某道路改造工程招商文件范本_第1页
某道路改造工程招商文件范本_第2页
某道路改造工程招商文件范本_第3页
某道路改造工程招商文件范本_第4页
某道路改造工程招商文件范本_第5页
已阅读5页，还剩79页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

富顺县泸富路、童踏路公路路面改造工程项目招商文件1富顺县泸富路、童踏路公路路面改造工程项目招商文件页（二）近三年财务状况表对财务状况表的要求为：须提供2009年、2010年、2011年经审计的财务状况表，且无亏损。

（三）近三年完成的类相关项目情况表相关项目名称相关项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话合同合约价格开工日期竣工日期承担的工作工程质量相关项目经理技术负责人总监理工程师及电话相关项目描述备注注：（1）已完成的类似相关项目是依法招标的相关项目，应同时附中标通知书、施工合同合约、工程收证书（工程交工验收报告）复印件；非依法招标的相关项目，可只附合施工合同合约、工程接收证书（工程交工验收报告）复印件。（2）以上证明材料须携带原件至开标现场供评审委员会备查。（四）正在施工的和新承接的相关项目情况表相关项目名称相关项目所在地发包人名称发包人地址发包人电话签约合同合约价开工日期相关计划交竣工日期承担的工作工程质量相关项目经理技术负责人总监理工程师及电话相关项目描述备注注：（1）正在施工和新承接的相关项目是依法招标的相关项目,应同时附中标通知书和施工合同合约复印件；非依法招标的相关项目,可只附施工合同合约复印件。（2）以上证明材料须携带原件至开标现场供评审委员会备查。（五）近三年发生的诉讼及仲裁情况序号案由双方当事人名称处理结果或进展情况注：(1)本表为调查表。不得因投资人发生过诉讼及仲裁事项作为废标处理或作为量化因素或评分因素，除非其中的合适的内容涉及其他规定的评审标准，或导致中选后合同合约不能履行。(2)诉讼及仲裁情况是指发生于工程建设相关项目合同合约履行过程中发生的诉讼及仲裁事项，以及投资请人认为对其生产经营活动产生重大影响的其他诉讼及仲裁事项。(3)诉讼包括民事诉讼和行政诉讼；仲裁是指争议双方的当事人自愿将他们之间的纠纷提交仲裁机构，由仲裁机构以第三者的身份进行裁决。(4)“案由”是事情的原因、名称、由来同，当事人争议法律关系的类别，或诉讼仲裁情况的合适的内容提要。如“工程款结算纠纷”。(5)“双方当事人名称”是指投资申请人在诉讼、仲裁中原告（申请人）、被告（被申请人）或第三人的单位名称。(6)诉讼、仲裁的起算时间为：提起诉讼、仲裁被受理的时间，或收到法院、仲裁机构诉讼、仲裁文书的时间。(7)诉讼、仲裁已有处理结果的，应附相关材料；还没有处理结果，应说明进展情况，如某某人民法院于某年某月某日已经受理。(8)如近3年没有发生的诉讼及仲裁情况，投资申请人在编制投资申请文件时，删除表格，另声明：“经本投资人认真核查，本投资人近3年没有发生诉讼及仲裁纠纷，如不实，构成虚假，自愿承担由此引起的法律责任。特此声明。”十、其他材料（一）……（二）…………特别提醒：投资人必须对其投资申请文件中所附的所有证明材料真实性负责。必要时，投

人人文库> 全部分类> 行业资料 > 信息产业

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论