2024版钢结构工程总承包合同范文

编号：__________2024版钢结构工程总承包合同范文甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版钢结构工程总承包合同范文合同目录第一章：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程1.4钢结构工程1.5总承包合同第二章：合同标的及工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容2.4工程质量标准2.5工程工期第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6支付方式第四章：承包人责任及义务4.1工程设计4.2设备采购4.3施工组织4.4工程进度4.5工程质量4.6安全生产4.7环保要求第五章：发包人责任及义务5.1配合工作5.2施工现场提供5.3合同变更5.4工程验收5.5保护承包人合法权益第六章：合同的履行及变更6.1合同履行6.2合同变更6.3合同解除6.4违约责任第七章：合同争议解决7.1协商解决7.2调解解决7.3仲裁解决7.4诉讼解决第八章：合同的生效、终止和解除8.1合同生效8.2合同终止8.3合同解除第九章：合同附件9.1附件一：工程设计文件9.2附件二：设备清单9.3附件三：施工组织设计9.4附件四：工程量清单9.5附件五：其他相关文件第十章：合同附件的修订和补充10.1附件修订10.2附件补充第十一章：合同的转让和分包11.1合同转让11.2分包管理第十二章：保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任第十三章：其他条款13.1法律适用13.2不可抗力13.3税法规定13.4合同解释13.5联系方式第十四章：合同的签署和备案14.1合同签署14.2合同备案合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1发包人：指合同中指定的具有工程发包权利的法人或其他组织。1.2承包人：指合同中指定的具有工程承包权利的法人或其他组织。1.3工程：指合同中约定的钢结构工程，包括设计、设备采购、施工、验收等全部工作。1.4钢结构工程：指用钢材为主要材料，按照设计要求制作的结构系统。1.5总承包合同：指发包人将工程的全部或部分工作委托给承包人，承包人按合同约定完成工程，并支付合同价款的合同。第二章：合同标的及工程概况2.1工程地点：指合同中约定的工程实施的具体地理位置。2.2工程规模：指合同中约定的工程的规模、面积、数量等。2.3工程内容：指合同中约定的工程包括的设计、设备采购、施工等工作。2.4工程质量标准：指合同中约定的工程质量要求，包括材料、构件、安装等各项质量标准。2.5工程工期：指合同中约定的工程开始和结束的时间。第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价：指合同中约定的工程完成后的总价款。3.2价格调整：指合同中约定的因市场变化等原因导致价格调整的方式和原则。3.3预付款：指合同中约定的发包人支付给承包人的预付款项。3.4进度付款：指合同中约定的按照工程进度支付款项的方式和比例。3.5竣工结算：指合同中约定的工程完成后，按照合同约定进行工程价款的结算。3.6支付方式：指合同中约定的发包人和承包人之间支付款项的方式。第四章：承包人责任及义务4.1工程设计：承包人应按照合同约定进行工程设计，并保证设计质量。4.2设备采购：承包人应按照合同约定采购设备，并保证设备质量。4.3施工组织：承包人应按照合同约定进行施工组织，并保证施工进度和质量。4.4工程进度：承包人应按照合同约定的工期完成工程。4.5工程质量：承包人应按照合同约定的质量标准完成工程。4.6安全生产：承包人应按照合同约定进行安全生产管理，确保工程安全。4.7环保要求：承包人应按照合同约定和国家环保要求进行工程施工和环境保护。第五章：发包人责任及义务5.1配合工作：发包人应按照合同约定配合承包人完成工程施工。5.2施工现场提供：发包人应提供合同约定的施工现场，并保证施工现场的通行、排水、供电等条件。5.3合同变更：发包人如需要变更合同内容，应与承包人协商一致，并签订变更协议。5.4工程验收：发包人应按照合同约定进行工程验收，并支付合同价款。5.5保护承包人合法权益：发包人应保护承包人的合法权益，不得擅自变更、解除合同。第六章：合同的履行及变更6.1合同履行：双方应按照合同约定履行各自的义务。6.2合同变更：合同履行过程中，如需变更合同内容，应经双方协商一致，并签订变更协议。6.3合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，可以解除合同。6.4违约责任：双方应按照合同约定承担违约责任。第七章：合同争议解决7.1协商解决：双方应通过协商解决合同争议。7.2调解解决：如协商不成，可以请求第三方进行调解。7.3仲裁解决：如调解不成，双方可以选择仲裁解决争议。7.4诉讼解决：如仲裁不成，双方可以选择向人民法院提起诉讼。