钢网架安装施工合同

合同编号_________一、合同主体名称：____________________地址：____________________联系人：__________________名称：____________________地址：____________________联系人：__________________其他相关方：名称：____________________地址：____________________联系人：__________________二、合同前言三、定义与解释1.钢网架安装施工合同：指甲方与乙方就本工程签订的合同，包括本合同、附件及补充协议等。2.工程范围：指甲方委托乙方进行的钢网架安装施工的全部工作内容。3.工程质量：指甲方与乙方共同认定的本工程应达到的质量标准。4.工程进度：指甲方与乙方共同认定的本工程应遵循的施工进度安排。5.工程价款：指甲方支付给乙方的工程款项，包括工程款、预付款、进度款、结算款等。6.不可抗力：指甲方和乙方在签订本合同时无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。四、权利与义务1.甲方权利与义务：（1）甲方有权对本工程的质量、进度、安全等进行监督检查，乙方应予以配合。（2）甲方应按照约定向乙方支付工程款项。（3）甲方应保证施工现场的水、电、场地等满足施工需求。2.乙方权利与义务：（1）乙方应按照本合同约定完成本工程的施工，并保证工程质量。（2）乙方应按照约定向甲方提交工程进度计划，并严格按照计划执行。（3）乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的人员安全。五、履行条件1.时间：本工程自双方签订合同之日起开始施工，总工期为______天。2.地点：本工程施工地点为____________________。3.方式：乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工。六、合同的生效和终止1.本合同自双方签字盖章之日起生效。（1）本工程按照约定完成，甲方支付完毕工程款项。（2）双方协商一致解除本合同。（3）因不可抗力导致本合同无法继续履行。3.本合同终止后，双方应按照约定处理终止后的相关事宜。七、费用与支付1.钢网架安装施工合同的费用包括工程款、预付款、进度款、结算款等。具体费用明细详见附件《工程量清单》。2.甲方应按照约定的支付方式、支付时间向乙方支付工程款项。支付方式包括银行转账、支票等，支付时间为合同约定的各个付款节点。3.乙方应在每个付款节点前向甲方提交相应的付款申请，包括工程进度报告、已完成工程量等。甲方应在收到乙方付款申请后15个工作日内完成付款。4.如甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款的违约金。违约金计算方式为：逾期付款金额×逾期天数×日利率0.05%。5.如乙方未按照约定完成工程，甲方有权拒绝支付相应工程款项，并要求乙方支付逾期完工的违约金。违约金计算方式为：逾期完工金额×逾期天数×日利率0.05%。八、违约责任1.任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任。2.违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：违约金额×30%。3.违约方还应赔偿守约方因此造成的损失，包括直接损失和可得利益的损失。4.如乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付合同总金额20%的违约金。5.如甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权解除合同，并要求甲方支付合同总金额20%的违约金。九、保密条款1.双方在签订本合同过程中及合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以严格保密。2.保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。3.如一方违反保密义务，导致对方损失的，应承担赔偿责任。十、不可抗力1.本合同所称不可抗力，指甲方和乙方在签订本合同时无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。2.在不可抗力事件发生时，受影响的一方应立即通知对方，并采取必要措施减轻损失。3.不可抗力事件包括但不限于：地震、洪水、火灾、战争、政府行为等。4.如不可抗力事件导致本合同无法继续履行，双方应协商解决合同终止后的相关事宜。十一、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商无果，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。3.诉讼费用由败诉方承担，除非法院另有判决。十二、合同的转让1.未经另一方书面同意，任何一方不得将本合同的全部或部分权利、义务转让给第三方。2.如甲方或乙方因企业合并、分立等原因需要转让本合同，应提前30日通知对方，并取得对方书面同意。3.如转让方擅自转让本合同，受让方不得因此获得合同权利，转让方应承担违约责任。十三、权利的保留1.本合同未明确授予的权利仍归各方所有。2.甲方保留对工程质量的监督检查权，乙方应予以配合。3.乙方保留对施工方案的调整权，但需提前通知甲方并取得同意。4.双方保留对合同条款的解释权。十四、合同的修改和补充1.本合同的修改和补充需双方书面同意，并签订补充协议。2.补充协议与本合同具有同等法律效力。3.如本合同与补充协议发生冲突，以补充协议为准。十五、协助与配合1.甲方应保证施工现场的水、电、场地等满足施工需求。2.乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范及工程量清单进行施工。3.双方应相互协助，确保合同顺利履行。十六、其他条款1.本合同适用中华人民共和国法律。2.本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议。3.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。4.本合同自双方签字盖章之日起生效。十七、附件和附录1.附件1：《工程量清单》2.附件2：《施工图纸》3.附件3：《技术规范》4.附件4：《质量验收标准》5.附件5：《安全生产责任书》十八、签字、日期、盖章