2024版建设工程施工合同范例

编号：__________2024版建设工程施工合同范例甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工合同范例合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（发包方）1.2乙方（承包方）1.3工程概述1.4合同文件1.5术语定义第二章：合同条款2.1合同的订立与生效2.2合同的履行2.3合同的变更与解除2.4合同的终止2.5违约责任第三章：工程范围与内容3.1工程概述3.2工程量清单3.3工程质量标准3.4工程进度要求3.5工程安全要求第四章：工程设计与技术要求4.1设计责任4.2设计文件4.3技术要求4.4设计变更第五章：工程价款与支付5.1合同价格5.2价款支付方式5.3工程进度款支付5.4价款调整5.5奖金与罚款第六章：工程进度与工期6.1施工计划6.2工期要求6.3工程延期6.4工程提前完成第七章：工程质量与检验7.1质量控制7.2检验程序7.3质量问题处理7.4工程验收第八章：工程安全生产与环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环保要求第九章：合同争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁9.3诉讼第十章：合同的转让与分包10.1合同转让10.2分包管理第十一章：合同的生效、变更和解除11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同解除第十二章：其他约定12.1信息与沟通12.2保密条款12.3法律适用12.4合同的份数和保管第十三章：附件13.1附件目录13.2附件内容第十四章：附则14.1合同的补充与修改14.2合同的终止与解除14.3合同的效力合同编号_________第一章：合同主体及定义1.3工程概述：本合同项下的工程是_________，位于_________，工程内容包括_________。1.5术语定义：本合同中使用的术语定义如下：（1）工程：指本合同协议书中指定的_________。（2）合同价款：指乙方完成合同约定的工程后，甲方应支付给乙方的金额，包括_________。（3）合同工期：指本合同项下工程应完成的期限，自_________起至_________止。第二章：合同条款2.1合同的订立与生效：本合同自双方签字盖章之日起成立，自_________之日起生效。2.2合同的履行：乙方应按照合同约定，完成工程的设计、采购、施工、验收等全部工作。2.3合同的变更与解除：合同的变更或解除应经双方协商一致，并签订书面协议。2.4合同的终止：本合同在履行完毕、解除或终止后，乙方应将合同约定的权利和义务全部履行完毕。2.5违约责任：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此所遭受的损失、费用和利息等。第三章：工程范围与内容3.1工程概述：本合同项下的工程是_________，主要包括_________。3.2工程量清单：详见附件一，工程量清单是本合同的组成部分，具有同等法律效力。3.3工程质量标准：本工程的质量标准应符合国家_________及相关行业标准的要求。3.4工程进度要求：乙方应按照合同约定的工期完成工程，具体进度安排见附件二。3.5工程安全要求：乙方应确保工程安全，遵守国家_________及乙方制定的安全生产规章制度。第四章：工程设计与技术要求4.1设计责任：乙方负责本工程的设计工作，并按照合同约定时间提交设计文件。4.2设计文件：设计文件应包括_________等，并符合国家及行业相关标准。4.3技术要求：本工程的技术要求详见技术规范，技术规范是本合同的组成部分。4.4设计变更：设计变更应经甲方同意，并签订书面变更协议。第五章：工程价款与支付5.1合同价格：本合同的合同价款为_________元（大写：_________元整）。5.2价款支付方式：甲方应按照本合同约定的支付方式，向乙方支付合同价款。5.3工程进度款支付：甲方应按照工程实际进度，向乙方支付相应的工程进度款。5.4价款调整：合同价款根据_________进行调整。5.5奖金与罚款：乙方按照合同约定的工程质量、进度等标准完成工程，甲方给予相应的奖金；如有违约行为，甲方有权扣除相应的罚款。第六章：工程进度与工期6.1施工计划：乙方应向甲方提交详细的施工计划，包括工程进度、人员安排、材料供应等。6.2工期要求：本合同项下的工程应按照合同约定的工期完成，具体工期要求见附件二。6.3工程延期：因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。6.4工程提前完成：提前完成工程应经甲方同意，并按照实际完成时间计算合同价款。第七章：工程质量与检验7.1质量控制：乙方应建立完善的质量控制体系，确保工程质量。7.2检验程序：工程验收应按照合同约定的程序进行，包括初步验收、中间验收和竣工验收。7.3质量问题处理：发现质量问题，乙方应立即进行整改，并承担相应责任。7.4工程验收：工程验收合格后，甲方应向乙方支付合同价款。第八章：合同争议解决8.1争议解决方式：本合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁：双方同意将争议提交_________仲裁委员会仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。8.3诉讼：如仲裁无法解决争议，双方同意向合同签订地人民法院提起诉讼。