第八章：合同附件8.1附件一：工程设计文件设计图纸设计说明设计计算书8.2附件二：设备清单设备名称设备型号设备数量8.3附件三：施工组织设计施工方案施工进度计划施工安全措施8.4附件四：工程量清单工程量项目工程量单价8.5附件五：其他相关文件施工合同工程验收标准质量保证书第九章：合同附件的修订和补充9.1附件修订修订内容修订日期修订人签字9.2附件补充补充内容补充日期补充人签字第十章：合同的转让和分包10.1合同转让转让条件转让程序转让通知10.2分包管理分包范围分包商资质要求分包管理责任第十一章：保密条款11.1保密内容保密信息范围保密信息使用限制11.2保密期限保密期限起止日期保密期限延长条件11.3违约责任违约处理方式违约赔偿金额第十二章：其他条款12.1法律适用合同适用的法律法律解释机构12.2不可抗力不可抗力定义不可抗力处理方式12.3税法规定税法适用税费承担方式12.4合同解释合同解释原则合同解释机构12.5联系方式双方联系人及方式联系地址及电话第十三章：合同的生效、终止和解除13.1合同生效生效条件生效时间13.2合同终止终止条件终止时间13.3合同解除解除条件解除程序第十四章：合同的签署和备案14.1合同签署签署日期签署地点签署人签字14.2合同备案备案日期备案部门备案编号发包人（甲方）：________________承包人（乙方）：________________签订日期：________________签订地点：________________多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方主导时的特殊规定1.1甲方指定分包商：甲方有权指定分包商进行部分工程的施工，乙方应无条件接受并按照合同约定的时间、质量标准完成工程。1.2甲方监督权：甲方有权对工程进度、质量、安全等方面进行监督，乙方应积极配合，确保工程顺利进行。1.3甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中对工程的设计、规模、施工要求等进行变更，乙方应按照甲方的变更通知及时调整施工计划。附加条款二：乙方主导时的特殊规定2.1乙方自主分包：乙方有权自主选择分包商进行部分工程的施工，但需确保分包商具备相应的资质和能力。2.2乙方提前完成工程：乙方如有能力提前完成工程，应提前通知甲方，经甲方同意后，可以提前交付工程。2.3乙方质量保障：乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。附加条款三：第三方中介时的特殊规定3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲方和乙方共同承担，具体费用按照双方协商确定的比例分担。3.3第三方中介的调解权：如甲方和乙方在合同履行过程中发生争议，第三方中介有权进行调解，调解结果具有约束力。附加条款四：工程保险4.1保险购买：乙方应购买合同约定的工程保险，并将保险单据提交给甲方备案。4.2保险赔偿：如发生保险事故，乙方应立即通知保险公司进行赔偿，并将赔偿结果通知甲方。附加条款五：违约责任5.1甲方违约：如甲方未按合同约定履行义务，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金金额为合同总价款的____%。5.2乙方违约：如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为合同总价款的____%。附加条款六：不可抗力6.1不可抗力定义：不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。6.2不可抗力处理：如因不可抗力导致合同无法履行，双方应立即协商解决，根据实际情况部分或全部免除违约责任。附加条款七：争议解决7.1协商解决：双方应通过协商解决合同争议。7.2调解解决：如协商不成，可以请求第三方进行调解。7.3仲裁解决：如调解不成，双方可以选择仲裁解决争议。7.4诉讼解决：如仲裁不成，双方可以选择向人民法院提起诉讼。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件设计图纸设计说明设计计算书2.设备清单设备名称设备型号设备数量3.施工组织设计施工方案施工进度计划施工安全措施4.工程量清单工程量项目工程量单价5.其他相关文件施工合同工程验收标准质量保证书二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按合同约定支付预付款、进度付款或竣工结算未按合同约定提供施工现场或设施未按合同约定履行配合工作、监督权、变更权等义务2.乙方违约行为未按合同约定履行设计、设备采购、施工等义务未按合同约定保证工程质量、进度、安全等未按合同约定购买并提交保险单据3.第三方中介违约行为未按合同约定履行协调、调解义务未按合同约定承担中介费用未按合同约定行使调解权三、法律名词及解释：1.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：违约方应支付给对方的一种经济补偿，用于弥补因违约造成的损失。3.工程保险：为工程提供保险保障，包括建筑工程保险、工程一切险等。4.仲裁：通过第三方仲裁机构解决合同争议的一种方式。5.诉讼：通过法院解决合同争议的一种方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因：设计变更、材料供应问题、不可抗力等解决办法：协商调整工期、采取加速措施、索赔等2.工程质量问题原因：施工不当、材料不合格、设计缺陷等解决办法：整改、加固、重