业主加装电梯协议书范本版

业主加装电梯协议书范本版合同编号：__________甲方（业主）：__________地址：__________联系方式：__________乙方（电梯安装公司）：__________地址：__________联系方式：__________鉴于甲方位于__________的住宅楼需要加装电梯，以便居民出行便利，甲乙双方经充分协商，就电梯的加装事宜达成如下协议：一、电梯加装项目1.1电梯型号：__________1.2电梯数量：__________1.3电梯安装位置：__________1.4电梯加装工程预算：__________二、电梯加装工程质量标准2.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范进行电梯的加装，确保电梯的安全、舒适、便捷。2.2电梯加装完成后，乙方应提供相关资质部门出具的验收合格证书。三、电梯维护与保养3.1电梯加装后，乙方应负责电梯的日常维护与保养，确保电梯的正常运行。3.2乙方应设立专门的服务，及时响应甲方的维修需求。3.3电梯的定期检验和年检费用由乙方承担。四、合同价格与支付方式4.1电梯加装工程的总价款为：__________元。4.2甲方应按照双方约定的付款进度向乙方支付合同价款。4.3支付方式：__________（现金、转账、支票等）。五、合同履行与工期5.1乙方应按照双方约定的工期完成电梯的加装。5.2甲方应协助乙方办理相关手续，确保工程顺利进行。5.3因不可抗力等原因导致工期延误的，双方可协商顺延。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成电梯加装的，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。6.2甲方未按照约定付款的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。八、其他约定8.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（业主）：__________乙方（电梯安装公司）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.电梯加装项目方案设计图纸2.电梯设备技术参数说明书3.电梯安装工程施工方案4.电梯维护与保养服务协议5.验收合格证书6.付款凭证7.相关法律法规和行业标准二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成电梯加装，视为违约。2.甲方未按照约定付款，视为违约。3.乙方电梯加装工程质量不符合约定，视为违约。4.乙方未按照约定提供维护与保养服务，视为违约。5.甲方未协助乙方办理相关手续，导致工期延误，视为违约。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当向对方支付违约金。3.滞纳金：指逾期支付合同价款的一方应向另一方支付的违约金。4.验收合格证书：电梯加装工程完成后，由相关资质部门出具的证明电梯符合国家安全标准的文件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：双方可协商顺延工期，必要时可签订补充协议。2.质量问题：乙方应按照约定标准进行修复或更换，直至符合要求。3.付款争议：双方应按照约定付款进度进行支付，如有疑问，可协商解决。4.维护保养服务不到位：乙方应及时响应甲