第九章：合同的转让与分包9.1合同转让：未经对方同意，任何一方不得将合同全部或部分转让给第三方。9.2分包管理：乙方不得将合同约定的工程分包给第三方，特殊情况需经甲方同意。第十章：合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为_________年。10.2合同变更：合同的变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。10.3合同解除：合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一章：其他约定11.1信息与沟通：双方应保持密切沟通，及时交换工程相关信息。11.2保密条款：双方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。11.3法律适用：本合同适用_________法律。11.4合同的份数和保管：本合同一式_________份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十二章：附件12.1附件目录：附件一：工程量清单附件二：施工计划附件三：设计文件附件四：技术规范12.2附件内容：附件内容见上述目录。第十三章：附则13.1合同的补充与修改：本合同的补充和修改应经双方协商一致，并签订书面协议。13.2合同的终止与解除：本合同在履行完毕、解除或终止后，乙方应将合同约定的权利和义务全部履行完毕。13.3合同的效力：本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方均有约束力。第十四章：签字盖章甲方（盖章）：_________日期：_________乙方（盖章）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方要求采购材料。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全符合合同要求。1.3甲方变更权：甲方有权根据工程需要，对工程设计、施工计划等进行变更，乙方应按照甲方要求进行调整。1.4甲方终止权：甲方有权在合同履行过程中，终止合同的履行，此时乙方应按照甲方要求完成工程，并承担相应的违约责任。1.5甲方索赔权：如乙方未按照合同约定履行义务，甲方有权向乙方提出索赔，要求乙方承担相应的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证：乙方应对工程质量承担责任，确保工程质量符合合同约定的标准。2.2乙方进度保证：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。2.3乙方安全责任：乙方应确保工程安全，遵守国家及甲方制定的安全生产规章制度。2.4乙方保密义务：乙方应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。2.5乙方索赔权：如甲方未按照合同约定履行义务，乙方有权向甲方提出索赔，要求甲方承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。3.2第三方中介费用：第三方中介的报酬由甲方支付，具体金额在合同中约定。3.3第三方中介保密义务：第三方中介应对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密。3.4第三方中介违约责任：如第三方中介未按照合同约定履行义务，甲方有权要求第三方中介承担相应的违约责任。3.5第三方中介解除合同：甲方有权在合同履行过程中，解除与第三方中介的合同，此时第三方中介应按照甲方要求完成剩余工作，并承担相应的违约责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单2.附件二：施工计划3.附件三：设计文件4.附件四：技术规范5.附件五：材料供应商名录6.附件六：施工图纸7.附件七：验收标准与方法8.附件八：安全生产规章制度9.附件九：保密协议10.附件十：索赔证据清单二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按约定时间支付价款未提供施工场地或提供的场地不符合约定未履行合同约定的监督义务擅自变更工程内容或解除合同2.乙方违约行为：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未遵守安全生产规定导致安全事故泄露合同保密信息3.第三方中介违约行为：未能协调解决合同争议未保密合同信息或泄露给无关第三方未按约定时间完成协调工作提供错误或不实的协调结果三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约责任：违约方应承担的合同责任，包括赔偿损失、支付违约金等。3.工程变更：合同履行过程中，因特定原因对工程内容、规模、标准等进行修改。4.索赔：一方因对方违约行为遭受损失，向对方提出的要求赔偿的权利。5.保密义务：合同双方对合同内容及谈判过程中的商业秘密予以保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：不可抗力、设计变更、材料供应延误等。解决：根据合同约定协商调整工期，必要时追加合同价款。2.工程质量问题：原因：乙方施工不当、材料不合格、设计缺陷等。解决：乙方负责整改，必要时甲方可要求解除合同并索赔。3.合同争议：原因：对合同条款理解不一致、工程变更等。