2024版epc建设工程承包合同十

编号：__________2024版epc建设工程承包合同十甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版epc建设工程承包合同十合同目录第一章：合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3工程1.4EPC项目1.5合同文件第二章：合同范围与工作内容2.1工程范围2.2工作内容2.3工程量清单第三章：合同价格与支付3.1合同价格3.2价格调整3.3支付方式3.4进度付款3.5最终付款第四章：合同工期与进度4.1工期要求4.2进度计划4.3工期延误4.4提前完成第五章：工程质量与标准5.1质量要求5.2质量控制5.3质量验收5.4质量保证第六章：设计与技术规范6.1设计责任6.2技术规范6.3设计变更6.4技术支持第七章：设备与材料供应7.1设备供应7.2材料供应7.3设备与材料验收7.4质量保证第八章：施工安全与环境保护8.1安全要求8.2环境保护8.3安全事故处理8.4安全培训第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为9.2违约责任9.3赔偿方式9.4违约解除合同第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2协商解决10.3仲裁10.4诉讼第十一章：合同的变更与解除11.1合同变更11.2变更程序11.3合同解除11.4解除后的责任第十二章：合同的终止与失效12.1合同终止12.2合同失效12.3终止或失效后的处理第十三章：一般条款13.1合同效力13.2保密条款13.3不可抗力13.4法律适用13.5合同的语言第十四章：附件14.1附件一：工程详细描述14.2附件二：设备材料清单14.3附件三：设计文件14.4附件四：施工图纸14.5附件五：验收标准和方法合同编号：2024版EPC建设工程承包合同第一章：合同主体及定义1.1发包方：指合同约定的承担工程发包义务的一方，具体名称和地址见合同附件一。1.2承包方：指合同约定的承担工程承包义务的一方，具体名称和地址见合同附件一。1.3工程：指合同约定的施工对象，包括工程名称、地点、规模、内容等，具体见附件一。1.4EPC项目：指工程设计、采购、建设一体化项目，由承包方承担。1.5合同文件：包括合同协议书、中标通知书、投标文件、专用条款、通用条款、附件等。第二章：合同范围与工作内容2.1工程范围：包括工程的设计、采购、建设、试运行、交付使用等全部工作。2.2工作内容：承包方应按照合同约定完成工程的设计、采购、建设等工作，并保证工程质量、安全、进度等目标的实现。2.3工程量清单：详见附件二。第三章：合同价格与支付3.1合同价格：本工程合同总价为人民币【】元整（大写：【】元整），具体价格构成见附件三。3.2价格调整：合同执行过程中，因政策调整、市场变化等原因导致成本变动的，双方可协商调整合同价格。3.4进度付款：按照工程进度和合同约定，分阶段支付工程进度款，具体支付比例和时间见附件四。3.5最终付款：工程验收合格后，支付合同总价扣除预付款、进度付款后的剩余款项。第四章：合同工期与进度4.1工期要求：本工程合同总工期为【】日，自开工之日起计算。4.2进度计划：承包方应按照合同约定和工程实际进展，制定合理的施工进度计划，并报发包方备案。4.3工期延误：因承包方原因导致工程延期交付的，应按照合同约定承担违约责任。4.4提前完成：工程提前交付的，发包方有权按照合同约定给予奖励。第五章：工程质量与标准5.1质量要求：工程质量应符合国家法律法规、行业标准和合同约定，满足设计文件、技术规范和验收标准要求。5.2质量控制：承包方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。5.3质量验收：工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后方可交付使用。5.4质量保证：承包方应承担工程质量保修责任，保修期限自工程交付之日起计算。第六章：设计与技术规范6.1设计责任：承包方负责本工程的设计工作，并承担设计责任。6.2技术规范：工程设计、施工、验收等应遵循的国家及行业标准和技术规范。6.3设计变更：因设计原因导致工程变更的，承包方应承担相应责任。6.4技术支持：承包方应在合同约定的范围内提供技术支持和服务。第八章：施工安全与环境保护8.1安全要求：承包方应遵守国家安全生产法律法规，严格执行安全生产管理制度。8.2环境保护：承包方应按照环保法律法规，采取有效措施保护环境，防止污染。8.3安全事故处理：发生安全事故的，承包方应立即报告发包方，并按照有关规定处理。8.4安全培训：承包方应对施工现场人员进行安全教育和培训，提高安全意识。第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为：包括但不限于未按合同约定完成工作、质量不符合约定等。9.2违约责任：违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。9.3赔偿方式：赔偿方式可由双方在专用条款中约定。9.4违约解除合同：一方违约严重，导致合同无法履行，对方有权解除合同。第十章：争议解决10.1.1提交仲裁委员会仲裁；10.1.2向人民法院提起诉讼。10.2协商解决：双方应立即进行协商，以解决合同履行过程中的争议。10.3仲裁：双方同意将争议提交【】仲裁委员会仲裁。10.4诉讼：双方同意在【】人民法院提起诉讼。