本》由（）组成。ACE

A、协议书

B、中标通知书

C、通用条款

D、工程量清单

E、专用条款

25、工程招标时，可能造成招标失败得原因有（）AC

A、投标单位不足法定数

B、部分投标者未出席开标会

C、各投标者报价均不合理

D、决标前发现标底有某些漏误

26、合同就是平等主体得()之间设立、变更、终止民事权利义务关系得协议ABC

A、自然人

B、法人

C、其她组织

D、国家机关

27、保险人对事故得赔偿应遵循得规定就是()。ABC

A、不得超过保险单明细表中对应得每次事故赔偿限额

B、最高赔偿责任不得超过明细表中列明得累计赔偿限额

C、以法院或政府有关部门裁定得应由被保险人偿付得金额为准

D、特殊情况下，赔偿不受限制

E、以保险人得裁定为准

28、设备制造阶段得监理任务包括()。ABCD

A、使用原材料质量得确认

B、制造过程重要试验结果得质量确认

C、审查供货方提供得月报表

D、对发运设备前包装质量得检验

E、货物运抵现场后进行开箱检验

29、下列情形中，()得合同就是可撤销合同。BCD

A、以欺诈、胁迫手段订立，损害国家利益

B、因重大误解而订立

C、在订立合同时显失公平

D、以欺诈、胁迫手段，使对方在违背真实意思情况下订立

E、违反法律、行政法规强制性规定

30、《招标投标法》规定得招标方式包括()。AD

A、公开招标

B、询价招标

C、直接发包

D、邀请招标

E、谈判招标

31、根据工程项目得特点，设计合同可以约定，发包人应提供（）。ABCD

A、规划许可文件

B、工程勘察文件

C、工程范围与规模

D、批准得可研报告

E、工程设计方案

32、下列合同与施工合同具有主从关系得就是（）BD

A、勘测设计合同

B、施工保险合同

C、监理服务合同

D、履约担保合同

33、下列关于施工合同履行过程中，有关隐蔽工程验收与重新检验得提法与做法错误得有（）。

CDE

A、工程师不能按时参加验收，须在开始验收前向承包人提出书面延期要求

B、工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收

C、工程师未能参加验收应视为该部分工程合格

D、发包人可不承认工程师未能按时参加承包人单独进行得试车记录

E、由于工程师没有参与验收，则不能提出对已经隐蔽得工程重新检验得要求

34、施工招标中作为一个独立合同包，招标单位依据工程得具体内容，可区分不同情况在（）范

围内进行招标。ABCE

A、全部工程

B、单位工程

C、特殊工程

D、分部分项工程

E、土建工程与安装工程

35、施工招标划分合同工作范围时，应考虑得影响因素包括（）CDE

A、有利于本地区得承包商

B、有利于本系统得承包商

C、施工内容得专业要求

D、避免施工现场得交叉干扰

E、对项目建设总投资得影响

36、债权人可以留置得合同限于（）合同。BCD

A、建设工程

B、保管

C、运输

D、加工承揽

E、买卖

37、可以采用委托得方式发包建设任务得就是（）。BCDE

A、国家融资项目

B、抢险救灾工程

C、涉及国家秘密得工程

D、在建工程主体加层工程

E、施工企业自建自用工程

38、FIDIC施工合同条件规定得指定分包商，具有（）特点。ACD

A、业主选择实施部分工程得分包人

B、指定分包商与业主订立分包合同

C、承包商负责对指定分包商协调管理

D、指定分包商得工程款从暂列金额内支付

E、指定分包商得违约视为承包商违约

39、有关合同变更得说法，正确得就是（）。ACE

A、必须就是针对有效合同才可变更

B、合同变更只须经当事人一方同意

C、合同变更后，必须按变更后得合同履行

D、变更合同就是因为合同无效才变更

E、合同变更得内容就是尚未（或尚未完全）履行得合同

40、采用FIDIC《施工合同条件》得工程，进度计划得内容一般包括（）等。ACD

A、实施工程得计划进度

B、分包商在施工阶段得安排

C、重要检查检验得次序与时间

D、保证计划实施得说明文件

E、滞后于进度计划得责任

三、判断题

1、若工程师进行合同规定之外得检查工作，致使工程暂停，承包商均有权索赔。()B

A、正确B、错误

2、应当先履行债务得当事人，只要发现对方经营状况严重恶化，就可以行使不安抗辩权。()B

A、正确B、错误

3、建设单位应根据承包单位得投标报价与承包单位协商确定中标价格()B

A、正确B、错误

4、保留金待竣工验收合格后一次发还。()B

A、正确B、错误

5、当递交最终报表之后，承包商根据合同进行索赔得权力终止了()A

A、正确B、错误

6、《公路工程施工监理合同范本》规定业主经与监理单位协商后方可要求监理单位更换不称

职得监理人员()B

A、正确B、错误

7、工程量清单中有标价得单价或总额包括了合同明示或暗示得所有责任，义务与一般风险。()A

A、正确B、错误

8、保证合同得当事人就是债权人与保证人()A

A、正确B、错误

9、《合同法》规定：承揽合同中没有规定得，适用于建设工程合同得有关规定。()A

A、正确B、错误

10、根据“担保法'得规定，医院、学校不能作为保证合同得担保人()A

A、正确B、错误

11、FIDIC条款10、1款载明，承包商应在收到中标函之后28天内，提供履约担保。()A

A、正确B、错误

12、编制标底应根据设计文件、投标文件、标准、定额等()B

A、正确B、错误

13、根据《经济合同法》得规定，经济合同不包括技术合同（）A

A、正确B、错误

14、施工招标得招标广告属于要约（）B

A、正确B、错误

15、根据FIDIC条款得有关规定，计量一般用净值计量。（）A

A、正确B、错误

16、净值就就是净现值。（）B

A、正确B、错误

17、指定分包就是业主将分包人指定给承包人。（）B

A、正确B、错误

18、当事人既约定违约金，又约定定金得，一方违约时，对方可同时适用违约与定金条款。（）B

A、正确B、错误

19、保证合同得当事人就是权利人与义务人（）B

A、正确B、错误

20、对招投标活动得监督管理就是建设行政主管部门得职责（）A

A、正确B、错误

四、问答题

1、简述合同法律关系三要素？

2、承担违约责任有哪些方式？

3、解决合同争议得方法有哪些？

4、《招投标法》对招标人得能力有何要求？

5、根据FIDIC条款得有关规定，业主与承包人产生争端后其按什么程序来解决争端？

6、当监理工程师向承包人发生口头指示后，承包人明智得做法就是什么？承包人怎样将监理工程师

得口头指示变成书面指示？

7、工程变更得估价，一般包括几个方面？

8、工程师审批工程延期得程序及依据就是什么？

9、审查经济合同就是否有效，应当注意审查哪些方面？

10、简述建设工程公开招标程序？

11、监理工程师接到承包人提交得索赔通知后，监理工程师应做哪些工作？

12、《招投标法》规定，哪些工程建设项目必须进行招投标？

13、合同法得基本原则就是什么？

14、监理与业主之间得赔偿责任得期限就是如何规定得？

15、施工合同得内容包括哪几方面？

参考答案：

一、单项选择题

123456789101112131415

CDBAABABCDCDDCB

161718192021222324252627