建设工程施工合同管理示范文本

建设工程施工合同管理示范文本合同编号：__________鉴于甲方为进行某项建设工程，需要乙方提供施工服务，双方经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程规模：____________________1.5工程总投资：__________________第二条合同范围与内容2.1乙方应按本合同约定的工程内容、工程规模、工程质量和工程进度要求，完成本合同范围内的全部施工任务。2.2乙方应按照甲方的要求，提供施工所需的人员、设备、材料等。2.3乙方应按照甲方的要求，完成施工过程中的设计变更、维修、保修等工作。第三条合同价格3.1本合同的合同价格采用固定总价方式，合同总价为本合同约定的工程内容、工程规模、工程质量和工程进度要求的完成价格，即人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2乙方在合同签订后，应向甲方提交详细的工程量清单和报价单，作为本合同的附件。（1）工程设计费；（2）工程监理费；（3）工程保险费；（4）工程验收费；（5）其他双方约定的费用。第四条合同履行4.1乙方向甲方承诺，本合同签订后，乙方应按照甲方的要求，及时完成施工准备工作，确保工程按期开工。4.2乙方向甲方承诺，本合同签订后，乙方应按照甲方的要求，确保工程质量和工程进度，不得擅自停工、窝工。4.3乙方向甲方承诺，本合同签订后，乙方应按照甲方的要求，遵守国家法律法规，严格执行施工现场的管理制度，确保施工安全。4.4甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付合同款项，不得无故拖欠。4.5甲方应按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程质量和工程进度要求，及时提供施工所需的条件，包括但不限于施工场地、施工图纸、施工材料等。第五条合同的变更、解除和终止5.1任何一方提出变更或解除本合同，必须提前书面通知对方，并经双方协商一致，否则对方有权拒绝。5.2变更或解除本合同的，双方应签订书面变更协议或解除协议，作为本合同的附件。5.3在本合同履行过程中，如发生不可抗力因素，导致合同无法履行，双方应立即协商处理。5.4本合同履行完毕，双方合同关系终止。第六条违约责任6.1乙方未按照本合同约定的工程内容、工程规模、工程质量和工程进度要求完成的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的____%。6.2甲方未按照本合同约定的付款方式及时支付合同款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金为本合同总价款的____%。6.3一方违反本合同的其他约定的，另一方有权要求违约方承担违约责任。第七条争议解决7.1本合同的解释和履行发生争议的，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。7.2在争议解决过程中，除争议事项外，双方应继续履行本合同的其他约定。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至本合同履行完毕之日止。甲方（盖章）：______________乙方（盖章）：______________签订日期：______________一、附件列表：1.工程量清单2.报价单3.设计图纸4.施工方案5.施工现场管理制度6.安全防护措施7.工程变更协议8.合同解除协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工程内容、工程规模、工程质量和工程进度要求完成的，视为违约。2.甲方未按照约定的付款方式及时支付合同款项的，视为违约。3.一方违反本合同的其他约定的，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。3.滞纳金：因逾期支付款项而应支付的违约金。4.合同履行：双方按合同约定履行各自的权利和义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定赶工计划，并采取相应措施确保工程按时完成。2.设计变更：乙方应及时向甲方提出变更申请，经甲方同意后按照变更后的要求进行施工。3.款项支付问题：双方应按照约定及时支付合同款项，如有争议，应及时协商解决。4.施工安全事故：乙方应严格遵守施工现场管理制度，确保施工安全，发生安全事故应及时报告并处理。五、