第十一章：合同的变更与解除11.1合同变更：合同履行过程中，双方可协商变更合同内容。11.2变更程序：变更应采用书面形式，经双方签字盖章确认后生效。11.3合同解除：合同解除应符合合同约定或法律法规规定。11.4解除后的责任：合同解除后，双方应按照合同约定处理后续事项。第十二章：合同的终止与失效12.1合同终止：合同终止条件及终止后的处理事项，详见合同专用条款。12.2合同失效：合同失效后，双方的权利义务关系终止。12.3终止或失效后的处理：合同终止或失效后，双方应按照合同约定处理后续事项。第十三章：一般条款13.1合同效力：合同自双方签字盖章之日起生效，至合同履行完毕之日失效。13.2保密条款：双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密。13.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行或部分履行，双方可协商解决。13.4法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。13.5合同的语言：本合同的语言为中文。第十四章：附件14.1附件一：工程详细描述14.2附件二：设备材料清单14.3附件三：设计文件14.4附件四：施工图纸14.5附件五：验收标准和方法发包方（盖章）：承包方（盖章）：签订日期：【年】【月】【日】多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定部分材料供应商，乙方应按照甲方要求采购材料。说明：甲方根据自身需求和供应链管理，有权指定部分材料供应商。乙方应遵守甲方的要求，按照指定供应商采购材料，确保工程质量和进度。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量和进度。说明：甲方作为工程的投资方和需求方，有权对乙方的施工过程进行监督。甲方可以通过现场巡查、审核施工资料等方式，确保工程质量和进度符合甲方的要求。1.3甲方调整权：甲方有权根据工程实际情况，对工程进度、施工方案等进行调整。说明：甲方在合同履行过程中，如有需要调整工程进度、施工方案等，乙方应根据甲方的要求进行相应的调整。甲方应承担因调整带来的额外费用和工期延误责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方技术指导：乙方有权对甲方的工程设计和施工方案提供技术指导。说明：乙方作为工程承包方，具备专业知识和经验，有权对甲方的工程设计和施工方案提供技术指导。乙方应确保甲方的工程设计和施工方案符合国家法规、行业标准和合同约定。2.2乙方质量控制：乙方应按照合同约定，对工程质量进行控制，确保工程质量符合合同要求。说明：乙方作为工程承包方，应承担工程质量控制的责任。乙方应建立健全质量管理体系，对工程质量进行控制，确保工程质量符合合同要求。2.3乙方工期保障：乙方应保证工程按合同约定的工期完成，如有工期延误，应承担相应责任。说明：乙方作为工程承包方，应保证工程按合同约定的工期完成。如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的争议。说明：第三方中介作为独立的第三方，负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的争议。第三方中介应保持中立，公正地处理争议，促进合同的顺利履行。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由甲乙双方按照约定承担。说明：甲乙双方应按照合同约定，承担第三方中介的费用。如果甲乙双方在合同中未约定第三方中介费用的承担方式，双方应协商解决。3.3第三方中介的解除：甲乙双方任何一方均有权解除第三方中介的合同，但应提前通知对方。说明：甲乙双方在合同履行过程中，如认为第三方中介未能履行职责，任何一方均有权解除第三方中介的合同。解除合同的一方应提前通知对方，并按照合同约定处理后续事项。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程详细描述2.附件二：设备材料清单3.附件三：设计文件4.附件四：施工图纸5.附件五：验收标准和方法6.附件六：甲方指定材料供应商名单7.附件七：乙方技术指导方案8.附件八：质量控制计划9.附件九：工期保障措施10.附件十：第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付预付款、进度款未按约定提供施工场地、施工条件未按约定时间完成设计审查、施工验收2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程设计、采购、施工工程质量不符合约定标准未按约定保护甲方商业秘密、知识产权3.第三方中介违约行为：未能协调好甲乙双方关系，导致合同争议未中立公正地处理争议，偏袒某一方未按约定时间完成调解、协调工作三、法律名词及解释：1.EPC项目：工程设计、采购、建设一体化项目，由承包方承担。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约金：一方违反合同约定，应向另一方支付的赔偿金。4.保修期：承包方对工程质量承担保修责任的期限。5.调解：通过协商、斡旋等方式，解决合同争议的过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、材料供应延迟、不可抗力等。solution：协商调整工期、提前采购材料、做好风险预测。2